2024年發(fā)布的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工協(xié)議條件版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年發(fā)布的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工協(xié)議條件版B版本合同目錄一覽第一條一般規(guī)定1.1合同的簽訂1.2合同的生效1.3合同的履行第二條施工范圍與工程量2.1施工范圍2.2工程量清單2.3工程變更第三條施工期限3.1施工總期限3.2施工階段劃分3.3延期及違約責(zé)任第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2質(zhì)量檢驗與驗收4.3質(zhì)量爭議的處理第五條施工安全5.1安全管理措施5.2安全事故的處理5.3安全生產(chǎn)費用的支付第六條施工材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)與質(zhì)量6.2設(shè)備使用與管理6.3材料與設(shè)備的驗收第七條工程款項7.1工程預(yù)付款7.2工程進(jìn)度款7.3工程結(jié)算款7.4工程質(zhì)量保證金第八條技術(shù)支持與服務(wù)8.1技術(shù)支持8.2施工指導(dǎo)與監(jiān)督8.3技術(shù)培訓(xùn)與交流第九條合同爭議的解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決9.4訴訟解決第十條合同的解除與終止10.1合同解除的條件10.2合同終止的條件10.3解除或終止合同后的處理第十一條違約責(zé)任11.1承包商的違約責(zé)任11.2發(fā)包商的違約責(zé)任11.3違約賠償金額的計算第十二條不可抗力12.1不可抗力的認(rèn)定12.2不可抗力的后果處理12.3不可抗力的責(zé)任劃分第十三條合同的轉(zhuǎn)讓與分包13.1合同的轉(zhuǎn)讓13.2合同的分包13.3分包商的責(zé)任與義務(wù)第十四條保密條款14.1保密信息的范圍14.2保密信息的保護(hù)期限14.3違反保密條款的后果第一部分：合同如下：第一條一般規(guī)定1.1合同的簽訂1.1.1本合同由雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上簽訂。1.1.2雙方應(yīng)按照合同約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。1.1.3合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容進(jìn)行施工。1.2合同的生效1.2.1合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。1.2.2合同的生效不代表合同的履行完成，合同的履行完成應(yīng)以實際完成工程為準(zhǔn)。1.2.3合同生效后，任何一方不得擅自變更或解除合同。1.3合同的履行1.3.1雙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容和時間履行各自的權(quán)利和義務(wù)。1.3.2承包商應(yīng)按照約定的施工方案、施工圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。1.3.3發(fā)包商應(yīng)按照約定的時間和方式支付工程款項。第二條施工范圍與工程量2.1施工范圍2.1.1承包商應(yīng)按照施工圖紙和施工方案完成約定的施工內(nèi)容。2.1.2施工范圍包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程等。2.1.3承包商應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)包商提供的施工圖紙和施工方案施工，不得擅自變更。2.2工程量清單2.2.1工程量清單作為合同附件，是合同不可分割的一部分。2.2.2工程量清單中列明的工程量是雙方確認(rèn)的工程量，不得隨意增減。2.2.3工程量清單中的工程量應(yīng)以實際完成工程為準(zhǔn)。2.3工程變更2.3.1工程變更應(yīng)由發(fā)包商提出，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。2.3.2工程變更的內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并作為合同的補充協(xié)議。2.3.3工程變更導(dǎo)致的工程量增減和工期的順延，應(yīng)按合同約定的方式計算和補償。第三條施工期限3.1施工總期限3.1.1施工總期限為合同簽訂之日起至工程交付之日止。3.1.2施工總期限不應(yīng)超過合同約定的最長期限。3.1.3承包商應(yīng)按照約定的施工進(jìn)度計劃完成施工。3.2施工階段劃分3.2.1施工階段劃分為土建階段、安裝階段、裝修階段等。3.2.2每個階段的施工進(jìn)度和完成時間應(yīng)在合同中約定。3.2.3承包商應(yīng)按照約定的施工階段劃分完成施工。3.3延期及違約責(zé)任3.3.1承包商因自身原因?qū)е率┕ぱ悠?，?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.3.2發(fā)包商因自身原因?qū)е率┕ぱ悠?，?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.3.3延期違約責(zé)任的計算和賠償方式應(yīng)在合同中約定。第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.1.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包商的要求。4.1.2承包商應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。4.1.3工程質(zhì)量的檢驗和驗收應(yīng)按照合同約定的方式進(jìn)行。4.2質(zhì)量檢驗與驗收4.2.1工程質(zhì)量的檢驗分為施工過程中的自檢、互檢和竣工驗收。