農村建房協(xié)議書

1、無建房協(xié)議書甲方甲方: :姓名姓名身份證號碼身份證號碼聯(lián)系方式聯(lián)系方式( (手機號手機號) )乙方乙方: :姓名姓名身份證號碼身份證號碼聯(lián)系方式聯(lián)系方式( (手機號手機號) )甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。一、雙方權利義務1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前通知甲方購買所需材料。2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由

2、乙方自帶，費用由乙方自理。4、工期從2016年月日開始建設，工期為天。5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事由于乙方人員的故意或過失引起的安全事無故由乙方自行負責，與甲方無關。故由乙方自行負責，與甲方無關。6、 乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付， 與甲方無關。二、質量要求1、乙方應當本著保質保量的原則，按質按量，按照協(xié)定工期施工，加強質量管理。2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內，甲

3、方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式1、工程款結算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣元(大寫元整)。2、付款時間：第一次付款在施工開始后天內，第二次付款在，第三次付款在，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后天內給付。四、違約責任四、違約責任1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使協(xié)議無法履行的，乙方應承擔違約金人民幣元(大寫元整)，并賠償因其違約給甲方造無成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金金人民幣元(大寫元整)。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金金人民幣元(大寫元整)。五、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份