武警鋼結構屋面加工安裝合同

1、鋼結構加工安裝合同合同編號：LY2018-0010定作方 <甲方）：承攬方 <乙方）：山東濱州力苑鋼結構有限公司簽訂時間：2018-3-15簽訂地點：濱州市濱城區(qū)根據中華人民共和國合同法、建筑法、建設項目質量管理條例、民 法通則等相關法律、法規(guī)，經甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同.第一條項目簡況項目名稱：項目地點：區(qū)內一、項目內容：1、結 構：輕鋼結構屋面.2、 建筑面積：<平方M）3、層數(shù)、建筑高度：一層：總高m第二條項目承包范圍一、承包范圍：二、本項目結構建筑面積：總建筑面積 < 平方M .三、本項目運輸：由乙方負責，運費包含在本合同造價內四、承包方式：按國家預算標準

2、包工包料承包.第三條項目造價一、項目造價：本項目合同總造價為人民幣大寫： 壹拾玖萬伍仟元整 < 小寫：195000.00元）,合同價 款內容包括承包范圍內項目地原、輔材料，構件制作、運輸、項目安裝費以及利潤，不包括 檢測實驗費及其它規(guī)費. <若發(fā)生檢測費和其它規(guī)費如何處理，檢測費、其它規(guī)費價格）二、合同價款：一次包定 , 不再作調整 .三、項目價款增加：本合同承包地項目量以施工圖及第三條第一款確定地承包范圍為準 , 施工圖承包范圍 以外地項目及設計變更增加地項目量 , 按以下原則和辦法計價 ,追加合同價款；1、合同報價單中已有相同價地 , 按該單價執(zhí)行；2、合同報價單中無相同單價地

3、 , 按甲乙方確認地追加價款執(zhí)行；3、合同報價單中無相同單價 , 甲方又不確認追加合同價款地 ,按國家現(xiàn)行費用定額和 計價方法執(zhí)行 .4、項目量增減地計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行 .四、項目最終結算價款：本項目最終結算價款為：合同最終調整總價款 =合同價款+項目價款增加 .第四條 施工準備一、承攬方地施工準備工作：本項目由乙方提供設計圖紙 , 并經相關部門地審核認定1、會審紀要決定修改設計地 , 乙方應予修改 . 涉及項目款、費用按實追加 , 工期順延 .2、設計圖紙經會審確定后 , 乙方即應組織設備、原輔材料采購和構件制作加工事宜 .3、編制施工設計文件和施工方案 , 制訂施工進度計劃和材料、

4、構件、施工機械設備進 埸計劃 .4、構件完成制作 ,具備發(fā)運安裝條件時 ,乙方應書面通知甲方 ,準備進場安裝 .二、甲方地施工準備工作：1 、應在施工準備期屆滿前做好本項目場地內外施工車輛進出道路地修通, 以可承載汽吊通過作業(yè)為準；接通施工現(xiàn)場施工用水源及照明和動力電源 , 包括水表、電表、配電箱 配置現(xiàn)場用電只提供到場內變壓器 , 其余線路由乙方負責) ,以滿足用水用電地需要；施 工場地平整壓實 , 可承載吊裝作業(yè)和堆放鋼構件；拆除現(xiàn)場和進出道路地障礙物 ,保障作業(yè) 車輛和機械地進出 .以上工作概括為“三通一平” , 甲方保證符合進場工地條件 ,并承擔前 述工作地費用 . 乙方應當勘測現(xiàn)場

5、, 并提出“三通一平地具體要求 .)2、協(xié)調處理好施工埸地周圍地下管線和領近建筑物、構筑物、古樹古木及文物地保護工作, 并承擔前述事項地費用3、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作 .第五條 項目期限及順延二、施工工期：本合同總工期為 天, <具體商定） 為不連續(xù)相對確定期間 , 從雙方約定開工之日起算 . 工期組成及實際起止時間按以下規(guī)定計算 .從雙方約定開工之日至甲方接到乙方竣工驗收報告之日止 . 如項目分區(qū)段安裝施工地 , 則施工工期分別從各區(qū)段交接后當日開始計算至各區(qū)段定作方驗收之日止 . 二、工期順延：1、在施工準備期間如甲方提出設計變更或材料、設備變更地, 則對重新設計、材料

6、采購、制作地時間順延 .2、施工期間遇下列情況之一地 , 工期相應順延：<1 ）進埸后 , 發(fā)現(xiàn)工地現(xiàn)場不具備進場施工條件、無法進場施工 , 工期順延至具備進場 施工條件 .<2）甲方提出設計變更 , 導致項目質量增加或已完項目地返工或以制作構件重新制作 , 工期相應順延；<3）一周內非乙方原因停水 , 停電、停汽造成停工累計超過 8 小時地, 按每 8 小時順延 一天計.<4）因人力不可抗拒地因素而延誤工期及國家強制性規(guī)范要求停止作業(yè)地, 工期順延；3、實際發(fā)生地施工工期按本條規(guī)定計算 . 三階段實際工期相加未超出約定地總工期 地, 則為按期竣工 .三、暫停施工：1、

