廣告門頭制作合同樣本

1、廣告門頭制作合同樣本甲方：_乙方：_根據(jù)中華人民共和國經濟合同法相關規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定，均按中華人民共和國經濟合同法和有關法規(guī)規(guī)定承擔經濟責任。一、項目名稱：門頭廣告牌二、項目內容：_(附報價單、圖紙)三、項目總金額：_。四、付款方式：1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即人民幣_2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內一次性付清余款，即人民幣_五、工程期限：合同簽訂之日起_天內完成。六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內確認。七、責任與義務：1、乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工

2、作。2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協(xié)調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協(xié)商另算。八、質保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內免費保修，保修期間乙方在接到甲方維修通知后_小時內提供維修服務。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。九、如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按合同時間付

3、清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息。十、違約責任：因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。其他事項：十一、本合同履行過程中如遇爭議，雙方應當友好協(xié)商，如協(xié)商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復印件具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日廣告門頭制作合同樣本（二）甲方：乙方：根據(jù)中華人民共和國經濟合同法相關規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定，均

4、按中華人民共和國經濟合同法和有關法規(guī)規(guī)定承擔經濟責任。一、項目名稱：門頭廣告字牌二、項目內容：樓頂角鐵焊架安裝發(fā)光沖孔字(規(guī)格為)三、項目總金額：共計人民幣(小寫)￥：元(大寫：_)四、付款方式：1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付合同總價的_%，2、第二次付款：項目安裝完畢，甲方付清余款，即人民幣￥寫：)?？铐椚绮话磿r付清，乙方可按工程總價的_%收取滯納金。五、工程期限：1、合同簽訂之日起以上大風)工期順延。2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。六、雙方的責任與義務：1、乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工作。2、施工期間乙方工人要注意防火防盜

5、和施工安全,責任由乙方承擔。3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協(xié)調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協(xié)商另算。七、因施工所產生的責任的承擔：在制作、安裝過程中，乙方必須嚴格按規(guī)范的勞動操作規(guī)范進行生產，如因乙方原因造成勞動安全事故，由乙方全部負責，均與甲方無關。八、爭議解決方式1、本協(xié)議在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方本著互相理解、互相幫助的原則友好協(xié)商解決。2、如協(xié)商不成，有地方仲裁委員會仲

6、裁解決。九、其他：1、本合同一經簽字蓋章即生效，并對雙方具有約束力。2、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。3、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日廣告門頭制作合同樣本（三）甲方：乙方：甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國廣告法和建筑安裝工程承包合同條例及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬乙方委托制作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達成如下一致協(xié)議。第一條：店招門頭制作乙方要求制作的廣告為合法廣告，該廣告產生

7、的影響與甲方無關。乙方要求制作的門頭_米_米,中間凸起部分為14.5_米材料：骨架用3_3cm鍍鋅方管，外面裝飾板為高檔鋁塑板，總價為：叁伍陸柒捌付款方式：合同簽訂后，乙方向甲方交納預付材料款一萬元(￥_元)，剩余安裝驗收后五個工作日之內一次性付清。制作安裝日期：_年_月_日之前完工。第七條 、違約責任：1.甲方未能按本合同在規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條 規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。并有權就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。第八條 、保修期限：1、自驗收合格之日起，乙方制作的