4.2.2驗收合格后，發(fā)包商應(yīng)支付工程款項。4.2.3驗收不合格的工程，承包商應(yīng)按照合同約定進(jìn)行整改和返工。4.3質(zhì)量爭議的處理4.3.1工程質(zhì)量爭議應(yīng)通過協(xié)商解決。4.3.2協(xié)商不成的，可申請第三方檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。4.3.3檢測費用由質(zhì)量責(zé)任方承擔(dān)。第五條施工安全5.1安全管理措施5.1.1承包商應(yīng)制定施工安全管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。5.1.2承包商應(yīng)定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和演練。5.1.3承包商應(yīng)確保施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施完善。5.2安全事故的處理5.2.1發(fā)生安全事故，承包商應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告發(fā)包商。5.2.2承包商應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌陌踩鹿实呢?zé)任。5.2.3安全事故的處理費用由責(zé)任方承擔(dān)。第八條技術(shù)支持與服務(wù)8.1技術(shù)支持8.1.1發(fā)包商應(yīng)提供施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工方案等工程技術(shù)文件。8.1.2承包商應(yīng)按照發(fā)包商提供的技術(shù)文件進(jìn)行施工。8.1.3發(fā)包商應(yīng)對承包商的施工技術(shù)問題提供必要的指導(dǎo)和支持。8.2施工指導(dǎo)與監(jiān)督8.2.1發(fā)包商應(yīng)指派專人對施工過程進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。8.2.2承包商應(yīng)接受發(fā)包商的指導(dǎo)與監(jiān)督，并及時整改存在的問題。8.2.3發(fā)包商和承包商應(yīng)定期召開施工協(xié)調(diào)會議，解決施工過程中的問題。8.3技術(shù)培訓(xùn)與交流8.3.1承包商應(yīng)按照發(fā)包商的要求，對施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。8.3.2發(fā)包商和承包商應(yīng)定期進(jìn)行技術(shù)交流和經(jīng)驗分享。8.3.3技術(shù)培訓(xùn)與交流的費用由雙方協(xié)商確定。第九條合同爭議的解決9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議。9.1.2協(xié)商不成的，可尋求第三方調(diào)解。9.1.3調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同約定的仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。9.2調(diào)解解決9.2.1雙方可共同選擇調(diào)解機構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。9.2.2調(diào)解機構(gòu)提出的調(diào)解方案對雙方均具有約束力。9.2.3調(diào)解費用由雙方協(xié)商承擔(dān)。9.3仲裁解決9.3.1雙方同意將合同爭議提交約定的仲裁委員會進(jìn)行仲裁。9.3.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。9.3.3仲裁費用按仲裁委員會的規(guī)定承擔(dān)。9.4訴訟解決9.4.1任何一方均可向人民法院提起訴訟。9.4.2訴訟應(yīng)在合同約定的法院管轄范圍內(nèi)進(jìn)行。9.4.3訴訟費用按照法院的規(guī)定承擔(dān)。第十條合同的解除與終止10.1合同解除的條件10.1.1合同解除應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。10.1.2合同解除前，雙方應(yīng)協(xié)商確定解除后的處理事項。10.1.3合同解除后的責(zé)任承擔(dān)按合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。10.2合同終止的條件10.2.1合同終止的條件應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。10.2.2合同終止前，雙方應(yīng)協(xié)商確定終止后的處理事項。10.2.3合同終止后的責(zé)任承擔(dān)按合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。10.3解除或終止合同后的處理10.3.1解除或終止合同后，承包商應(yīng)按照發(fā)包商的要求做好工程移交工作。10.3.2解除或終止合同后，尚未支付的款項應(yīng)按照合同約定結(jié)算。10.3.3解除或終止合同后，雙方應(yīng)按照合同約定處理合同解除或終止后的其他事項。第十一條違約責(zé)任11.1承包商的違約責(zé)任11.1.1承包商未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.1.2承包商違反合同造成發(fā)包商損失的，應(yīng)予以賠償。11.1.3承包商的違約責(zé)任具體計算和賠償方式按合同約定。11.2發(fā)包商的違約責(zé)任11.2.1發(fā)包商未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2.2發(fā)包商違反合同造成承包商損失的，應(yīng)予以賠償。11.2.3發(fā)包商的違約責(zé)任具體計算和賠償方式按合同約定。11.3違約賠償金額的計算11.3.1違約賠償金額的計算應(yīng)根據(jù)違約方的違約程度和損失程度確定。