玄武巖供貨協(xié)議合同范本

玄武巖供貨協(xié)議合同范本第1篇玄武巖供貨協(xié)議合同范本第1篇需方(甲方)：

供方(乙方)：

依據(jù)《^v^合同法》、《^v^產品質量法》及其它有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成達下協(xié)議。

第一條、石材供料

1、甲方委托乙方加工

2、石材供料時間：

3、交付地點：

4、甲、乙雙方根據(jù)合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條、承接方式

1、甲方應在年月求，就相關要求向乙方進行書面告知，乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

2、乙方提供石材等原材料的，加工設備技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗，加工費用明細見附件加工單。

3、乙方需要第三方協(xié)助完成工作的，工作成果由乙方負責。

4、乙方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露，另一方應盡保密義務。

第三條、質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準，國家相關規(guī)定及地方相關規(guī)范規(guī)定等相關標準。

第四條、運輸與裝卸

1、成品石材的運輸由：石材在運輸中發(fā)生的損毀由負責運輸?shù)囊环截撠煟\費由乙方承擔。

2、成品石材運到施工現(xiàn)場應由：

3、石材在裝卸中發(fā)生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由

第五條、驗收

1、乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具石材產品的出廠質量保證書(以下簡稱“合格證”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等，依據(jù)甲方向乙方出具的驗收單確認，質保書及驗收單為本合同附件。

2、成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收并出具驗收單，成品石材的運輸由乙方負責的，乙方在裝運輸后驗收并出具驗收單。

第六條、合同價格與支付方式

1、合同總價：

2、支付方式：

A、合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價款的作為預付款，計人民幣元，雙方約定預付款處理方式按進度。

B、款項支付

Ⅰ、按供料進度，(時間)結算一次，甲方應于收到乙方結算報表后日內核算并支付進度款。

Ⅱ、按供料進度，每(數(shù)量)結算一次，甲方應于收到乙方結算報表后日內核算并支付進度款。

Ⅲ、合同價款結算方式為

Ⅳ、供料進度款支付達到合同價款的%時，不再按進度付款，待完工驗收后天內支付余款，甲方暫留合同總價款的%作為保修金，甲方應在保修期滿后14天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條、違約責任

1、乙方交付的石材質量不符合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續(xù)供料，對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款，因重新供料而產生的費用由乙方負責，改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

2、乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續(xù)履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同價款支付。

3、因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同價款支付。

4、甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款%支付，乙方對已加工的成品石材享有保留權。

5、其他違約責任

第八條、合同變更與未盡事宜補充

1、乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協(xié)商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合價款，因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2、合同履行過程中發(fā)生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協(xié)商解決，并以書面形式達成補充協(xié)議，與合同條款具有相同效力。

第九條、其他事項

第十條、爭議處理

1、向法院仲裁申請仲裁

2、雙方協(xié)商

第十一條、附則

1、本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

2、本合同一式兩份。

甲方：

乙方：

日期：

玄武巖供貨協(xié)議合同范本第2篇甲方：

乙方:

