經(jīng)濟(jì)法與建設(shè)法規(guī)復(fù)習(xí)題庫

一、選擇題1.注冊建造師分為（）等級。A.1B.2C.3D.42.新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，建設(shè)單位必須在（）向建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的部門申請領(lǐng)取建設(shè)工程施工許可證。A.發(fā)包商B.取得規(guī)劃許可證前C.施工圖設(shè)計批準(zhǔn)前D.開工前3.我國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為（）三個序列。A.工程總承包B.施工總承包C.專業(yè)承包D.勞務(wù)分包4.在《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目內(nèi)，項目總投資低于3000萬元人民幣的下列單項工程，必須進(jìn)行招標(biāo)的是()。A、勘察設(shè)計服務(wù)單項合同估算價50萬元以上B、施工單項合同估算價達(dá)到160萬元C、重要貨物采購單項合同估算價接近100萬元D、監(jiān)理服務(wù)單項合同估算價為30萬元5.根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招投標(biāo)辦法》，對于應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的工程建設(shè)項目，經(jīng)批準(zhǔn)可以不采用招標(biāo)發(fā)包的情形是()。A、擬公開招標(biāo)的費用與項目價值相比，不值得B、當(dāng)?shù)赝稑?biāo)企業(yè)較少C、施工主要技術(shù)采用特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)D、軍隊建設(shè)項目6.某政府投資項目的施工單項合同估算價在()萬元以上的，該項目就必須通過招標(biāo)方式選擇施工單位。A、100B、200C、300D、4007、我國法律規(guī)定的招標(biāo)方式是()A、公開招標(biāo)和議標(biāo)B、公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)C、邀請招標(biāo)和議標(biāo)D、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)8、某涉及國家安全的投資項目，施工單項合同估算價為8000萬元人民幣，該項目()。A、必須公開招標(biāo)B、必須邀請招標(biāo)C、可直接委托發(fā)包D、必須聘請招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)委托發(fā)包9、下列情形，可以進(jìn)行邀請招標(biāo)的是()。A、施工單項合同價為100萬元的建設(shè)工程項目B、某項目由于技術(shù)復(fù)雜，只有4家施工企業(yè)具有承接工程的能力C、在建工程追加附屬小型工程的D、某搶險救災(zāi)項目10、下列關(guān)于招標(biāo)代理的說法中正確的是()。A、招標(biāo)人如果想要委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜，需要經(jīng)過有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)B、招標(biāo)人不可以自選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，必須由行政主管部門指定C、如果委托了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，則招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)有權(quán)辦理招標(biāo)工作的一切事宜D、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)人委托的范圍內(nèi)辦理招標(biāo)事宜11、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是()。A、招標(biāo)人的下屬機(jī)構(gòu)B、是建設(shè)行政主管部門的下屬機(jī)構(gòu)C、提供相關(guān)服務(wù)的社會中介組織D、具有部分行政職能的社會團(tuán)體12、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》和《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》的規(guī)定，招標(biāo)程序的最后一步應(yīng)當(dāng)為()。A、資格審查B、評標(biāo)C、定標(biāo)D、簽訂合同13、下列關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的說法正確的是()。A、有能夠編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的相應(yīng)力量B、業(yè)主只能在自己不能自行招標(biāo)的時候才可以委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)C、其資質(zhì)等級分為甲級和乙級D、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以和投標(biāo)人有隸屬關(guān)系14.招標(biāo)人對某招標(biāo)估算價為6000萬元的施工項目進(jìn)行公開招標(biāo)，2007年3月3日開始發(fā)售招標(biāo)文件，3月6日停售；招標(biāo)文件規(guī)定投標(biāo)保證金為100萬元；3月22日招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件作了必要的澄清和修改，投標(biāo)截止日期為同年3月25日。上述事實中有（）處錯誤。A.1B.2C.3D.415.關(guān)于開標(biāo)程序的說法，正確的是（ ）。A.開標(biāo)時間和地點應(yīng)由各投標(biāo)人協(xié)商決定B.開標(biāo)時由行政監(jiān)督部門檢查投標(biāo)文件的密封情況C.唱標(biāo)時不必唱出投標(biāo)報價D.開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄并存檔備查13.