農(nóng)村建房承攬合同范本

1、農(nóng)村建房承攬合同范本隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民收入的不斷提高,農(nóng)村建房面臨的許多新情況、新問題。那么農(nóng)村建房承攬合同怎么寫呢?以下是在范文網(wǎng)小編為大家整理的農(nóng)村建房承攬合同范文，感謝您的欣賞。 農(nóng)村建房承攬合同范文一發(fā)建房主方(甲)： 地址： 電話： 手機(jī)： 身份證號碼： 承攬建筑方(乙)： 地址： 電話： 手機(jī)： 身份證號碼： 甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現(xiàn)澆，屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)中華人民合同法、中華人民建筑法等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著平等、互利

2、、誠信的原則，確保建房過程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。 一、施工安全： 1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責(zé)任人由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任一概與甲方無關(guān)，如施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理，并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用，此費(fèi)用已包含在工程造價(jià)中。 2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、

3、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。 二、施工要求： 1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。 2、甲方負(fù)責(zé)提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。 3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量。 4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負(fù)責(zé)。 5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等，費(fèi)用已包含在工程造價(jià)內(nèi)。 6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。 三、工程質(zhì)量： 1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施

4、工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。 2、乙方砌筑施工時應(yīng)保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達(dá)到要求，采用“三個一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。 3、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任，賠償相應(yīng)的材料款和人工給甲方，在工程結(jié)算時進(jìn)行扣除。 4、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的人工及材料等費(fèi)用，一并賠償甲方由此造成的損失。 四、工期延誤： 無正當(dāng)理由，乙方不能延誤

5、施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延： 1、因停電或下雨等造成停工; 2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等; 3、甲方同意給予順延的其它情況。 五、工程造價(jià)： 1、全部工程造價(jià)合計(jì)人民幣作價(jià)格調(diào)整。 2、澆筑樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務(wù)報(bào)酬、飯菜錢、煙酒等費(fèi)用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。 六、建房工期： 建房工期為 天，自年月日起， 個日歷天。附今年春節(jié)前，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。 七、付款方式： 開工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付 元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付 元;工程竣工驗(yàn)收合格后付 元，一年質(zhì)保金 元(竣工驗(yàn)

6、收滿一年后支付)。 八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法： 1、工程質(zhì)量達(dá)到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。 2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費(fèi)的50%給乙方。 3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。 4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天通知

7、違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。 九、合同的生效與終止： 1、本合同一式叁份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，公證一份; 2、本合同自簽訂之日起生效; 3、在工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。 十、其它： 以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。 甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)： 見證方簽字(蓋章)： 年月日 農(nóng)村建房承攬合同范文二發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)： 身份證號： 聯(lián)系電話： 第一條 工程概況 1.1工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。 1.2施工地點(diǎn):玉溪市江川縣。 1.3房屋概況:房型

8、(層)，建筑面積約 平方米。 第二條 裝修施工內(nèi)容 甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。 第三條 承包方式 包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計(jì)方案由甲乙雙方共同商定后實(shí)施，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方，乙方應(yīng)無條件采納。 第四條 裝修價(jià)款 本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款： 元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi))，大寫(人民幣 整)，該價(jià)款為施工包干價(jià)。 第五條 裝修款項(xiàng)支付方式 乙方裝修施工竣工

9、后十天內(nèi)，甲方對房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的95%,剩余總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。 第六條 裝修工期：自_年_月_日開工，至_年_月_日竣工，工期為 天。 第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價(jià)值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價(jià)值超過200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。 第八條 乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí)，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠

10、償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。 第九條 本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。 第十條 協(xié)議的變更和解除 10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。 10.2乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達(dá)乙方時生效。 第十一條違約責(zé)任 11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金; 11.2乙方施工

11、過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。 第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。 甲方(簽字)： 乙方(簽字)： 住址： 住址： 電話： 電話： 身份證號： 身份證號： 簽訂日期： 年 月 日 簽訂地點(diǎn)： 農(nóng)村建房承攬合同范文三甲方： 家住 市 鎮(zhèn) 村 乙方： 家住 市 鎮(zhèn) 村 甲方擬在東陽市千祥鎮(zhèn) 村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下： 第一條：甲方擬建房坐北朝南

12、，磚混結(jié)構(gòu)，甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積 平方米共 層，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)。 第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前 天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計(jì)價(jià)形式計(jì)價(jià)報(bào)酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。 第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計(jì)價(jià)價(jià)格為 元/每平方米，其中磚匠工按 層計(jì)算每平方米為 元;木工按 層計(jì)算，每平方米為 元(第一層至第三層按實(shí)量面積計(jì)算，屋頂按第三層的一半計(jì)算)。 第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。 第五條：完工時間為本合同簽字后起 年 月 日前落成。 第六條：付款方法按施工進(jìn)度計(jì)算，第一層至第三層付人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)，房屋落成完工驗(yàn)收合格后付人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)，余人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)作為