一般小工程施工合同

1、下載后自由修改小工程施工合同合同協(xié)議CONTRACTTEMPLATE專業(yè)人員精心編制，內(nèi)容完整清晰可直接套用小工程施工合同合同編號：發(fā)包方：承包方：簽約時間：簽約地點：為了保證施工質(zhì)量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程名稱：二、建筑面積（工程形式）：三、施工地點：四、工期：1、開工：年_月_日;2、竣工：年_月_日;3、合同工期總共歷時天。五、承包形式：六、工程質(zhì)量標準：七、工程價款：共計人民幣元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的_%，計元;工程竣工且驗收

2、合格后，支付工程價款的_%，計元;質(zhì)保金_元，質(zhì)保期滿后支付。九、質(zhì)保期：年。十、雙方的責任義務1、發(fā)包方的責任義務為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關系及糾紛;監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度；給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;按時給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;2、承包方的責任義務按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;如期完成施工任務;接受發(fā)包方的技術指導和質(zhì)量標準要求;負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞：承擔施工中的一切安全事故責任及費用;十一、其他1、本合同自雙方簽字蓋章

3、后生效，有效期至保修期滿。2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。發(fā)包方：承包方：委托代理人：委托代理人：年月日年月日合同注意事項：合同模板要結(jié)合您實際情況修改，請親在簽訂正式合同時注意以下幾點！!簽訂合同時應注意以下事項：1、要注意核實對方身份，如果對方是個人的，必須要保存對方的身份證復印件，如果對方是公司的，必須保存對方營業(yè)執(zhí)照復印件。2、注意授權，合同應當由有授權的人員簽署，并加蓋公司印章。3、明確合同價格是否含

4、稅。如果合同價格沒有約定是否含稅，通常理解是含稅價。因此合同價格必須約定是否含稅。4、指定收貨人。如果我方是要送貨給對方的，最好在合同中約定對方有權收貨的人員。因為在交易過程中，在發(fā)生爭議時，對方往往有可能否認收到貨物，這時送貨的一方必須證明貨物已經(jīng)送達，如果對方否認簽收貨物人的身份，送貨人將陷于被動。如果在合同中約定了指定的收貨人，這一問題就可以避免。5、在合同中約定盡量多的聯(lián)系方式，包括電子郵箱等。合同履行過程中的聯(lián)絡過程往往通過電子郵件來傳輸，電子郵箱是虛擬的地址，要證明電子郵件的真實出處有很大難度。因此在合同中對雙方的電子郵箱進行約定，對證明雙方的真實意思聯(lián)絡很有幫助。6、指定收款賬戶。有時收款賬戶可能與公司的賬戶不一致，這時在合同中約定收款賬戶，可以避免轉(zhuǎn)賬付款的爭議。7、約定對方違約時的違約責任。違約責任是對方違約時應承擔的賠償責任，如果某項違約情況較復雜時，違約責任條款可以詳細約定損失的計算方法及標準。8、約定訴訟管轄法院。訴訟管轄法院是指在合同履行過程中發(fā)生爭議時應當向哪個法院起訴。原則上，要到對方（被告）所在地法院提起訴訟，這對起訴方而言不是特別有利。合同可以選擇“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院”等與合同有著相應聯(lián)系的法院作