在評標(biāo)委員會組建過程中，下列做法符合法律規(guī)定的是（ ）。A.評標(biāo)委員會成員的名單僅在評標(biāo)結(jié)束前保密B.評標(biāo)委員會七個成員中，招標(biāo)人的代表為三名C.項目評標(biāo)專家從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專家名單中隨機(jī)抽取D.評標(biāo)委員會成員由三人組成16.以下投標(biāo)文件應(yīng)由評標(biāo)委員會作為廢標(biāo)處理的情形包括（ ）。A.某投標(biāo)人在開標(biāo)前已經(jīng)提交投標(biāo)文件，在開標(biāo)會議上補(bǔ)交投標(biāo)保證金B(yǎng).某投標(biāo)人名稱與資格預(yù)審不一致但提交了有效證明C.某投標(biāo)人在提交投標(biāo)文件后，開標(biāo)前又書面聲明投標(biāo)報價在原報價基礎(chǔ)上再下浮5%D.某投標(biāo)人的投標(biāo)報價中用數(shù)字表示的數(shù)額與用文字表示的數(shù)額不一致15.投標(biāo)有效期應(yīng)從（）之日起計算。A.發(fā)出招標(biāo)文件B.投標(biāo)截止C.評標(biāo)結(jié)束D.發(fā)出中標(biāo)通知書17.分包工程發(fā)生質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題給建設(shè)單位造成損失的，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（ ）。A.分包單位只對總承包單位負(fù)責(zé)B.建設(shè)單位只能向給其造成損失的分包單位主張權(quán)利C.總承包單位賠償額超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償D.建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利18.甲公司將項目發(fā)包給乙公司，乙公司將項目轉(zhuǎn)包給包工頭某丙。工程竣工驗收合格后，甲公司拖欠乙公司500萬元，乙公司拖欠某丙600萬工程款?，F(xiàn)某丙打算直接起訴甲公司，則以下說法正確的是（）。A.某丙與甲公司無合同關(guān)系，法院不宜受理B.只有在乙無支付能力時，甲才需要對丙承擔(dān)付款責(zé)任C.某丙可以向甲公司主張500萬元D.某丙可以向甲公司主張600萬元19.不良行為記錄是指建筑市場各方主體在工程建設(shè)工程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)（）級以上建設(shè)行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)查實和行政處罰所形成的記錄。A.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）B.縣C.市D.省20.關(guān)于建設(shè)單位工程發(fā)包的做法中，正確的是（ ）。A.允許分包單位再次分包B.向總承包單位直接指定分包單位C.將工程勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備采購一并發(fā)包給一家總承包單位D.將合同中約定由施工企業(yè)自行購買的裝飾材料進(jìn)行指定購買21.甲公司收到乙公司發(fā)來的訂貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨。乙公司拒絕收貨，因此雙方發(fā)生爭議。乙公司拒絕收貨的合法理由應(yīng)當(dāng)是（）。A．要約已撤銷B．要約已撤回C．合同已失效D．甲方未承諾22.招標(biāo)投標(biāo)違法行為的行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，關(guān)于公告的說法，正確的是（ ）。A.原則上不停止公告，但行政處理決定依法停止執(zhí)行的除外B.公告部門一律不停止對違法行為記錄的公告C.依照當(dāng)事人申請可停止公告D.公告部門可自行決定是否停止公告23.建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用的形式是（）。A．書面形式B．口頭形式C．口頭形式為原則，書面形式為例外D．書面形式為原則，口頭形式為例外24.合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關(guān)內(nèi)容方式有：①按照交易習(xí)慣確定；②簽訂補(bǔ)充協(xié)議；③按合同法其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三種方式的先后順序是（）。A．①②③B．③②①C．②①③D．②③①25.乙施工單位通過招標(biāo)程序中標(biāo)了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙方按中標(biāo)價簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5%的補(bǔ)充協(xié)議?？⒐そY(jié)算時，甲按讓利協(xié)議扣減結(jié)算總價5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院起訴，要求按中標(biāo)價結(jié)算。下列說法正確的是（）。A．應(yīng)以備案合同作為結(jié)算工程價款依據(jù)B．該補(bǔ)充協(xié)議屬于可撤銷合同C．應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議作為結(jié)算工程價款依據(jù)D．乙方行為構(gòu)成合同違約26.關(guān)于發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的說法，正確的是（）。A．必須在合同中有此約定，才可作為結(jié)算依據(jù)B．這是法定的視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的情形C．即使合同通用條款中有此約定，也不能作為結(jié)算依據(jù)D．此約定即使寫入合同中，也屬無效合同條款27.1.某承包合同約定：“發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后60日內(nèi)應(yīng)予以答復(fù)”。承包人6月1提交竣工結(jié)算文件。8月5日，發(fā)包人回復(fù)說不予認(rèn)可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款。