關(guān)于承攬合同匯總九篇

關(guān)于承攬合同匯總九篇一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。

法律之所以區(qū)分各種出名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，緣由在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相像性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)分：比方合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)視、檢查權(quán)，定作人有單方轉(zhuǎn)變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停頓加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復制品等。法律給予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人掌握整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人掌握整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有掌握生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進展必要掌握時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的商定，但假如該合同中沒有定作方掌握生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要掌握，則不管雙方在合同中如何商定留置權(quán)，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了到達最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以便利辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的”也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權(quán)利義務的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認為注意加工過程商定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注意加工過程而只注意標的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應當是買賣合同。

由此可見，二者的區(qū)分關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注意的是對生產(chǎn)過程的掌握和監(jiān)視；假如一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的掌握權(quán)，而且這些掌握權(quán)明顯屬于該合同的重要局部，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

二、其他詳細區(qū)分：

1、買賣合同以轉(zhuǎn)移全部權(quán)為目的，出賣人的主要義務是轉(zhuǎn)移標的物的全部權(quán)；承攬合同以完成肯定工作為目的，轉(zhuǎn)移標的物的全部權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

2、在買賣合同中，雙方當事人的權(quán)利義務所指向的對象都是肯定的物；在承攬合同中，雙方當事人的權(quán)利義務所指向的對象主要是肯定的行為。

3、買賣合同的標的物是雙方商定的出賣人應交付的物；承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格根據(jù)定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人并無此權(quán)利。

6、買賣合同中當事人可以商定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人擔當，也可以由出賣人擔當。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己擔當工作物意外滅失的風險。因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標的物的承受人對生產(chǎn)進展掌握的內(nèi)容。比方審查合同有沒有商定標的物承受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)視檢查權(quán)、是不是享有單方設計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些商定不肯定全部具備，但是必需能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要掌握，假如沒有表達對生產(chǎn)過程的掌握，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

承攬合同篇6

定作方：（以下簡稱甲方）________

承攬方：（以下簡稱乙方）________

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公正、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

品名：__________貨號：__________面料：__________

顏色：__________尺碼：__________

其次條服裝數(shù)量

1、計量單位：__________

2、數(shù)量：__________

第三條原材料的供應

由甲方供應原材料，詳細見下：

材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________

供應日期：__________單價：__________總金額：__________

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方供應的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術(shù)資料、圖紙供應

1、甲方供應服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)覺甲方供應的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當準時通知甲方，甲方應當在_________天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權(quán)停頓工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必需對甲方供應的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進展保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方供應的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

第六條酬勞

1、加工單價：__________

2、總金額（元）：__________

第七條包裝方式

內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費由__________方擔當。

第八條服裝交付

1、交貨地：

2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。

第九條服裝驗收

1、驗收期間：_________。

2、仔細核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，精確無誤前方可抽樣。

3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工全都

驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等工程進展檢驗和檢測。依據(jù)貨物實際狀況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。

5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的本錢價格。

第十條定金/預付貨款

1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金，乙方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需雙倍返還定金。

2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還；乙方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。

第十一條酬勞結(jié)算

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同商定的全部款項；

第十二條留置權(quán)

如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外商定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行局部價款總值的50%的違約金。

（3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方供應原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的幫助工作和預備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同篇7

立合約人（以下簡稱甲方）：__________________

印刷廠（以下簡稱乙方）：__________________

甲方“____________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方達成承印協(xié)議如下：

一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。

二、規(guī)格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金（顏色另選）。

三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精巧精裝，不得顛倒或有缺頁。

五、交貨日期：限于__________________。

六、交貨地點

乙方將印制成品交甲方指定地點驗收；原稿及鋅版一并交與甲方。

七、付款方式：合同簽訂后，甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________，核人民幣_________元整，剩余價招待乙方交齊承印書籍，并經(jīng)甲方驗收后一次性付清。

八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。

九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。

十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業(yè)兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務的，保證人應代為履行，并擔當甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應負連帶保證責任。

十一、合同有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份（印花自貼），副本_________份，交甲方備用。

?

甲方：_____________________

地點：_____________________

負責人：（簽名蓋章）_______

保證人：（簽名蓋章）_______

地點：_____________________

乙方：_____________________

印刷廠_____________________

負責人：（簽名蓋章）_______

保證人：（簽名蓋章）_______

地點：_____________________

承攬合同篇8

甲方：xxx物業(yè)效勞有限公司

乙方：xxx筑工程有限公司

一、工程范圍

xxxx團辦公區(qū)（紅樓內(nèi)）全部房屋屋面（紅樓屋面除外）、屋檐、外墻及門窗修理翻新。

二、工程承包方式及造價

工程工程采納包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價xxxx萬元左右。

三、施工期限

此修理工程施工期限為xx天，xxxx年x月x日開頭施工，乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)按期、按量、按質(zhì)完成施工任務。如有違反，造成的一切損失由乙方擔當。

四、工程質(zhì)量

乙方必需嚴格根據(jù)甲方提出的要求和施工方案進料、施工，自覺承受甲方監(jiān)管人員的質(zhì)量監(jiān)管，全部進料及施工單項均由甲乙雙方現(xiàn)場施工及監(jiān)管人員簽證認可。

五、安全責任

乙方在施工過程中，應嚴格標準程序，杜絕責任事故發(fā)生。如在施工過程中發(fā)生與施工有關(guān)的一切安全責任（包括人員傷亡）事故，均由乙方擔當全部責任。

六、付款方式

甲方先行預付工程款x萬元整，其余款項在施工完畢后，閱歷收合格準時由乙方造出結(jié)算單，由甲方分別按程序?qū)徍撕蟾犊?，款必需付到乙方法定帳戶?/p>

七、其他條款

乙方施工人員在施工期間，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)和xxxx集團的規(guī)章制度，文明施工。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方代表（簽章）：乙方代表（簽章）：

年月日

承攬合同篇9

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細狀況，經(jīng)雙方協(xié)商全都，簽定本協(xié)議，共同遵守。

建立單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司工程部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方全部。甲方收取乙方治理費人民幣元。工程部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方詳細實施，甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必需嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，仔細執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必需掛靠甲方名頭進展檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫忙履行相關(guān)手續(xù)，不負擔詳細問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本工程的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方擔當;同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷工程部。

三、甲方有權(quán)對正在施工的工程工程和施工地盤進展正常的治理和指導，乙方必需無條件承受甲方的治理。對發(fā)覺有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)覺存有質(zhì)量、安全隱患的狀況，甲方有權(quán)責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不擔當任何連帶責任。

五、乙方必需妥當處理好本工程的農(nóng)夫工的工資問題，全部涉及本工程工程的勞開工資問題均由乙方自行負責，甲方不擔當任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好工程經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量治理體