輕剛別墅施工合同范本

輕剛別墅施工合同范本合同編號：__________鑒于甲方為輕剛別墅的業(yè)主，愿意將位于__________（項(xiàng)目地址）的輕剛別墅的施工工程發(fā)包給乙方；乙方愿意承攬?jiān)撌┕すこ?，?jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1本合同所指輕剛別墅施工工程，包括但不限于：（1）輕剛別墅主體結(jié)構(gòu)施工；（2）室內(nèi)外裝修施工；（3）給排水、供電、暖通、燃?xì)獾入[蔽工程施工；（4）園林綠化施工；（5）其他施工內(nèi)容。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范進(jìn)行施工。第二條工程進(jìn)度與工期2.1乙方向甲方承諾，輕剛別墅施工工程的工期為____個(gè)月，自雙方簽訂本合同之日起計(jì)算。2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工計(jì)劃和進(jìn)度要求，合理安排施工人員、材料和設(shè)備，確保工程按期完成。2.3乙方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度嚴(yán)重滯后，應(yīng)向甲方支付逾期竣工違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期竣工天數(shù)×日違約金金額（元）。第三條工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)確保施工過程中使用的材料、設(shè)備符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得使用假冒偽劣、不合格產(chǎn)品。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)一定的質(zhì)保期責(zé)任，質(zhì)保期自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，為期____年。第四條合同價(jià)格與支付4.1乙方向甲方提供的輕剛別墅施工工程報(bào)價(jià)為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程報(bào)價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程報(bào)價(jià)的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到100%時(shí)，甲方支付乙方工程報(bào)價(jià)的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，待質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題退還給乙方。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照稅務(wù)規(guī)定支付乙方稅金。第五條違約責(zé)任5.1乙方如違反本合同約定的工期、質(zhì)量、安全等相關(guān)條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲方如未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，應(yīng)支付乙方逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期付款天數(shù)×日違約金金額（元）。5.3如因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按期完成，雙方可協(xié)商順延工期。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日附件：輕剛別墅施工工程詳細(xì)施工方案和施工圖紙一、附件列表：1.輕剛別墅施工工程詳細(xì)施工方案2.輕剛別墅施工工程圖紙3.材料設(shè)備清單4.施工人員名單5.工程進(jìn)度計(jì)劃表6.質(zhì)量保證金退還申請表二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的工程質(zhì)量未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，視為違約。3.未按約定支付工程款項(xiàng)：甲方未按照約定的時(shí)間支付工程款項(xiàng)，視為違約。4.使用不合格材料或設(shè)備：乙方在施工過程中使用假冒偽劣、不合格的材料或設(shè)備，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.輕剛別墅：采用輕鋼結(jié)構(gòu)建造的別墅。2.施工工程：包括建筑主體結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝修、給排水、供電、暖通、燃?xì)獾裙こ痰氖┕ぁ?.工期：合同約定的工程完成時(shí)間。4.質(zhì)保期：工程驗(yàn)收合格后，乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任的期限。5.違約金：違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)增加施工人員、調(diào)整施工計(jì)劃，確保工程按期完成。2.材料設(shè)備不合格：乙方應(yīng)立即更換不合格材料或設(shè)備，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.甲方逾期付款：乙方可與甲方協(xié)商解決，必要時(shí)可依法向法院提起訴訟。4.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.爭議解決：雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的可通過訴訟解決。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為輕剛別墅業(yè)主，乙方為施工單位。2.甲方委托乙方進(jìn)行輕剛別墅施工工程。3.雙方簽訂合同，明確工程內(nèi)