則人民法院對承包人的請求應(yīng)（）。27.2某承包合同約定：“發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后60日內(nèi)應(yīng)予以答復(fù)，逾期視為認(rèn)可”。承包人6月1日提交竣工結(jié)算文件。8月5日，發(fā)包人回復(fù)說不予認(rèn)可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款。則人民法院對承包人的請求應(yīng)（）。A．予以支持B．不予支持C．征求發(fā)包人意見D．要求承包人提供證據(jù)28.發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關(guān)于該墊資的說法，正確的是（）。A．法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效B．發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資，但可以不支付利息C．雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資并支付利息D．墊資違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)予以沒收29.甲乙雙方簽訂了購貨合同。在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕。針對該情形，正確的是（）。A．原合同已終止B．必須簽訂變更協(xié)議C．合同主體未變更D．合同內(nèi)容已變更30.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是（）A．勞動報酬B．試用期C．保守商業(yè)秘密D．福利待遇31.勞動者可以立即解除勞動合同且無需事先告知用人單位的情形是（）。A．用人單位未按照勞動合同的約定提供勞動報酬或者勞動條件B．用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動者勞動C．用人單位未及時足額支付勞動報酬D．用人單位制定的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者的權(quán)益32.2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（）。A．趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同B．張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作C．王先生于1989年進(jìn)入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲D．李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長33.某工程需租用鋼管，雙方約定租賃期限為8個月，則下列關(guān)于該租賃合同的說法，錯誤的是（）A、應(yīng)以書面方式訂立B、若以口頭方式訂立，則租賃期視為6個月C、若以口頭方式訂立，出租人可隨時解除合同D、若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同34.建設(shè)單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環(huán)境的污染，應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。A、污水處理設(shè)施的設(shè)計、施工、生產(chǎn)要同時進(jìn)行B、造紙廠投入運營后3個月內(nèi)必須建設(shè)污水處理設(shè)施C、建設(shè)單位對造紙廠污染環(huán)境進(jìn)行檢測后決定何時修建污水處理設(shè)施D、污水處理設(shè)施與造紙廠主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用35.關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是()。A、國家對環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實行淘汰制度B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)36.在城市市區(qū)噪聲敏感區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生噪聲污染的施工作業(yè)，因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須（）。A．經(jīng)附近居民所在單位的同意B．在居民小區(qū)代表監(jiān)視下施工C．公告附近居民D．經(jīng)居民小區(qū)業(yè)主委員會同意37.根據(jù)《水污染防治法》，與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的水污染防治設(shè)施，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過（）驗收，驗收不合格的，該建設(shè)項目不得投入生產(chǎn)或者使用A、建設(shè)行政主管部門B、省級人民政府C、縣級以上人民政府D、環(huán)境保護(hù)主管部門38.某施工單位在居民區(qū)內(nèi)承建一施工項目，下列有關(guān)于該施工項目的說法正確的是（）。A．禁止夜間施工B．夜間24點前可以施工C．公告附近居民后，可以在夜間施工D．因特殊需要，取得主管部門證明并公告后可以施工39.新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，建設(shè)單位必須在（）向建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的部門申請領(lǐng)取建設(shè)工程施工許可證。A.發(fā)包商B.取得規(guī)劃許可證前C.施工圖設(shè)計批準(zhǔn)前D.開工前40.下面那一項不屬于我國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)所分的三個序列（）。A.工程總承包B.施工總承包C.專業(yè)承包D.勞務(wù)分包41.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》和《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》的規(guī)定，招標(biāo)程序的最后一步應(yīng)當(dāng)為()。