經甲乙雙方協(xié)商一致，甲方施工所需的熟石灰料，由乙方負責拉運，并達成如下協(xié)議：

一、甲方的權利及義務：

甲方負責驗收所供料質量、數(shù)量、檢查進度，同時按合同要求付款。

二、乙方的權利及義務：

乙方按甲方的要求提供合格的成品，并且按進度，質量，數(shù)量進行運輸。

三、單價及合同價款：

拉運數(shù)量以甲方收料員所開票據(jù)為標準，單價為180元/m3（含稅價）。

四、付款方式：

乙方每供料500m3時，結算一次，甲方一次性付清料款。

五、違約責任：

1、甲方所需熟石灰料由乙方全部拉運，甲方不得再委托他人拉運，乙方必須保證甲方用料進度，若因乙方供料不及時造成的甲方損失，由乙方承擔；

2、甲方提供乙方熟石灰料樣品，乙方必須按樣品質量供料，否則甲方有權拒收，所造成損失由乙方承擔；

3、甲方必須按合同約定及時結款，否則乙方有權停止供料，同時甲方支付乙方違約金，違約金=拖欠金額×拖欠天數(shù)×10%。

六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方（章）

代表：

日期：

玄武巖供貨協(xié)議合同范本第3篇甲方：

乙方：

丙方：

依照《^v^合同法》及有關法律、法規(guī)本著公平公正誠實信用原則。結合本工程的實際情況，經雙方協(xié)商特訂立本協(xié)議，以便共同遵守。

一、產品的名稱、技術標準、質量驗收、計量方法

1、產品名稱為：

SMA-13改性玄武巖（骨料采用南京玄武巖）、AC-20石灰石瀝青混凝土、AC-25石灰石瀝青混凝土、乳化瀝青碎石封層。

2、產品技術標準如下:

各種瀝青混合料的性能指標應符合《公路瀝青路面施工技術規(guī)范》（JTGF40-2004）要求，在生產現(xiàn)場和施工現(xiàn)場抽取樣品，送業(yè)主指定的檢測公司檢測，七日內確認結算，甲方憑檢測報告認可。

乳化瀝青碎石封層在施工過程中由業(yè)主現(xiàn)場代表、甲方現(xiàn)場代表，工程監(jiān)理簽字認可。

各層瀝青混凝土材料送至現(xiàn)場時均要求滿足昭山經濟建設投資有限公司材料招標時的各項參數(shù)要求。（若未能滿足國家規(guī)范范圍要求的一律無條件退場）

3、計量方法：按照設計圖紙要求、變更、按照實際噸位進行結算。

二、合同單價與結算方式

承包人與發(fā)包人的結算價格：經雙方協(xié)商一致采用單價包干的形式，確定單價如下：

1、主道16cm厚（底、中層設計為重交瀝青，面層設計為SMA改性瀝青，乳化瀝青同步碎石封層，其它以業(yè)主方提供的設計圖紙為準）瀝青砼材料單價為：一公分乳化瀝青封層為10元/㎡；七公分粗粒式瀝青混凝土（AC—25C）370元/噸；五公分中粒式瀝青混凝土（AC—20C）380元/噸；四公分SMA改性改性瀝青混凝土（AC—13C），骨料采用南京玄武巖725元/噸。（以上價格為貨物按附表要求，到昭山三標現(xiàn)場的價格）。

2、透層、粘層油由丙方在工程計量結算。

3、以上單價稅金由甲方負責支付。

三、付款方式

1、在乙方簽訂合同后甲方向業(yè)主申請瀝青砼總金額的30%備料款支付給乙方，乙方在收到備料款后十個工作日內開始供貨。

2、瀝青料供料每達到一萬噸（以磅單為準）結算一次，七日內甲方按照實際應付款項的80%支付給乙方；

3、本合同范圍供料完成一個月內，付至合同總價的95%，余款作為質保金，一年內支付給乙方。

四、工期要求

開工日期：暫定20xx年月日

竣工日期：暫定20xx年月日

總有效工期天，甲方必須提前七天通知乙方；在甲方按合同約定完成付款和根據(jù)國家規(guī)范所限定的氣候條件科學施工前提下，最終以滿足甲方和業(yè)主進度計劃要求為總原則。

五、雙方責任

1、工期延誤：如因乙方原因（人力不可抗因素除外）未按節(jié)點工期完成各分段工程，超過15日以上的，每延誤一天乙方向甲方承擔每天壹萬元的違約金。

2、甲方未按合同約定的時間支付乙方工程進度款和工程結算款（見證方原因除外），逾期半年以上，則由丙方負責支付。超過15日以上的，每延誤一天承擔每天壹萬元的違約金。

六、合同生效

本合同一式陸份，甲、乙、丙三方各執(zhí)貳份。經三方法定代表人或委托代理人簽字且單位蓋章后生效。本合同生效后，任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需要變更或解除，需經本合同三方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。補充協(xié)議和施工技術指標附件與本合同具有同等法律效力，一樣適用于爭議解決條款。

