地坪工程合同范本h環(huán)宇

1、.：.；第 PAGE 7 頁 共頁地坪工程承攬合同定作方： 四平環(huán)宇農(nóng)業(yè)科技 承攬方：沈陽海川裝飾工程 簽署日期： 年 月 日地坪工程承攬合同定作方：四平環(huán)宇農(nóng)業(yè)科技 承攬方：沈陽海川裝飾工程 根據(jù)以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)益、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，贊同簽署本合同，共同遵守。承攬稱號、方式、地點(diǎn)- 承攬工程稱號: 淀粉糖車間環(huán)氧地坪工程 - 承攬工程地點(diǎn): 淀粉糖車間 - 承攬方式: 包工包料。 、 承攬標(biāo)的加工廢品編號名 稱顏 色單價(jià)元/平方米數(shù)量平方米環(huán)氧自流平地坪淡綠環(huán)氧自流平地坪中黃環(huán)氧地坪 中黃施工工藝編號工藝稱號工藝環(huán)氧自流平地坪、基面打磨清理，清理乳膠漆

2、，修補(bǔ)部分破損裂痕等；、涂刷底漆；、刮涂環(huán)氧砂漿；、刮涂環(huán)氧膩?zhàn)?；、鏝涂環(huán)氧自流平面漆。環(huán)氧地坪、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補(bǔ)部分破損裂痕等；、涂刷底漆；、刮涂環(huán)氧砂漿；、刮涂環(huán)氧膩?zhàn)?；、滾涂環(huán)氧面漆 、價(jià)款及付款方式- 暫定總價(jià)： 壹拾伍萬叁仟元整,.元 - 付款方式：- 預(yù)付款：合同簽署后,定作方向承攬方支付 元工程定金；- 進(jìn)場款：承攬方進(jìn)場后，正式施工前，定作方應(yīng)向承攬方支付總額的 的預(yù)付款，即 元； - 進(jìn)度款：當(dāng)工程施工到 ，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額的 的進(jìn)度款，即 元；-進(jìn)度款：工程完工兩日內(nèi)，定做方應(yīng)向承攬方付 元工程款；-驗(yàn)收款：工程完工七日內(nèi)定做方組織相關(guān)人員進(jìn)展工程

3、驗(yàn)收，驗(yàn)收后即付清質(zhì)保金以外的工程款；-質(zhì)保金：工程完工后實(shí)踐結(jié)算工程總額的 %作為質(zhì)保金，保修期滿后一周內(nèi)付清。- 結(jié)算方式：現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用 電匯 方式付款。 施工條件- 施工時(shí)空氣相對濕度不大于，環(huán)境溫度不低于C；- 施工前定作方應(yīng)向承攬方提供施工圖紙，完成通水、通電 任務(wù)，門窗到位,水電費(fèi)由定作方負(fù)擔(dān)；- 施工期內(nèi)定作方不安排交叉施工；- 施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)視任務(wù)。驗(yàn)收規(guī)范與方法按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗(yàn)收規(guī)范，驗(yàn)收前承攬方該當(dāng)向定作方提供必需的技術(shù)資料。- 承攬方應(yīng)向定作方發(fā)出驗(yàn)收通知單，定作方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)在三天內(nèi)逢法定節(jié)假日可以順延進(jìn)展驗(yàn)收

4、，無故拖延或未閱歷收而實(shí)踐投入運(yùn)用者，視同驗(yàn)收合格。- 當(dāng)事人雙方對承攬工程質(zhì)量在驗(yàn)收中發(fā)生爭議時(shí)，可向法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)懇求檢驗(yàn)，并向?qū)Ψ教峁z驗(yàn)證明，檢驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用由異議方承當(dāng)。保修期個(gè)月，保修期內(nèi)因承攬方施工緣由出現(xiàn)漆面與水泥面分層脫皮由承攬方擔(dān)任返修，運(yùn)用過程中人為機(jī)械損傷及其它緣由如水泥零落或地表未干而定作方要求趕工等呵斥質(zhì)量事故可由承攬方計(jì)費(fèi)維修。、 工期- 本合同總工期為 天(從開工之日算起)；- 本工程開工為 年 月 日,完工為 年 月 日；如遇以下情況，工程工期相應(yīng)順延，并以書面方式確定順延期限；-因氣候或其它不測緣由，地面或墻面出現(xiàn)受潮者；-因定作方緣由不能如期騰出施工

5、場地者；-施工中因停電，停水延續(xù)影響小時(shí)以上，或延續(xù)間歇性停電停水三天以上者；-定作方未按合同規(guī)定支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度者。平安施工管理?xiàng)l例- 定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)展有關(guān)的特殊平安管理規(guī)定引見。由于定作方未進(jìn)展有關(guān)特殊平安管理規(guī)定引見呵斥平安事故，定作方也應(yīng)承當(dāng)一定責(zé)任。承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。由承攬方人員因違反有關(guān)管理呵斥平安事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。 違約責(zé)任承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題,定作方贊同利用的,該當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌情減價(jià);不贊同利用的 ,應(yīng)由承攬方擔(dān)任修整。 承攬方緣由呵斥工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價(jià)錢.償付定作

6、方違約金。 承攬方已完成地坪，應(yīng)由定作方擔(dān)任協(xié)調(diào)維護(hù)，因定作方緣由呵斥地坪交付前損壞的，由定作方擔(dān)任損壞賠償，由于承攬方本身緣由呵斥損壞的，那么由承攬方擔(dān)任。 - 定作方應(yīng)及時(shí)將所需施工場所提供予承攬方進(jìn)場施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊緣由須進(jìn)展交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)展，否那么由此呵斥地坪損壞或工期延誤，由定作方擔(dān)任損失。- 定作方應(yīng)按時(shí)支付合同規(guī)定價(jià)款，如因定作方不能及時(shí)付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此呵斥延誤損失由定作方承當(dāng)，并償付承攬方已耗費(fèi)的資料費(fèi)、人工費(fèi)及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等由于合同中止給承攬方呵斥的損失。 - 定做方超越合同規(guī)定日期支付款項(xiàng)，每逾期一天，按照逾期交付部分價(jià)錢的.償付定作方違約金。不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方獲得合法證明后，可免除承當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接受或接納期間發(fā)生的，定作方該當(dāng)承當(dāng)責(zé)任并且賠償承攬方由此呵斥的損失。、 糾紛的處置 發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商處理，協(xié)商不成時(shí)，可在起訴方所在地人民法院訴訟處理。、補(bǔ)充條款： 、期限與其它 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行終了即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變卦和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)展協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效能。 本合同正本一式