A.資格審查B.評標(biāo)C.定標(biāo)D.簽訂合同42.根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招投標(biāo)辦法》，對于應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的工程建設(shè)項目，經(jīng)批準(zhǔn)可以不采用招標(biāo)發(fā)包的情形是()。A.擬公開招標(biāo)的費用與項目價值相比，不值得B.當(dāng)?shù)赝稑?biāo)企業(yè)較少C.施工主要技術(shù)采用特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)D.軍隊建設(shè)項目43.根據(jù)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》和《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，（）A.國家禁止利用固體廢物生產(chǎn)建筑材料B.施工現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)和攪拌應(yīng)優(yōu)先采用市政自來水C．施工現(xiàn)場照明以滿足最低照度為原則D.施工現(xiàn)場通道應(yīng)形成矩陣形，減少道路用地44.施工單位未按照民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工，造成建設(shè)項目損失的，可能承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）A.違約責(zé)任B.行政責(zé)任C．刑事責(zé)任D.侵權(quán)責(zé)任45.某施工單位挖掘作業(yè)人員鄧某在作業(yè)中意外發(fā)現(xiàn)一段城墻遺址，鄧某應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，保護(hù)現(xiàn)場，并立即報告（）A．本單位負(fù)責(zé)人B．總監(jiān)理工程師C．當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門D．當(dāng)?shù)匚奈镄姓鞴懿块T46.關(guān)于開標(biāo)程序的說法，正確的是（ ）。A.開標(biāo)時間和地點應(yīng)由各投標(biāo)人協(xié)商決定B.開標(biāo)時由行政監(jiān)督部門檢查投標(biāo)文件的密封情況C.唱標(biāo)時不必唱出投標(biāo)報價D.開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄并存檔備查47.以下投標(biāo)文件應(yīng)由評標(biāo)委員會作為廢標(biāo)處理的情形包括（ ）。A.某投標(biāo)人在開標(biāo)前已經(jīng)提交投標(biāo)文件，在開標(biāo)會議上補(bǔ)交投標(biāo)保證金B(yǎng).某投標(biāo)人名稱與資格預(yù)審不一致但提交了有效證明C.某投標(biāo)人在提交投標(biāo)文件后，開標(biāo)前又書面聲明投標(biāo)報價在原報價基礎(chǔ)上再下浮5%D.某投標(biāo)人的投標(biāo)報價中用數(shù)字表示的數(shù)額與用文字表示的數(shù)額不一致48.甲公司將項目發(fā)包給乙公司，乙公司將項目轉(zhuǎn)包給包工頭丙某。工程竣工驗收合格后，甲公司拖欠乙公司500萬元，乙公司拖欠丙某600萬工程款?，F(xiàn)丙某打算直接起訴甲公司，則以下說法正確的是（）。A.丙某與甲公司無合同關(guān)系，法院不宜受理B.只有在乙無支付能力時，甲才需要對丙承擔(dān)付款責(zé)任C.丙某可以向甲公司主張500萬元D.丙某可以向甲公司主張600萬元49.建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用的形式是（）。A．書面形式B．口頭形式C．口頭形式為原則，書面形式為例外D．書面形式為原則，口頭形式為例外50.甲乙雙方簽訂了購貨合同。在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕。針對該情形，正確的是（）。A．原合同已終止B．必須簽訂變更協(xié)議C．合同主體未變更D．合同內(nèi)容已變更51.下列情形，可以進(jìn)行邀請招標(biāo)的是()。A.施工單項合同價為100萬元的建設(shè)工程項目B.某項目由于技術(shù)復(fù)雜，只有4家施工企業(yè)具有承接工程的能力C.在建工程追加附屬小型工程的D.某搶險救災(zāi)項目52.招標(biāo)人對某招標(biāo)估算價為6000萬元的施工項目進(jìn)行公開招標(biāo)，2007年3月3日開始發(fā)售招標(biāo)文件，3月6日停售；招標(biāo)文件規(guī)定投標(biāo)保證金為100萬元；3月22日招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件作了必要的澄清和修改，投標(biāo)截止日期為同年3月25日。上述事實中有（）處錯誤。A.1B.2C.3D.453.在評標(biāo)委員會組建過程中，下列做法符合法律規(guī)定的是（ ）。A.評標(biāo)委員會成員的名單僅在評標(biāo)結(jié)束前保密B.評標(biāo)委員會七個成員中，招標(biāo)人的代表為三名C.項目評標(biāo)專家從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專家名單中隨機(jī)抽取D.評標(biāo)委員會成員由三人組成54.分包工程發(fā)生質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題給建設(shè)單位造成損失的，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（）。A.分包單位只對總承包單位負(fù)責(zé)B.建設(shè)單位只能向給其造成損失的分包單位主張權(quán)利C.總承包單位賠償額超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償D.建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利55.關(guān)于建設(shè)單位工程發(fā)包的做法中，正確的是（ ）。A.允許分包單位再次分包B.向總承包單位直接指定分包單位C.