汽車4S店裝修合同64605

1、XXX有限公司汽車4S展廳裝修工程施工合同XXX有限公司汽車4S展廳裝修工程施工合同發(fā)包人（以下簡稱甲方）：有限公司承包人（以下簡稱乙方）： 依據中華人民共和國合同法及其他相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的特點，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的相關事宜，達成以下協(xié)議：1、 工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：某某汽車4S展廳的全部裝修工程（見附件：工程預算表、裝修方案、設計效果圖，工程內容以雙方確認的裝修方案為準）承包方式：包工包料，按雙方確認的圖紙及方案施工開工日期： 年 月 日2、 合同價款（工程總價）人民幣： 萬元 大寫： 元整以

2、工程預算表為依據，根據實際發(fā)生工程量結算。3、 工程質量：1、 裝飾工程質量規(guī)范（QB/T6016-97）。2、 其他相關裝飾裝修質量規(guī)范，須達到現行國家標準或同行業(yè)標準、使用保準、保質期。3、 雙方約定認可的設計方案、裝修布局、質量標準。（見附件：工程預算表、裝修方案、設計效果圖）4、 甲方的權利和義務：1、 甲方為乙方入場施工提供條件，以不影響施工為原則。2、 甲方提供并保證施工期間的用水、用電。3、 甲方負責與各方面的協(xié)調工作，及時解決施工中存在的外圍干擾問題。4、 甲方有權對乙方進場的施工勞務人員、主要施工機械設備提出明確要求，隨時對乙方人員、設備等保證能力進行檢查確認。若乙方不能滿足

3、施工能力要求又無力及時補充施工力量時，甲方有權單方面終止合同，并保留追究對方經濟補償責任的權利。5、 甲方參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場驗收、工程階段驗收、工程竣工驗收。5、 乙方的權利和義務：1、 乙方負責施工現場施工安全、設備及人員安全。乙方必須向勞務人員進行相應的安全教育培訓，在施工現場設立安全錐、安全宣傳標語以及對施工人員進行統(tǒng)一著裝，以提高勞務人員的安全意識和施工安全操作水平。施工中，必須嚴格遵守各項安全操作規(guī)程，確保各相關方的安全，若因乙方在施工過程中造成人員傷亡、機械安全事故等，由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任和費用。2、 乙方應嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)

4、定，不得擾民及污染環(huán)境，文明施工，在施工過程中及時對已完成的施工物進行保護，不得擅自破壞當地的各項資源（包括地下管線、設施等）。保證在施工過程中，盡量減少對周圍環(huán)境的破壞，有效地保護施工現場周圍的環(huán)境。否則，甲方有權限根據實際情況予以處罰。3、 若因乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付工程總額的千分之一違約金。（雙方確認的工期順延的除外）4、 施工過程中，由于乙方未按要求的材料、質量、工藝、操作規(guī)程進行施工，造成任何部位施工項目質量達不到規(guī)范要求時，乙方必須無條件返工，因此所造成的一切費用由乙方承擔。5、 保證施工現場的整潔，工程驗收前負責清掃施工現場。6、 工程變更：工程項目或施工方

5、式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。7、 材料供應：按合同約定由乙方提供材料、設備，乙方在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。8、 工程延誤：1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延，且雙方互不承擔責任：（1） 工程量變化或設計變更；（2） 不可抗力；（3） 甲方同意工期順延的其他情況。2、 因甲方未按約定完成應負責的工作而影響工期的，工期順延；3、 因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，并承擔由其延誤給甲方造成的損失。9、 施工管理1、 甲方有權對乙方施工現場進行管理。2、 乙方施

6、工人員、施工機械安全由乙方自行管理。3、 乙方未按甲方要求違規(guī)施工，甲方有權暫停施工，并在2天內提出整改處理意見，乙方應嚴格執(zhí)行甲方要求和提出的處理意見并自行承擔停工損失。4、 甲方對乙方的施工情況經行檢查，若乙方違反協(xié)議規(guī)定，經甲方教育（以書面材料為準），不及時改正的，甲方有權單方終止合同，勒令乙方退場，并追究乙方相關責任。5、 乙方在施工時發(fā)現施工項目內容及施工數量與技術人員交底情況不一致時，應及時提出并更要求，經現場技術人員核實，并經雙方簽認后，作為結算依據，否則按原交底內容和數量結算。10、 工程驗收和保修：1、 雙方約定在施工過程中對工程所用材料進行驗收，并在單項工程完工后進行單項驗

7、收。2、 工程驗收標準：（1） 裝飾工程質量規(guī)范（QB/T6016-97）。（2） 其他相關裝飾裝修質量規(guī)范，須達到國家標準或同行業(yè)標準、使用標準、保質期。（3） 雙方約定認可的設計方案、裝修布局、質量標準。（見附件：工程預算表、裝修方案、設計效果圖）3、 乙方工程未達到質量標準，經返工驗收合格后，方可進行結算，由此造成的返工損失由乙方承擔。4、 本工程自驗收合格雙方簽字確認起保修期為 年。保修期內乙方接到甲方維修通知后應在兩日內及時處理，否則甲方有權委托他人修理，費用從質保金中扣除。11、 付款方式：經甲方竣工驗收后付款，扣除5%的質保金。12、 本合同爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時積極協(xié)商解決，解決不成時可向甲方所在地人民法院申訴。13、 其他注意事項：14、 附則1、 本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。2、 本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。3、 合同履行完畢后自動終止。4、 工程變更所立協(xié)議及合同及附件與合同具有同等法律效力。5、 本工程所發(fā)生款項以附表工程