7、甲方確有理由認為必須暫停施工時 , 用書面形式通知乙方 ,并在停工通知發(fā)出后 24 小時內書面提出處理方案 . 乙方實施處理方案后 , 以書面形式提出復工要求 . 項目師應在收 到復工要求后 24 小時內作出是否復工地決定 ,逾期則視為同意復工 .2、停工并非乙方原因造成地 , 則由甲方賠償乙方損失；責任是第三方時 , 則定作方對 第三方取得追償權 .第六條 項目驗收 二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢 , 乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中間驗收 .甲方在 接通知后一日內組織驗收 . 驗收合格地 , 雙方簽字確認 , 驗收不符要求地 ,乙方整改 . 定作方 一日不組織驗收地 ,視為驗收

8、合格 , 乙方有權進入下一道工序 .三、最終驗收：全部鋼結構項目完工后 , 甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料之日起 7 日內組 織驗收. 驗收結果分別按以下處理：1、驗收合格地 ,甲方、乙方簽字確認 . 實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告 日.2、經驗收認為基本符合合同要求 ,有個別一般性問題需要整改 , 可在竣工驗收證書上 簽字確認合格 , 但需在驗收紀錄中注明存在地問題和限定整改地期限 . 乙人在限定期限內整 改完畢并經甲方確認 , 則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日 .3、驗收不符合合同要求地 , 由甲方、乙方形成驗收紀要 , 明確存在地問題和修改意見 及期限. 乙方在修

9、改期限完成修改后通知甲方再次驗收 ,但實際工期計算至首次提交驗收報 告日, 修改期間應計入乙方地施工時間 .4、甲方在收到乙方地竣工驗收報告或再次驗收報告后 1 日<周） 內不組織驗收或組織 驗收后 7 日<3 周）內無書面修改意見地 , 則視為項目已驗收合格 ,甲方應按合同約定支付項 目尾款.四、其他：1、因特殊原因 , 甲方要求部分單項項目甩向竣工地 ,雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議 .2、項目未經竣工驗收或驗收不合格地 ,甲方不得用 , 如果使用則視為項目合格 ,有關質 量問題由甲方承擔責任 .第七條 項目價款地支付與結算一、項目款支付：合同簽訂后 ,甲方付給乙方合同額地 30%&

10、lt;20%）作為備料款 ,鋼結構構件完成后 3 日內, 甲方付給乙方合同額地 20%<15%）作為進度款；鋼結構主體項目安裝完成后 3 日內 ,甲方 付給乙方合同額地 30%<25%）作為進度款；屋面板安裝完成后屋面板安裝完成后 3 日內 甲方付給乙方合同額地 10%作為進度款；項目竣工后驗收合格或廠房投入使用后 15 日內 承包人提交完整地結算資料 ,發(fā)包人受到承包人結算資料后 25 日內完成對鋼結構項目進行 審核 ,結算審核完畢并開具全額普通發(fā)票后甲方向乙方付款至項目結算額地97%<80%）,整體項目交付后結算合同款項地 90%；其余 3 <10%） 項目款作為項

11、目質保金 ,項目正常使 用之日起一年期滿無質量問題出現(xiàn)后 3日內全部結清 .前述合同額系指合同簽訂時確認地項 目總造價 ,如項目總造價在合同履行中按約定或審計后作增減時 ,其各階段支付比例不變 ,支 付金額作相應增減 .二、其他事項： 結算價款中不含檢驗、實驗及其他規(guī)費 , 若發(fā)生時有甲方承擔 .第八條違約責任 一、乙方地違約責任：1、項目質量不符合合同和設計要求地 ,應予返工或修理 ,并承擔其費用 .2、乙方地其它違約行為導致甲方損失地 , 應按合同法等相關規(guī)定賠償損失 . 二、發(fā)包人地違約責任：1、未按合同約定支付項目款 , 項目順延 . 造成乙方停工、窩工地、賠償經濟損失 . 2、項目中

12、途停建、緩建或因為甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工地、工期 相應順延 , 并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遺散、材料構件積壓 等損失.3、甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準、或發(fā)出指令錯誤 , 賠償乙方因此所造成地損 失；延誤工期地 , 工期順延 .4、工期驗收合格后 , 甲方未按合同約定支付項目尾款地 , 按項目總造價地 項目款余額 地） 日萬分之一償付違約金 .第九條 其他約定施工安全 乙方在施工時應當加強現(xiàn)場管理 ,確保施工安全 .甲方不承擔因安全造成地任何損失 一、糾紛處理：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議 ,雙方應協(xié)解決 , 協(xié)商不成地 ,依法向合同簽訂地人民 法院提

13、起訴訟 .二、合同履行和糾紛處理地依據： 本合同地履行中或爭議處理時 , 按以下原則適用合同或法律 . 1、合同文件組成及優(yōu)先次序為：1.1 本合同；1.2 本合同地補充合同；1.3合同施工圖紙；1.4報價單；1.5合同履行中地補充協(xié)議、會議紀要、雙方往來電報，傳真、信函、聯(lián)系單、通知書、確認書、驗收報告等與本合同履行、變更、中止、解除、終止有關地各種書面函 件2、本合同及其組成文件有約定地按約定執(zhí)行；無約定地適用國家法律、法規(guī)、規(guī)章地 規(guī)定.第十條附件一、本合同 正本）一式二份、副本4份,雙方代表在合同上簽字并蓋章單位公章生效.合 同文本 正本）甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份.合同副本，甲方執(zhí)4份.二、在本合同履