將工程勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備采購一并發(fā)包給一家總承包單位D.將合同中約定由施工企業(yè)自行購買的裝飾材料進(jìn)行指定購買56.建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用的形式是（）。A．書面形式B．口頭形式C．口頭形式為原則，書面形式為例外D．書面形式為原則，口頭形式為例外57.甲乙雙方簽訂了購貨合同。在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕。針對該情形，正確的是（）。A．原合同已終止B．必須簽訂變更協(xié)議C．合同主體未變更D．合同內(nèi)容已變更58.發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關(guān)于該墊資的說法，正確的是（）。A．法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效B．發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資，但可以不支付利息C．雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資并支付利息D．墊資違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)予以沒收59.乙施工單位通過招標(biāo)程序中標(biāo)了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙方按中標(biāo)價簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5%的補(bǔ)充協(xié)議?？⒐そY(jié)算時，甲按讓利協(xié)議扣減結(jié)算總價5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院起訴，要求按中標(biāo)價結(jié)算。下列說法正確的是（）。A．應(yīng)以備案合同作為結(jié)算工程價款依據(jù)B．該補(bǔ)充協(xié)議屬于可撤銷合同C．應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議作為結(jié)算工程價款依據(jù)D．乙方行為構(gòu)成合同違約60.由于監(jiān)理工程師指令有誤導(dǎo)致現(xiàn)場停工，若合同中沒有相應(yīng)條款，則正確說法是（）。A、由建設(shè)單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由建設(shè)單位承擔(dān)B、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由監(jiān)理單位承擔(dān)C、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由施工單位承擔(dān)D、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由建設(shè)單位承擔(dān)61、某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達(dá)成一致，施工企業(yè)起訴并請求進(jìn)行造價鑒定。關(guān)于該案鑒定的說法，正確的是（）A、鑒定申請應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出B、鑒定報告由造價主管部門出具C、法院對鑒定請求不予支持D、鑒定期間計入審限62、施工單位訴建設(shè)單位拖欠工程款案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定結(jié)論有異議申請重新鑒定時，人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許的情形有()。A．鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格B．鑒定程序嚴(yán)重違法C．鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足D．建設(shè)單位也不同意鑒定結(jié)論E．經(jīng)過質(zhì)證認(rèn)定鑒定結(jié)論不能作為證據(jù)使用63、商品混凝土供應(yīng)商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數(shù)量及價款等事實。以下說法不符合《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的是（）。A、詢問證人甲時，其他證人不得在場B、審判人員和當(dāng)事人可以對甲進(jìn)行詢問C、甲應(yīng)當(dāng)出庭作證D、甲可以旁聽法庭審理64、民事活動中，在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得情況下，（）可以向人民法院申請保全證據(jù)。A．原告B．證人C．被告D．鑒定人E.有利害關(guān)系的第三人65、人民法院可以根據(jù)情況對不同的證據(jù)采用不同的保全方法，下列行為不是證據(jù)保全方法的是（）A、沒收B、扣押C、查封D、勘驗66、根據(jù)《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，當(dāng)事人申請證據(jù)保全的，應(yīng)在（）提出。A．舉證期限屆滿前B.首次開庭前15日C．不遲于舉證期限屆滿前7日D.一審法庭辯論終結(jié)前67、仲裁過程中，申請人甲申請證據(jù)保全，則正確程序是（）A．甲向仲裁機(jī)構(gòu)所在地的基層人民法院提出申請B．仲裁機(jī)構(gòu)將甲的申請?zhí)峤蛔C據(jù)所在地的基層人民法院C．仲裁機(jī)構(gòu)將甲的申請?zhí)峤恢俨脵C(jī)構(gòu)所在地的基層人民法院D．仲裁機(jī)構(gòu)采取必要的證據(jù)保全措施68、施工合同糾紛訴訟中，（）不能作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)。A．勞務(wù)分包作出的有利于總承包單位的證言B．PS過的工程照片C．竣工報驗單復(fù)印件D．施工單位偷錄的建設(shè)單位內(nèi)部會議69、路人甲不慎掉入沿街的一個正在施工的井口受傷。一年零五個月后出院到法院起訴，要求施工單位賠償其損失。對此案，法院（）。A.不予受理，因為已過了訴訟時效B．