七、爭議的解決

本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可以依法向三方所在地人民法院提起訴訟。

本合同由下述各方簽署。在簽署本合同時，各方已就全部條款進行了詳細說明和討論，各方對本合同全部條款均無異議。

發(fā)包人（公章）

承包人（公章）

見證方（公章）

簽署日期：

玄武巖供貨協(xié)議合同范本第4篇買方:____________

賣方：____________

甲方向乙方購買下表所列物資(材料)，為明確雙方的權力和義務，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以便共遵守。

一、物資名稱、規(guī)格、型號、計量單位、單價和質量標準

注：乙方所供河沙、河石為固定價格(如上表)，單價已包括了材料費、運輸費(不含稅)，實際結算數(shù)量以(經甲方驗收人員驗收合格)甲方驗收人員在收貨單簽字的實際數(shù)量為準。

二、物質材料交貨期限及進度

交貨期限：自甲方施工單位施工起至甲方單位俊工止。交貨進度：在無自然災害，無政治問題的情況下，乙方交貨進度必須趕上甲方單位的施工進度(否則甲方的一切損失由乙方負責)。

三、驗收和計量方法

1.乙方把材料運到甲方指定的料場后由甲方負責，且甲方要派指定人員和乙主人員共同量方計量(如乙方所運材料的過程中少方量問題，甲方可當場扣除方量)，包括之前車數(shù)都以此為結算依據(jù)。

2.驗收合格，由甲方收料人員開據(jù)有效的結算聯(lián)收料單(一車一單)，給乙方作為結算憑據(jù)。

四、結算與付款方式

1.甲乙雙方應每月對帳(對票)一次。

2.本項目沙石料總計兩百萬，預付二十萬，余款再分兩次付款，第一次支付材料款為整棟房主體封頂付總已購買材料款的50%，扣除已付款項;第二次為整棟樓房竣工驗收后，兩個月內一次付清。

五、其它事項

1.在雙方沒有違約的情況下，甲乙雙方不得單方面解除合同，如乙方中途不供應材料，甲方有權清理出場，甲方有權不付材料款并追加相應法律責任。

2.在乙方沒有違約的情況下，甲方更換供應商，甲方必須一次性付清乙方所供材料款的全部材料款。

六、本合同甲乙雙方簽字生效，合同條款執(zhí)行完畢，合同自動失效

合同未盡事宜，經雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。執(zhí)行本合同有爭議時，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向法院起訴。本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

甲方(簽章)：___________

乙方(簽章)：___________

甲方代表：___________

乙方代表：___________

甲方聯(lián)系人：___________

乙方聯(lián)系人：___________

玄武巖供貨協(xié)議合同范本第5篇甲方：___________________

乙方：___________________

為加強工地安全生產管理，雙方攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，經甲乙雙方協(xié)商，乙方為甲方工程需要供應材料，依據(jù)^v^有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本協(xié)議，以求共同恪守。

一、工程名稱：___________________

二、材料名稱：___________________

三、供料日期：___________________

四、甲方權利、義務：

1.甲方按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查。

2.甲方根據(jù)自己工程項目的實際需求，提前兩天向乙方預定材料。告之材料到場時間及地點、數(shù)量。

3.甲方嚴格按照國家法律、法規(guī)及安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)。按車輛的性能或約定的合理方法指揮車輛的使用，不得強迫司駕人員違章作業(yè)，否則甲方負責賠償乙方車輛、材料因此所受的損耗、損失。

