環(huán)氧地坪漆工程承攬合同

1、地坪工程承攬合同 定做方： 承攬方： 根據(jù)中華人民共和國合同法以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí) 行中的權利義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。 1、承攬名稱，地點，方式 1- 1 承攬項目名稱： 1- 2 承攬項目地點： 1-3 承攬方式：包工包料 2、承攬標（加工成品） 2- 1 環(huán)氧樹脂 地坪漆面積平方米 2- 2 塑膠地板 1.6mm面積平方米 注：具體面積以實際面積為準。 3、加工成品的質量要求 3- 1 承攬方提供規(guī)格工藝進行施工； 3- 2 施工工藝：詳見附表。 3- 3 地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：艷綠、 3-4 塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為： 室內 DiV-

2、1605、室外 DiV-1610 4、價格及付款方式 4- 1 地坪漆單價元 /m2； 4- 2 塑膠地板單價元 /m2 4- 2 工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的 80% ， 即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。 5、素地標準及施工條件 5- 1 素地基地平整， 2m 標尺，落差不應大于 2mm； 5- 2 水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿； 5- 3 水泥素地表面含水率達到 8%； 5- 4施工時空氣相對溫度不大于 70%，環(huán)境溫度低于 0 度； 5-5 施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位

3、，水 電費由定做方負擔； 5-6 施工期內定做方不安排交叉施工； 5-7 施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調和監(jiān)督工作。 6、驗收標準與方法 6- 1 按合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方 提供必需的技術資料。 6- 2 承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單， 定做方接到驗收通知后應在三天內 （逢法定節(jié)假日可以順延）進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用 者，視同驗收合格。 6- 3 當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時， 可向法定質量監(jiān)督機 構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。 6- 4 保修期為 12 個月，保修期內承攬方

4、施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因（如水泥脫未干面 定做方要求真趕工等）造成質量事幫可由承攬方計費維修。 7、工期 7- 1 本工期總工期為天（從開工日算）； 7- 2 本合同開工期為年 月 日或為甲方通知進場準， 完工為如 遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限； 7- 3-1 因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者； 7- 3-2 因定作方原因不能如期騰出施工場地者； 7-3-2 施工中因停電，停水連續(xù)影響 24 小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水 三天以上者； 7-3-4 定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。 8、安全施工

5、管理條例 8- 1 承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應該遵守定作方有關制度。 8- 2 由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。 9、違約責任 9- 1 雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第 3 條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求， 一切費用由承攬方負責承擔。 9- 2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第 7條 3款的情形， 承攬方?jīng)]有如期完工，則第推遲一天，應向定作方承擔本合同總額的1%0 違約金。 9-3 承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成地坪前 損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬

6、方自身原因造成損壞的由由承 攬方負責。 9-4 定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作 業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造 成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。 9-5 定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權 停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的 材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。 9-6 定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的1%0 償付承攬方違約金。 9-7 承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違 反此約

7、定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。 9-8 如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的 60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。 10、不可抗力 在合同規(guī)定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合 法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在 合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方 應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。 11、糾紛的處理 發(fā)生糾紛時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬 方所在人民法院提起訴訟。 12、期限與其他 本合同自雙方簽字、 蓋章之日起生效，（承攬方必加蓋法人名章方為有效） 合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合 同如有未盡事宜，應由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)