在甲補(bǔ)充了有關(guān)時效中止或中斷的證據(jù)后才可以受理C．應(yīng)當(dāng)受理D．不應(yīng)當(dāng)受理，因為本案過錯難以分清70、以下適用訴訟時效的情形是（）A.支付存款本息請求權(quán)B．兌付債券本息請求權(quán)C．繳付公司出資請求權(quán)D．返還不當(dāng)?shù)美埱髾?quán)71、根據(jù)我國法律規(guī)定，下列請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效為兩年的是（）。A.租賃公司請求施工單位支付設(shè)備租賃費用B.建設(shè)單位因建筑材料質(zhì)量不符合合同要求請求供應(yīng)商承擔(dān)責(zé)任C.建筑工人因事故致殘請求施工單位賠償D.建設(shè)單位請求國外設(shè)備供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任72、某施工合同訂立的時間為2004年5月1日，合同備案時間為2004年5月5日。工程竣工時間為2005年7月1日，確認(rèn)支付工程竣工結(jié)算款時間為2005年8月5日。則施工單位主張竣工結(jié)算的訴訟時效起算時間為（）。A2004年5月1日B2004年5月5日C2005年7月1日D2005年8月5日73、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護(hù)其民事權(quán)利，該訴訟時效期間應(yīng)從（）之日算起。Ａ、第一次付款期限屆滿Ｂ、最后一次付款期限屆滿Ｃ、每次付款期限屆滿Ｄ、提交工程款支付申請74、按照合同的約定，2007年1月1日發(fā)包方應(yīng)該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1日至8月1日之間，當(dāng)?shù)匕l(fā)生了特大洪水，(通訊中斷)，導(dǎo)致承包方不能行使請求權(quán)。2007年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發(fā)包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是（）。A、2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止B、2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷C、2007年12月3日訴訟時效中斷D、2007年12月31日起訴訟時效中止75、某建設(shè)單位支付工程最終結(jié)算款的時間應(yīng)為2003年4月1日。由于建設(shè)單位逾期未予支付，故施工單位于2003年8月1日致函建設(shè)單位要求付款，但未得到任何答復(fù)。則施工單位請求人民法院保護(hù)其權(quán)利的訴訟時效期間屆滿的時間為（）。A2003年4月1日B2003年8月1日C2005年4月1日D2005年8月1日76、建設(shè)單位因監(jiān)理單位未按監(jiān)理合同履行義務(wù)而受到損失，欲提起訴訟。根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，起訴必須符合的條件有（）。A、有充分的證據(jù)B、有明確的被告C、屬于法院受理民事訴訟的范圍D、沒有超過訴訟時效期間E、有書面的起訴書77、在法院的主持下，甲乙雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，法院依法制作了調(diào)解書，在簽字前甲方反悔，此時法院應(yīng)該（）A.逕行判決B.強(qiáng)制執(zhí)行C.留置送達(dá)D.重新調(diào)解78、對于達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應(yīng)由（）組織專家論證、審查。A、安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B、建設(shè)單位C、監(jiān)理單位D、施工企業(yè)79、對于達(dá)到一定規(guī)模且危險性較大的基坑支護(hù)與降水分部工程施工，須嚴(yán)格按施工程序進(jìn)行，那么下列做法中正確的是（）。A施工單位在施工組織設(shè)計編制安全技術(shù)措施即可B施工方案中應(yīng)附具安全驗算結(jié)果C施工方案應(yīng)經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師簽字后實施D應(yīng)由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督E施工方案應(yīng)經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實施80、施工現(xiàn)場需要設(shè)置警示標(biāo)志的部位不包括（）A、施工起重機(jī)械B、腳手架C、基坑邊沿D、防火板倉庫81、施工現(xiàn)場所使用的安全警示標(biāo)志（）A、可根據(jù)建筑行業(yè)特點自行制作B、應(yīng)依據(jù)設(shè)置的便利性選擇設(shè)置地點和位置C、必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)D、必須以圖形表示82、施工現(xiàn)場各種安全警示標(biāo)志設(shè)置后，未經(jīng)（）批準(zhǔn)，不得擅自移動或者拆除。A．監(jiān)理工程師B．專職安全員C．施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人D．施工單位負(fù)責(zé)人83、由于監(jiān)理工程師指令有誤導(dǎo)致現(xiàn)場停工，若合同中沒有相應(yīng)條款，則正確說法是（）。A、由建設(shè)單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由建設(shè)單位承擔(dān)B、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由監(jiān)理單位承擔(dān)C、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由施工單位承擔(dān)D、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費用由建設(shè)單位承擔(dān)84、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場的（）分開設(shè)置，并保持安全距離。