4.甲方有權制止乙方的違章作業(yè)，對造成安全隱患或后果嚴重者給予相應的處罰，對于乙方造成的安全事故，甲方概不負責。

5.甲方專人指揮乙方車輛的作業(yè)，對于不服從甲方指揮的車輛，甲方有權清退離場，并有權要求其補充新的車輛。

五、乙方權利、義務：

1.乙方供貨所需車輛、司機由乙方負責安排。按甲方要求時間和材料數(shù)目按時到達指定地點。如果未能按時到達或車輛數(shù)目不足給甲方造成的人工、機械經濟損失由乙方承擔。

2.乙方應派專人負責工地調度安排和指揮車輛。乙方必須服從工地人員的指揮安排，對于不服從指揮的車輛，甲方有權清退離場。乙方有權拒絕甲方的違章指揮。

3.乙方車輛上路前應當規(guī)范裝載，車輛裝載物掉落、遺灑、飄散后，車輛駕駛員、押運員未及時采取措施處理，造成他人人身、財產損害的，乙方承擔賠償責任。

乙方負責車輛機械的維修、燃油及日常保養(yǎng)等費用。按甲方安排的任務路線行駛，卸料到指定地點，禁止中途辦私事。

4.乙方負責對司機進行崗前安全知識教育及培訓。嚴格遵守《道路交通安全法》，嚴禁無證駕駛車輛、嚴禁駕駛無牌照及手續(xù)不全車輛。乙方提供的車輛外觀干凈、整潔、尾氣排放、噪音排放達標。司機要按甲方施工的環(huán)保要求進行工作，車輛出場時要進行苫蓋，車輪要清理干凈。

5.遵守交通規(guī)則和機動車輛操作規(guī)程，嚴禁違章駕駛和酒后行車，保證行車安全，乙方負擔在場內場外因乙方的責任造成的他人生命和財產損失，甲方不承擔任何責任。

6.在運輸過程中發(fā)生被執(zhí)法部門（城管、交通管理部門等）查扣、罰款等情形的，其經濟、法律責任由乙方自負。而且必須及時補充車輛滿足工地需要，保證甲方的正常施工生產。

六、本協(xié)議書有效期：自簽定之日起至_______年______月______日至本工程供料全部結束。

七、爭議解決：

爭議的解決：凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，由xx區(qū)人民法院解決。

違約責任：本協(xié)議履約期間任何一方違約，應賠償守約方因此造成的經濟損失。

八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并具備同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。

甲方蓋章：______________

乙方蓋章：_______________

日期：___________________

玄武巖供貨協(xié)議合同范本第6篇本次招標不接受聯(lián)合體投標。符合資質及招標文件要求的每個投標人可對本項目進行投標。具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時對同一合同段投標，否則均按廢標處理。招標文件的獲取凡有意參加投標者，請于年月日年月日法定公休日法定節(jié)假日不休，每日上午時分時分，下午時分時分北京時間，下同，持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件安全生產許可證副本原件采礦許可證副本原件法人代表授權書經辦人身份證及以上所有原件的掃描件或復印件幅面，全本復印，逐頁加蓋投標單位公章一套，以及加蓋單位公章的勘測設計單位或縣級及以上行政主管部門出具的能證明其存儲量的有效證明材料的掃描件或復印件，到貴州省貴陽市麗豪大酒店房間地址貴州省貴陽市瑞金北路號報名購買招標文件。招標文件每標段售價元，售后不退。投標文件的遞交及相關事宜本次招標不組織進行工程現(xiàn)場踏勘，不召開投標預。

為在^v^境內注冊登記的生產商獨立企業(yè)法人資格，注冊資金萬元及以上，年檢合格，具有質量檢測部門近年年月日今出具的能夠證明其產品合格的有效檢測報告或鑒定證書，具有勘測設計單位或縣級及以上行政主管部門出具的能夠證明其存儲量為萬噸及以上的有效證明材料，具有有效的安全生產許可證采礦許可證。玄武巖生產規(guī)模要求在萬噸年以上含萬噸年年度的財務會計報表中的“流動資產”大于“流動負債”近三年內年月日今，曾順利完成過二項玄武巖碎石的供貨業(yè)績投標時生產企業(yè)的庫存玄武巖碎石少擁有萬噸以上。本次招標不接受聯(lián)合體投標。符合資質及招標文件要求的每個投標人可對本項目進行投標。具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時對同一合同段投標，否則均按廢標處理。招標文件的獲取凡有意參加投標者，請于年月日年月日法定公休日法定節(jié)假日不休，每。

