服裝加工承包通用版合同

1、服裝加工承包通用版合同 服裝加工承包通用版合同 服裝加工是指現代化的加工方式，以現代化的機器加工為主，手工加工為輔的一種服裝生產方法。對于服裝加工承包合同你了解多少呢以下是華律網小編整理的服裝加工承包合同，歡迎參考閱讀。服裝加工承包合同范XX一定作方： 簽訂地點：合同編號：承攬方：有限公司 簽訂時間：一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：二、定作物的質量標準：承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。三、交貨期限、方式、地點

2、及運輸費用：承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數量全部到齊后,于XXX_年_月_日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。四、驗收標準，方法及提出異議期限：按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。五、結算方式與期限：簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款XXX_元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%XXX_元。結算均采用 轉賬 方式.六、包裝標準、隨貨備品、配件：內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送

3、一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。七、違約責任：如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依中華人民共和國合同法協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。八、其他約定事項：九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。十、本合同有效期限：XXX_年_月_日至XXX_年_月_日止。定作方： 承攬方：(蓋章) (蓋章)代表人： 代表人： 電 話： 電 話：服

4、裝加工承包合同范XX二合同編號：簽訂日期：定作方：(以下簡稱甲方)承攬方：(以下簡稱乙方(fag)根據中華人民共和國合同法及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。第一條 加工成品品名： 貨號：顏色： 尺碼：第二條 服裝數量1、計量單位：2、數量：第三條 原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數量質量：提供日期：第四條 服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條 技術資料、圖紙?zhí)峁?、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。2、乙

5、方(fag)在生產過程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。第六條 報酬1、加工單價：2、總金額(元)：第七條 包裝方式內用 ，外用 包裝，包裝費由_方承擔。第八條 服裝交付1、交貨地：2、產品的交(提)貨期限：。第九條 服裝驗收1.驗收期間：

6、2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。第十條 定金預付貨款(1)甲方應于XXX_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，

7、無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。(2)甲方應于XXX_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。第十一條 報酬結算1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;第十二條 留置權如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。第十三條 違約責任1、甲方的違約責任(1)制作中途未經過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。(2)中途廢止合同，償付甲方的

8、未履行部分價款總值的50%的違約金。(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限_日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。2、乙方的違約責任(1

9、)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，

10、滅失的，由乙方賠償損失。(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，

11、應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十七條 爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條 其他約定本合同經雙方簽字后于XXX_年 _月_日起生效。合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執(zhí)一份;甲方(章)： 乙方(章)：電話： 電話：XXX_年_月_日XXX_年_月_日服裝加工承包合同范XX三發(fā)包方： (以下簡稱甲方)承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目

12、發(fā)、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。一、項目名稱：二、項目地點：三、承包范圍：四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。五、承包方式1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務費)清包。2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元日。整臺交付單價 元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返

13、工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。七、開工日期及交付開工日期：XXX_年_月_日，項目必須在XXX_年_月_日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。(一)過期_日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。八、付款方式1、生產完成驗收合格

14、后，_日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢后_日內，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿_日后_日內付清。3、生產期間原則上不發(fā)生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。九、項目質量乙方產品質量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可

15、向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。十、項目進度在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司生產用工計劃派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整生產用工計劃。十一、甲方工作1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任

16、和經濟損失由乙方全部承擔。十二、乙方工作1、乙方負責生產現場設備設施使用保養(yǎng)，設備故障報修。2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。5、為保證生產質量，對于生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認后方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)

17、的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產值班。7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。9、乙方生產完畢后，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。11、產品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在_日內清理撤離完畢做到工完場清，并

18、自行承擔有關費用。12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。13、乙方在本合同的執(zhí)行期內應保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業(yè)秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。十四、材料、設備供應1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養(yǎng)，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。3、材料進廠后不得擅自運出生產現場，如發(fā)現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。十五、安全生產乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一