A監(jiān)理工程師辦公室與工人宿舍B備料區(qū)與作業(yè)區(qū)C監(jiān)理工程師辦公室與木工車間D工人宿舍與食堂85、建設(shè)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)在檢查施工現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)某施工單位在沒有竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍。該施工單位員工集體宿舍（）A經(jīng)工程所在地建設(shè)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)同意，可以繼續(xù)使用B經(jīng)工程所在地建設(shè)行政主管部門的同意，可以繼續(xù)使用C所住員工必須無條件遷出D經(jīng)工程所在地質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)同意，可以繼續(xù)使用86、在施工現(xiàn)場使用的裝配式臨時活動房屋，應(yīng)當(dāng)具有（）。A．安全許可證B．銷售許可證C．產(chǎn)品合格證D．安裝許可證87、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工現(xiàn)場的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須（）。A．由專人管理B.堆放在特定位置C.定期檢查、維修和保養(yǎng)D.建立相應(yīng)的資料檔案E.按照國家規(guī)定及時報廢88、某施工分包合同約定，有分包單位租賃某大型施工起重機(jī)械用于工程施工，則該施工機(jī)械使用前應(yīng)由（）共同進(jìn)行驗收。A總承包單位、出租單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位B總承包單位、出租單位、安裝單位和監(jiān)理單位C分包單位、出租單位、安裝單位和建設(shè)單位D總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位89、下列職責(zé)中，不屬于施工單位消防安全職責(zé)的是（）A．制定施工現(xiàn)場的消防安全制度B.向有關(guān)部門報審消防設(shè)計圖紙C．對施工人員進(jìn)行消防宣傳教育D.定期檢修施工現(xiàn)場的消防器材90、重點工程的施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)履行的消防安全責(zé)任包括()。A．確定消防安全管理人B．建立消防檔案C．實行每周防火巡查，并建立巡查記錄D．對職工進(jìn)行崗前消防安全培訓(xùn)E．定期組織消防演練91、工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均可分為（）和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。A．一般性標(biāo)準(zhǔn)B．特殊性標(biāo)準(zhǔn)C．建議性標(biāo)準(zhǔn)D．強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)92、涉及保障人體健康、人身財產(chǎn)安全的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是（）。A．國家標(biāo)準(zhǔn)B．行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C．強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D．推薦性標(biāo)準(zhǔn)93、下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的是（）A、工程建設(shè)通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)B、工程建設(shè)通用的安全標(biāo)準(zhǔn)C、工程建設(shè)行業(yè)專用的實驗標(biāo)準(zhǔn)E、工程建設(shè)行業(yè)的制圖方法標(biāo)準(zhǔn)D、工程建設(shè)行業(yè)專用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)94、關(guān)于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，說法錯誤的是（）A.某些地方標(biāo)準(zhǔn)可以在行政區(qū)域內(nèi)強(qiáng)制實施B.強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定是國家標(biāo)準(zhǔn)C.保障質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.部門規(guī)章規(guī)定執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)E.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)95、根據(jù)《工程建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，下列標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有（）。A．工程建設(shè)行業(yè)專用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)B．工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C．工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工等行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)D．工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)E、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的術(shù)語、符號和制圖方法等標(biāo)準(zhǔn)96、下列工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)條文中，經(jīng)國務(wù)院行政主管部門確定后，可作為強(qiáng)制性條文的有（）A、直接涉及國家主權(quán)的條文B、直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文C、直接涉及人體健康的條文D、直接涉及環(huán)境保護(hù)的條文E、直接涉及公共利益的條文97、《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2001）屬于（）A.