維修合同范本

1、正文：維修合同 維修合同合同編號(hào)： 甲方（定作人）： 法定住址： 法定代表人： 職務(wù)： 委托代理人： 身份證號(hào)碼： 通訊地址： 郵政編碼： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 帳號(hào)： 電子信箱： 乙方（承攬人）： 法定住址： 法定代表人： 職務(wù)： 委托代理人： 身份證號(hào)碼： 通訊地址： 郵政編碼： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 帳號(hào)： 電子信箱： 修繕協(xié)議：雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下第一條 修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬 修繕修理項(xiàng)目及內(nèi)容 計(jì)量單位數(shù)量或工作量 報(bào)酬單價(jià)金額合計(jì)人民幣金額 （大寫 ）:（注：空格如不夠用，可以另接）進(jìn)行修繕有權(quán)從事修繕的企業(yè)第二條 定作人保證其有權(quán)對(duì)上述 第三條

2、 承攬人保證其具修繕的資格證照，第四條 材料材料名稱商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量 提供人交付日期 消耗定額單價(jià) 價(jià)款注：空格如不夠用，可以另接）第五條 檢驗(yàn)1定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)： 、方法： 、時(shí)間： 、地點(diǎn)： 2承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)： 、方法： 、時(shí)間： 、地點(diǎn)： 第六條 修繕修理時(shí)間從年月日到年月日第七條 質(zhì)量要求修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合 的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括： 第八條 資料提供1定作人于 時(shí)間，以 的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙： 。2承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在 日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的

3、日內(nèi)答復(fù)。第九條 轉(zhuǎn)包1定作人（是否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由 第三人完成的工作包括： 。2承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的 工作成果向定作人負(fù)責(zé)。3雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的 有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。4承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔 助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第十條 保密 承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者 技術(shù)資料。具體包括：1雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的

4、內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息 確認(rèn)為機(jī)密。2雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。 3定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。第十一條 中途變更的后果 定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十二條 協(xié)助1承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助： ，并滿足以下要求： 。2定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作 人在 天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。3定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十三條 監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān) 督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十四條 保管義務(wù) 承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提

5、供的材料以及完成的工作成果。因保管不善 造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十五條 更換部件：1部件更換可能會(huì)影響 的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。2定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如 有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù) 指標(biāo)相近的部件。3更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作 人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在 市授權(quán)的維修（服務(wù)）中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家 （設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商）處購買部件。4承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇

6、傭未經(jīng)定作人書面同意的第三 方更換或拆卸部件。第十六條 交付 修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間： ，交付方式：，交付地點(diǎn)： 。第十七條 驗(yàn)收1雙方約定由 來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。2修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) ，具體驗(yàn)收時(shí)間為：第十八條 修繕費(fèi)用本次修繕的費(fèi)用為 元，定作人在 年 月日前向承攬人預(yù)付材料款（大寫） 元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后日內(nèi)將尾款 元全部付清。第十九條 結(jié)算方式 報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為： 第二十條 保修 設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供 個(gè)月的保修。但下列情況不屬保修范圍： 1他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；

7、2使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷； 3因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞； 4因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條 合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更 一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書面通知 發(fā)出天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng) 濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十二條 合同的終止 如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。 1在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。 2未經(jīng)定作人同意而私自

8、更換部件。3更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌或假冒偽劣的部件 產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成 設(shè)備損壞，承攬人要按市場價(jià)格進(jìn)行賠償。4未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利 和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何 轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條 聲明及保證定作人：1定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出 任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決

9、、裁定、裁決或具體行 政行為。承攬人：1承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出 任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行 政行為。第二十五條 通知1根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與 本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 （書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá) 的方式。2各方通訊地址如下：3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十六條 爭議的處理 1

10、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。 2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān) 部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決（1）提交 仲裁委員會(huì)仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第二十七條 不可抗力1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的 全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。2聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形 式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或 者需要延期履行的書面資料。聲稱

11、不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀 上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可 抗力事件的影響3不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。 不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下 的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼 續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不 可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除 責(zé)任。4本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的

12、，使該方 對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事 件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如 戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十八條 合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原 則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合 理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條 補(bǔ)充與附件 本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙 方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組 成部分，與本合同具有同等的法