11.3.2違約賠償金額的計算方式按合同約定或雙方協(xié)商確定。11.3.3違約賠償金額的計算結(jié)果應(yīng)作為合同違約責(zé)任的一部分。第十二條不可抗力12.1不可抗力的認(rèn)定12.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。12.1.2不可抗力的認(rèn)定應(yīng)符合法律第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：施工圖紙附件2：技術(shù)規(guī)范附件3：施工方案附件4：工程量清單附件5：施工進(jìn)度計劃附件6：安全防護(hù)設(shè)施規(guī)范附件7：質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)附件8：施工合同補充協(xié)議附件9：調(diào)解協(xié)議書附件10：仲裁裁決書附件11：訴訟判決書附件的詳細(xì)要求和說明：附件1：施工圖紙施工圖紙是工程建設(shè)的依據(jù)，應(yīng)包括建筑物的外觀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、構(gòu)造等詳細(xì)內(nèi)容。施工圖紙應(yīng)由發(fā)包商提供，并經(jīng)雙方確認(rèn)。附件2：技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范是施工過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，應(yīng)包括材料要求、施工工藝、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。承包商應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。附件3：施工方案施工方案是承包商根據(jù)施工圖紙和技術(shù)規(guī)范制定的施工計劃，應(yīng)包括施工步驟、施工方法、施工進(jìn)度等。施工方案應(yīng)經(jīng)發(fā)包商批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。附件4：工程量清單工程量清單是列出工程項目的名稱、數(shù)量、單位、工程量等詳細(xì)信息的清單。工程量清單應(yīng)作為合同的一部分，承包商應(yīng)按照清單進(jìn)行施工。附件5：施工進(jìn)度計劃施工進(jìn)度計劃是承包商根據(jù)施工方案制定的施工時間表，應(yīng)包括各階段的開始和結(jié)束時間。發(fā)包商應(yīng)按照進(jìn)度計劃進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。附件6：安全防護(hù)設(shè)施規(guī)范安全防護(hù)設(shè)施規(guī)范是對施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施的要求和標(biāo)準(zhǔn)，包括安全網(wǎng)、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志等。承包商應(yīng)按照規(guī)范要求設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施。附件7：質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)是對工程質(zhì)量的要求和檢驗方法，應(yīng)包括材料的檢驗、構(gòu)件的驗收等。工程質(zhì)量的檢驗和驗收應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。附件8：施工合同補充協(xié)議施工合同補充協(xié)議是對合同的補充和細(xì)化，應(yīng)包括合同的變更、解除、終止等條款。補充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂。附件9：調(diào)解協(xié)議書調(diào)解協(xié)議書是雙方在爭議解決過程中達(dá)成的調(diào)解結(jié)果，具有法律效力。調(diào)解協(xié)議書應(yīng)由調(diào)解機構(gòu)制作，雙方簽字確認(rèn)。附件10：仲裁裁決書仲裁裁決書是仲裁委員會對合同爭議作出的裁決結(jié)果，具有法律效力。仲裁裁決書應(yīng)由仲裁委員會制作，雙方簽字確認(rèn)。附件11：訴訟判決書訴訟判決書是人民法院對合同爭議作出的判決結(jié)果，具有法律效力。訴訟判決書應(yīng)由人民法院制作，雙方簽字確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承包商未按照合同約定時間完成施工。2.承包商未按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工。3.發(fā)包商未按照合同約定時間支付工程款項。4.發(fā)包商未按照合同約定提供施工圖紙和技術(shù)規(guī)范。5.承包商未按照合同約定進(jìn)行安全防護(hù)。6.承包商未按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量檢驗和驗收。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致工程延期，應(yīng)按照合同約定的違約金計算方式計算違約金。2.違約行為導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格，應(yīng)由違約方承擔(dān)返工、整改等費用。3.違約行為導(dǎo)致安全事故，應(yīng)由違約方承擔(dān)事故處理費用和賠償損失。4.違約行為導(dǎo)致合同解除或終止，應(yīng)按照合同約定的方式處理合同解除或終止后的事項。示例說明：如果承包商未按照合同約定時間完成施工，導(dǎo)致工程延期，承包商應(yīng)按照合同約定的違約金計算方式向發(fā)包商支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免