房屋裝修承攬合同范本

Word——21—房屋裝修承攬合同范本

房屋裝修承攬合同范本第1篇

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，_____年_____月_____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點(diǎn)及概況：

工程名稱(chēng)：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項(xiàng)目：____________________________________。

工程價(jià)款及付款方式：

1.本工程總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。

3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同商定___________________供應(yīng)。

四、材料供應(yīng)：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應(yīng)材料。

a.本工程所需材料由甲方供應(yīng)，甲方供應(yīng)的材料必需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)覺(jué)甲方供應(yīng)的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔(dān)當(dāng)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

b.本工程材料由乙方供應(yīng)，所供應(yīng)的材料必需符合甲乙雙方商定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

五、施工期限：

工期為_(kāi)______,從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日，如因甲方的緣由導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展或則不行抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方緣由導(dǎo)致延期開(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同商定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方緣由導(dǎo)致工程延期竣工,乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七、其他商定：

1.乙方依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺(jué)依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等緣由造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。

3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

5.乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務(wù)。甲方不履行幫助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行商定，其補(bǔ)充商定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

日期：

房屋裝修承攬合同范本第2篇

甲方（定作人）：

住址：

身份證號(hào)碼：

乙方（承攬人）：

住址：

身份證號(hào)碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)公平協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守平安甲作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的有意或過(guò)失引起的平安事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。

2、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。

3、詳細(xì)裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等全部勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的甲酬勞由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開(kāi)頭建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在商定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺(jué)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行免費(fèi)修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米甲甲元。

2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)頭后工程過(guò)半支付其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保甲金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導(dǎo)致使合同無(wú)法履行的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者實(shí)行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元。

3、在乙方無(wú)違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)違約金

五、爭(zhēng)議解決方法

1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣甲法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

日期：

房屋裝修承攬合同范本第3篇

甲方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專(zhuān)有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)：

1、仿瓷：5.00元每平方米（含材料及人工）。

2、乳膠漆：9.00元每平方米（含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?/p>

3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。

4、清水漆：15.00元每平方米（噴漆，門(mén)及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)）。

5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開(kāi)面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保甲質(zhì)量；

3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件，開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物；

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠；

5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行甲告、罰款等懲罰；

6、甲方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽(tīng)從甲方支配及管理。

三、乙方責(zé)任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的.國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問(wèn)題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任；

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人關(guān)心完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé)；

3、乙方要保甲材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料；

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱(chēng)、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任；

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任；

8、甲方在使用過(guò)程中，如消失工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行修理的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

五、平安施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用；

3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的平安制度和平安規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同商定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%；

2、乙方應(yīng)在商定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽甲單為依據(jù)；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過(guò)2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除；

2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同；

3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無(wú)法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地甲法院提起訴訟。

九、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：

乙方（手?。?/p>

日期：

房屋裝修承攬合同范本第4篇

甲方：

身份證號(hào)：

乙方：

身份證號(hào)：

甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用?，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：

一、甲方供應(yīng)圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付承攬裝修費(fèi)，也可以由甲方托付乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方詢問(wèn)、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

二、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號(hào)。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方70元（柒拾元整）。

四、在施工中由乙方自行供應(yīng)相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人，并由乙方對(duì)平安事故擔(dān)當(dāng)全面責(zé)任，假如在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任，也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)實(shí)行必要的平安防護(hù)措施，如遇上述狀況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

房屋裝修承攬合同范本第5篇

甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專(zhuān)有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)：1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門(mén)及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開(kāi)面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量;

3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件，開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠;

5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等懲罰;

6、甲方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽(tīng)從甲方支配及管理。

三、乙方責(zé)任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問(wèn)題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任;

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的\\\\\\\'設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人關(guān)心完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱(chēng)、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任;

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任;

8、甲方在使用過(guò)程中，如消失工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行修理的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

五、平安施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的平安制度和平安規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同商定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;

2、乙方應(yīng)在商定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽證單為依據(jù);因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過(guò)2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;

2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同;

3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無(wú)法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(手印)：

地址：地址：

法定代表人：身份證號(hào)(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人：電話

房屋裝修承攬合同范本第6篇

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達(dá)成全都，簽訂本合同。

一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實(shí)行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負(fù)責(zé)施工。

二、包干承包費(fèi)用：人民幣整（小寫(xiě)_____元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。

三、支付方式：

1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日，甲方向乙方預(yù)付人民幣圓整（小寫(xiě)￥_____元）；

2、乙方完成全部裝修施工后，支付進(jìn)度款人民幣圓整（小寫(xiě)￥_____元）；

3、全部裝修施工完成后天內(nèi)，甲方支付余款人民幣整（小寫(xiě)￥_____元）。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為_(kāi)____天，乙方應(yīng)在商定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

五、其他商定：

1、甲方根據(jù)乙方供應(yīng)的清單準(zhǔn)時(shí)自行負(fù)責(zé)選購(gòu)裝修材料；

2、甲方應(yīng)按合同商定準(zhǔn)時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金；

3、乙方自行預(yù)備工具、聘請(qǐng)人員，自行負(fù)責(zé)施工平安，嚴(yán)格根據(jù)甲方供應(yīng)的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過(guò)程中發(fā)覺(jué)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行擔(dān)當(dāng)；

4、乙方不得鋪張、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以懲罰，并需賠償甲方損失；

5、乙方應(yīng)在合同商定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天根據(jù)200元/天予以懲罰。如因甲方不準(zhǔn)時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方緣由而延誤工期，乙方不擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任；

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)負(fù)責(zé)為甲方修理。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

日期：

房屋裝修承攬合同范本第7篇

甲方：

乙方（承攬方）：

甲、乙雙方依據(jù)《中國(guó)合同法》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在公平、自愿、協(xié)商全都的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：

一、承攬方式：乙方承攬甲方住房（詳細(xì)工種）。

二、施工地點(diǎn)：

三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：

四、付款方式：根據(jù)元計(jì)價(jià)，在乙方完工，甲方驗(yàn)收合格后，甲方再支付價(jià)款。

五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。

六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。/