強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)B.推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)C．強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D.推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)98、某項目施工中，監(jiān)理工程師根據(jù)某省地方標(biāo)準(zhǔn)要求施工單位就某特種材料做4項指標(biāo)檢測，項目經(jīng)理則依據(jù)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)提出只需要檢測1項指標(biāo)。則表述正確的是（）A應(yīng)適用國家標(biāo)準(zhǔn)B應(yīng)適用地方標(biāo)準(zhǔn)C應(yīng)適用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D應(yīng)提請質(zhì)量監(jiān)督站決定適用何種標(biāo)準(zhǔn)99、某建設(shè)項目施工單位擬采用的新技術(shù)與現(xiàn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符，應(yīng)由()組織專題技術(shù)論證，并報批準(zhǔn)該項標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)主管部門審定。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.設(shè)計單位100、根據(jù)《實施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，對工程建設(shè)施工、監(jiān)理、驗收等階段執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實施監(jiān)督的機(jī)構(gòu)是（）。A.建設(shè)項目規(guī)劃審查部門B.建筑安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門101、根據(jù)《實施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內(nèi)容中，不屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容是()。A．工程項目采用的材料、設(shè)備B．工程項目技術(shù)人員的勞動合同C．工程項目的規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工等環(huán)節(jié)D．工程項目的安全、質(zhì)量102、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理的內(nèi)容，包括對（）是否組織有關(guān)工程技術(shù)人員對工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和考核進(jìn)行監(jiān)督檢查。A建設(shè)單位B造價咨詢單位C施工單位D設(shè)計單位E合同管理機(jī)構(gòu)103、政府對工程建設(shè)各方執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督，最早從（）階段介入。A規(guī)劃B勘察C設(shè)計D施工104.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是()。A、招標(biāo)人的下屬機(jī)構(gòu)B、是建設(shè)行政主管部門的下屬機(jī)構(gòu)C、提供相關(guān)服務(wù)的社會中介組織D、具有部分行政職能的社會團(tuán)體二、案例分析題主觀題一：1、背景某中外合資公司與王某簽訂了為期3年的勞動合同。合同中約定，在合同的履行期間，如果本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生變化，致使合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就本合同達(dá)成協(xié)議的，公司可以提前30天以書面形式通知王某解除勞動合同。兩年后，該公司由一家中外合資企業(yè)變更為外商獨資企業(yè)，公司的法定代表人也作了變更。該公司由于重組進(jìn)行大規(guī)模的裁員，王某也在被裁人員名單中。隨后，公司以企業(yè)名稱、性質(zhì)和法定代表人變更，屬于合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化為由，書面通知王某解除勞動合同。王某不同意，認(rèn)為自己的勞動合同沒有到期，不能以企業(yè)法定代表人變更等為由隨意解除勞動合同。2、問題（1）該公司上述理由是否可以作為解除與王某勞動合同的依據(jù)？（2）該公司與王某的合同是否繼續(xù)有效？主觀題二：1.背景甲房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱甲公司）將其開發(fā)的商品房工程發(fā)包給乙建設(shè)工程有限公司（以下簡稱乙公司）承包施工，雙方按照《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》簽訂了施工合同。該工程于2010年1月1日經(jīng)竣工驗收合格。乙公司于2010年1月20日向甲公司遞交了單方結(jié)算書和結(jié)算資料，但甲公司一直未予審價，并于2010年5月1日向人民法院提起訴訟，要求乙公司立即交付已完工的工程。2.問題（1）乙公司是否及時啟動了竣工結(jié)算程序？（2）本案應(yīng)是甲公司先支付價款，還是乙公司先交付工程？（3）如果乙公司未及時啟動結(jié)算程序，甲公司可否主張先交付工程？主觀題一：1．背景甲建筑公司（以下簡稱甲公司）擬向乙建材公司（以下簡稱乙公司）購買一批鋼材。雙方經(jīng)過口頭協(xié)商，約定購買鋼材100噸，單價每噸3500元人民幣，并擬定了準(zhǔn)備簽字蓋章的買賣合同文本。乙公司簽字蓋章后，交給了甲公司準(zhