綠色生態(tài)城售樓部施工合同

綠色生態(tài)城售樓部施工合同合同編號：__________綠色生態(tài)城售樓部施工合同甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方擁有綠色生態(tài)城售樓部的建設需求，經雙方友好協商，甲方同意乙方承建綠色生態(tài)城售樓部施工項目。為確保工程質量和進度，雙方達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：綠色生態(tài)城售樓部施工項目1.2工程地點：__________1.3工程內容：包括但不限于售樓部的建筑、裝修、給排水、電氣、暖通等施工內容。具體工程量及要求詳見施工圖紙和工程量清單。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程竣工交付之日止，工期為____個月。二、工程價款及支付2.1本工程合同總價為人民幣____元（大寫：____________________元整），其中包括工程款、材料款、人工費、管理費、利潤等。2.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到設計圖紙的70%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格并交付使用后，甲方支付乙方工程總價的40%。2.3甲方支付工程款時，乙方應提供等額的正規(guī)發(fā)票。三、工程質量及驗收3.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范和施工圖紙進行施工，確保工程質量。3.2工程驗收標準如下：（1）工程質量應符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范；（2）工程功能應滿足設計要求；（3）工程外觀應美觀、整潔、符合審美要求；（4）工程安全、環(huán)保、節(jié)能應達到國家及地方規(guī)定的要求。3.3工程驗收程序：（1）工程完成后，乙方應提前通知甲方進行驗收；（2）甲方組織相關人員進行驗收，并在驗收合格后辦理移交手續(xù)；（3）如有驗收不合格的情況，乙方應在甲方指出的不合格項目整改合格后重新驗收。四、違約責任4.1乙方未按照約定的工期完成工程，應按照逾期交付部分的工程價款向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期交付部分工程價款×日違約金比例。4.2甲方未按照約定時間支付工程款，應按照逾期支付部分的工程價款向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。4.3雙方因違反合同約定導致工程質量、安全、環(huán)保等方面出現問題，應承擔相應的法律責任。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1雙方應遵守國家法律法規(guī)，不得以任何形式從事違法經營活動。6.2雙方應嚴格保密合同內容及雙方商業(yè)秘密，未經對方同意，不得向第三方披露。6.3合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.工程量清單3.材料合格證4.施工組織設計5.工程驗收標準6.施工合同補充協議二、違約行為及認定：1.未按約定工期完成工程：乙方未按照合同約定的工期完成工程，屬于違約行為。2.未按約定時間支付工程款：甲方未按照合同約定的時間支付工程款，屬于違約行為。3.工程質量、安全、環(huán)保問題：如乙方違反合同約定導致工程出現質量、安全、環(huán)保等問題，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指合同中承擔工程發(fā)包義務的一方。2.承包方：指合同中承擔工程承包義務的一方。3.合同總價：指合同中約定的工程總價款。4.預付款：指合同簽訂后甲方支付給乙方的工程總價的一定比例的款項。5.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方如出現工程進度延誤，應與甲方溝通，制定整改措施，按約定支付違約金。2.工程質量問題：乙方如出現工程質量問題，應立即整改，直至符合合同約定標準。3.工程款支付延誤：甲方如出現工程款支付延誤，應按約定支付違約金，并及時支付剩余工程款。4.合同爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過友好協商解決，協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五