上訴人原審原告承德斯通恩建材有限公司簡稱斯通恩公司。住所地，圍場滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)。法定代表人張凱春，董事長。委托代理人曲樹新，該公司副經理。上訴人原審被告承德致誠玄武巖石材有限公司簡稱致誠公司。住所地，隆化縣大壩鄉(xiāng)。法定代表人叢志成，經理。委托代理人隋國林，君興律師事務所律師。上訴人斯通恩公司與上訴人致誠公司因買賣合同糾紛一案，不服承德市中級人民法院承民初字第號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人斯通恩公司法定代表人張凱春委托代理人曲樹新，上訴人致誠公司法定代表人叢志成委托代理人隋國林到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。原審法院查明，年月日，斯通恩公司與致誠公司簽訂銷售協(xié)議一份，協(xié)議約定由致誠公司向斯通恩公司購買玄武巖碎石，運到四合永車站價格每噸元人民幣，由致誠公司負責貨物到站臺一切事宜，如鐵路運費及發(fā)生的一切費用。致誠公司自貨物發(fā)運之日起，三個月內。

為在^v^境內注冊登記的生產商獨立企業(yè)法人資格，注冊資金萬元及以上，年檢合格，具有質量檢測部門近年年月日今出具的能夠證明其產品合格的有效檢測報告或鑒定證書，具有勘測設計單位或縣級及以上行政主管部門出具的能夠證明其存儲量為萬噸及以上的有效證明材料，具有有效的安全生產許可證采礦許可證。玄武巖生產規(guī)模要求在萬噸年以上含萬噸年年度的財務會計報表中的“流動資產”大于“流動負債”近三年內年月日今，曾順利完成過二項玄武巖碎石的供貨業(yè)績投標時生產企業(yè)的庫存玄武巖碎石少擁有萬噸以上。本次招標不接受聯(lián)合體投標。符合資質及招標文件要求的每個投標人可對本項目進行投標。具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時對同一合同段投標，否則均按廢標處理。招標文件的獲取凡有意參加投標者，請于年月日年月日法定公休日法定節(jié)假日不休，每。

為在^v^境內注冊登記的生產商獨立企業(yè)法人資格，注冊資金萬元及以上，年檢合格，具有質量檢測部門近年年月日今出具的能夠證明其產品合格的有效檢測報告或鑒定證書質量檢測部門應具有檢測資質，具有勘測設計單位或縣級及以上行政主管部門出具的能夠證明其存儲量為萬噸及以上的有效證明材料，具有有效的安全生產許可證采礦許可證。玄武巖生產規(guī)模要求在萬噸年以上含萬噸年年度經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表中的“流動資產”大于“流動負債”近三年內年月日今，曾順利完成過二項玄武巖碎石的供貨業(yè)績投標時生產企業(yè)的庫存公路面料少擁有萬噸以上。本次招標不接受聯(lián)合體投標。符合資質及招標文件要求的每個投標人可對本項目進行投標。具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時對同一合同段投標，否則均按廢標處理。招標文件的獲取凡有意參。

冀民三終字第號上訴人原審原告承德斯通恩建材有限公司簡稱斯通恩公司。住所地，圍場滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)。法定代表人張凱春，董事長。委托代理人曲樹新，該公司副經理。上訴人原審被告承德致誠玄武巖石材有限公司簡稱致誠公司。住所地，隆化縣大壩鄉(xiāng)。法定代表人叢志成，經理。委托代理人隋國林，君興律師事務所律師。上訴人斯通恩公司與上訴人致誠公司因買賣合同糾紛一案，不服承德市中級人民法院承民初字第號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人斯通恩公司法定代表人張凱春委托代理人曲樹新，上訴人致誠公司法定代表人叢志成委托代理人隋國林到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。原審法院查明，年月日，斯通恩公司與致誠公司簽訂銷售協(xié)議一份，協(xié)議約定由致誠公司向斯通恩公司購買玄武巖碎石，運到四合永車站價格每噸元人民幣，由致誠公司負責貨物到站臺一切事宜，如鐵路運費及發(fā)生的一切費用。致誠公司自貨物發(fā)運之。

三補充答疑部分玄武巖碎石市場價格問題評審在本工程工程量清單中采用的市場價為元，經調查現(xiàn)在玄武巖碎石市場購買價以噸為單位為元噸，玄武巖碎石干密度為噸，且玄武巖碎石均采用水洗法加工，碎石的含水率在，依此計算玄武巖碎石市場實際購買價應在元，大大超過評審采用的市場價。因此建議采用玄武巖碎石實際市場價重新確定有關標段的控制價。答按新區(qū)管委會號會議紀要已統(tǒng)一調整為石灰?guī)r碎石。招標文件第頁，第項道路瀝青表面粗骨料碎石統(tǒng)一為玄武巖碎石，與貴方發(fā)布的清單及設計圖紙不符，以那項為準貴方發(fā)布的六個標段控制價中的粗粒式瀝青砼是否均按玄武巖碎石造價標段一六清單中表層瀝青砼項目特征描述中無說明碎石采用玄武巖碎石答見調整后清單。標段二中南環(huán)城路中粒式瀝青砼添加高模量瀝青混合料改性劑，經查詢高模量瀝青混合料改性劑市場價為元噸，以此計算每平方每公分增加造價為瀝青砼密度油石比改性劑含量元，標段二控制價相關項目是否按此。

安陽林州高速公路工程已由河南省計委以豫計基礎號文批準建設，建設資金已落實，其中部分資金將用于安陽林州高速公路瀝青路面面層所用玄武巖碎石采購招標項目的合理費用支付。國信招標有限責任公司受河南鼎祥高速公路有限責任公司的委托對該項目進行國內公開競爭性招標。歡迎有意投標并且具備相應資質的單位參加投標資格預審?，F(xiàn)將資格預審有關事項公告如下合同段劃分合同號玄武巖數(shù)量噸供應路段及樁號++計劃供貨時間為年月年月玄武巖碎石必須清潔干燥無風化無雜質顏色均勻一致，符合國家標準要求。投標人的資格要求潛在投標人必須為采礦加工銷售一體化的生產經營企業(yè)。潛在投標人是獨立法人且必須具備原料采礦許可證，產品生產許可證，其中采礦證不能兩家或多家共用，且采礦證有效期截止日必須在年月以后，采礦生產規(guī)模在萬噸年以上。在過去的年內，申請人應少曾在一個高速公路項目路面工程中應用，供應總量超過一萬噸。資格預審文件購買辦法時間及地。

本次招標不接受聯(lián)合體投標。符合資質及招標文件要求的每個投標人可對本項目進行投標。具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時對同一合同段投標，否則均按廢標處理。招標文件的獲取凡有意參加投標者，請于年月日年月日法定公休日法定節(jié)假日不休，每日上午時分時分，下午時分時分北京時間，下同，持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件安全生產許可證副本原件采礦許可證副本原件法人代表授權書經辦人身份證及以上所有原件的掃描件或復印件幅面，全本復印，逐頁加蓋投標單位公章一套，以及加蓋單位公章的勘測設計單位或縣級及以上行政主管部門出具的能證明其存儲量的有效證明材料的掃描件或復印件，到貴州省貴陽市麗豪大酒店房間地址貴州省貴陽市瑞金北路號報名購買招標文件。招標文件每標段售價元，售后不退。投標文件的遞交及相關事宜本次招標不組織進行工程現(xiàn)場踏勘，不召開投標預。

