承攬的合同完整樣本（標(biāo)準(zhǔn)版）

word版本——可修改、可編輯第1頁，共2頁承攬的合同完整樣本（合同、協(xié)議書范本）甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點：**省**市**地承攬的合同完整樣本

發(fā)包方：_______________裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)

承包方：____________________(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將_________________________附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《__________》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

一、工程概況

1、合同名稱：_______________公司二樓裝飾

2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價的_____%加__________元抽取后，承包給乙方施工)

3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4、工程地點：___________________________________附二樓

5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。

二、質(zhì)量技術(shù)要求

乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗收。(以效果圖為準(zhǔn))

三、工程價款

合同總造價：(大寫)__________(￥：_______________元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。

四、工期要求

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的_____%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。

五、付款方式

裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的__________%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。

六、雙方的權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：

由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：

1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題，達到甲方施工驗收要求)。

2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

3、負責(zé)施工現(xiàn)場安全，嚴防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時修復(fù)或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費用時，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補足。

4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責(zé)支付。

5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權(quán)安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費用均由乙方自行承擔(dān)。

7、乙方應(yīng)及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。

七、其它約定事項

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應(yīng)及時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應(yīng)順延。

2、乙方在施工期間，應(yīng)及時通知甲方對工程質(zhì)量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達到最好效果。

八、違約責(zé)任

九、解決合同糾紛的方式

雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。

甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________

委托代理人(簽字)：_______________委托代理人(簽字)：____________________

地址：___________________________________地址：______________________________

聯(lián)系電話：______________