XX年機(jī)械加工合同范本_2

1、XX年機(jī)械加工合同范本承攬方：地址： 由E碼： 電話:法定代表人： 職務(wù)： 定作方：地 址: 由E碼： 電話:法定代表人： 職務(wù)： 定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1. （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī) 定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺 陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2. （用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料 的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)

2、量、 規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī) 定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊 承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品 不得偷換零部件。3. 交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí) 行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1. 承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供 的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng) 當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí) 間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此 造成的損失，由定作方賠償。2. 承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng) 嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存

3、技術(shù)資料的復(fù)制品。3. 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī) 定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1. 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)。2. 定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的 工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有 關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng) 目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi) 發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題 的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3. 當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā) 生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)

4、量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1. 交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方 要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié) 議，并按協(xié)議執(zhí)行。2. 交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定 作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作 物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取 定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另 有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)

5、量交付定作物或完成工作，定作 方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利 用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過 修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由 此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的 數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ) 交部分按逾期交付處理； 少交、遲交部分定作方不再需要的， 承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng) 當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方 不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付 定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包

6、裝 不符合同規(guī)定造成定作物毀損、 滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金 元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分 的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。V未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的%（10%30%）或酬金總額的%（20滬60%）的違約金六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代 保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管

7、、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包 裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的 損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料 進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定 的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù) 量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件， 定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如 定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承

8、擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng) 當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %（10%- 30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬 金總額的 %（20%- 60%勺幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、 技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作， 承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的 損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以 順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期

9、限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保 養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限 6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方 有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、 保管、保養(yǎng)費(fèi)后， 退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承 攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有 關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每 逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒 絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門 的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承 擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定 作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié) 商不成按（）項(xiàng)處理：1. 向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；2. 向人民法院起訴。本合同自年月日起生效，合同履行