光伏電站承攬合同說課講解

合同編號(hào):2、承攬工程地點(diǎn):山東省日照市嵐山區(qū)黃墩鎮(zhèn)3、承攬工程內(nèi)容:1.2MW分布式光伏電站安裝清工承攬第二條承攬范圍及承攬方式1、承攬范圍:2、承攬工程地點(diǎn):山東省日照市嵐山區(qū)黃墩鎮(zhèn)3、承攬工程內(nèi)容:1.2MW分布式光伏電站安裝清工承攬第二條承攬范圍及承攬方式1、承攬范圍:施工及物料運(yùn)輸、基礎(chǔ)制作、接線、避雷、直到并網(wǎng)完成的所有工作。2、承攬方式:固定綜合單價(jià)、承攬工程量按實(shí)際結(jié)算。光伏安裝承攬合同甲方：（定作人）乙方：（承攬人）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守:1、甲方為本工程定作人單位。2、乙方為本工程承攬人，按本合同約定完成本工程全部內(nèi)容及保修。第一條工程概況1、承攬工程名稱:嵐山新能源光伏扶貧電站1.2MW1、承攬工程名稱:3、其他合作:甲方可給予乙方專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，使用甲方資質(zhì)辦理手續(xù)及備案另3、其他合作:第三條合同工期1、承攬工程開工日期由乙方和項(xiàng)目發(fā)包人商定2、乙方應(yīng)收到發(fā)包人通知后按發(fā)包人要求進(jìn)場承攬定作施工具體工期節(jié)點(diǎn)按發(fā)包人指令執(zhí)行，乙方應(yīng)在進(jìn)場定作前做好施工前的臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備、備料、加工制作等工作。乙方須服從總發(fā)包單位的交叉工作和/或加班等施工安排，并于上述日期之前完成并經(jīng)甲方、總發(fā)包單位、監(jiān)理公司及質(zhì)監(jiān)部門驗(yàn)收合格并交付甲方。第四條合同價(jià)款1、 本合同采用綜合包干單價(jià)，工程承攬量按實(shí)結(jié)算。綜合包干單價(jià)為0.27元/瓦，基礎(chǔ)預(yù)制為地面600元/立方，特殊施工條件再具體確認(rèn)單價(jià)。為完成合同工作內(nèi)容所發(fā)生的稅后的一切費(fèi)用2、 預(yù)支費(fèi)用額度為預(yù)算的50%，按進(jìn)度預(yù)支。并網(wǎng)結(jié)算至90%，剩余10%質(zhì)保一年后結(jié)清。第五條施工安全本定作承攬施工安全由乙方全部負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)遵守工程安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)設(shè)施，消除事故隱患。由于安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。乙方應(yīng)對其在施工現(xiàn)場的工作人員進(jìn)行安全教育，并對自己員工的安全負(fù)責(zé)。甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。因乙方在施工管理中的失誤導(dǎo)致媒體報(bào)道批評(píng)和政府管理部門處罰，乙方除應(yīng)繳納罰款外，還應(yīng)向定作人單位交付違約金5000元/次，并賠償定作人單位損失。第六條保險(xiǎn)1、 乙方應(yīng)投保以下主要險(xiǎn)別：雇主責(zé)任保險(xiǎn)，包括乙方制作本工程構(gòu)件生產(chǎn)人員、現(xiàn)場（包括制作現(xiàn)場和安裝現(xiàn)場）工作人員、運(yùn)輸人員的傷亡。2、 乙方無論其是否投保以上險(xiǎn)種和需要投保其他險(xiǎn)種，均不得因任何事故原因

向甲方提出賠償要求。第七條違約責(zé)任任何一方違反本合同的約定，均構(gòu)成違約，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償守約方因此受到的損失。違約金不足以彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)損失的，違約方尚需補(bǔ)償另一方的經(jīng)濟(jì)損失。當(dāng)一方違約時(shí)，另一方應(yīng)當(dāng)本著合作精神及時(shí)采取合理措施，盡可能避免損失擴(kuò)大，能減少損失的，應(yīng)當(dāng)米取措施予以減少。因不及時(shí)米取措施使經(jīng)濟(jì)損失擴(kuò)大的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條爭議的解決1、甲、乙雙方友好協(xié)商。協(xié)商不成依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條合同解除甲、乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同。具有下列情形之一的可以解除合同：①因不可抗拒力致合同無法履行；②因工程停建或其中任何一方經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難致使合同無法履行；③法律規(guī)定的其他解除形式。甲方：聯(lián)系人：地址： 郵箱：固定電話： 傳真：乙方：身份證號(hào)：郵箱：傳真