研究機構北京盛華博智信息技術研究院購買熱線孟老師穆老師傳真報告目錄第章玄武巖碎石投資項目總論項目提要可行性研究報告的范圍與依據(jù)主要的技術和經濟指標用表格的方式進行描述第章玄武巖碎石投資項目背景項目的由來項目建設的重要性與必要性項目擬建區(qū)域項目區(qū)的基本情況項目承擔單位即項目法人單位的基本情況。第章玄武巖碎石投資項目市場預測與分析本地及周邊市場現(xiàn)狀的調查本地及外地市場供需情況的預測產品或服務的價格預測產品或勞務的市場競爭能力分析產品或勞務市場風險性分析產品或勞務的基本營銷策略。第章玄武巖碎石投資項目地點的選址項目選址原則和基本思路場址選擇要附上詳圖項目區(qū)的建設條件。第章玄武巖碎石投資項目總體方案設計項目建設的指導思想項目建設總體方案項目建設內容與規(guī)模主要生產技術路線或工藝路線工程建設規(guī)劃土建工程和附屬工程原材料能源水電力煤油等消耗項目平面布置與交通運輸方案。

所屬行業(yè)冶金礦產原材料招標公告正文安徽水利馬鞍山園水路安東路水泥穩(wěn)定碎石采購招標公告一招標編號二招標人安徽水利開發(fā)股份有限公司合肥分公司三招標內容安徽水利合肥分公司馬鞍山園水路+安東路+工程圖紙內的水泥穩(wěn)定碎石供應，總量約。四投標人資格要求具備獨立法人資格，具有合格有效的營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證營業(yè)執(zhí)照經營范圍須有水泥穩(wěn)定碎石生產銷售項目。拌和站具備本次水泥穩(wěn)定碎石材料的供應能力企業(yè)具有從事類似工程業(yè)績企業(yè)信譽良好，合同履約能力強在以往政府采購活動中沒有違法違規(guī)違紀違約行為。五投標人資格審查方式資格后審，開標時須攜帶營業(yè)執(zhí)照稅務登記證類似工程業(yè)績合同原件備查。六獲取招標文件方式凡有意參加投標并符合資格要求者，請派員持單位介紹信個人身份證及投標人資格證明材料，于年月日時年月日時節(jié)假日休息在下述地址購買招標文件，每份售價元，售后不退。七投標保證金元。投標截止時間前交納，投標保證金采用轉帳。

玄武巖供貨協(xié)議合同范本第7篇需方：_________(簡稱甲方)

供方：_________(簡稱乙方)

為了規(guī)范產品交易行為，保護供需雙方合法權益，根據(jù)《^v^合同法》及有關法律、法規(guī)、明確雙方權利義務關系，保證正常交易程序，經甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

一、產品供應：

需方在瀝青混合料生產中，使用供方的碎石，供方保證分批按需按時按規(guī)格向需方供應碎石。

二、交貨時間、地點及方式：

1、交貨時間：由需方電話通知，按工程需要進場，但必須提前通知所需數(shù)量。

2、交貨地點：湖北經天路橋有限公司瀝青拌合站。

3、交貨方式：供方負責汽車運輸?shù)叫璺街付üさ?，運費、材料費及卸車費均包含在單價內。

三、價格、結算和付款方式：

1、碎石每噸

1、結算以實際供貨數(shù)量現(xiàn)場簽證單據(jù)為準計算。

2、付款方式：年底結清。

四、技術要求：

供方應嚴格按照甲方要求的產品標準供應，不符合建設單位、監(jiān)理單位、總包單位及需方要求的，供方必須清除現(xiàn)場，結算時不予計量。

五、驗收標準：

石料嚴格按GB/T14685-20xx標準驗收。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙雙方經協(xié)商一致同意終止合同的;

2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;

3、甲方驗收質量及方量時，供方必須配和，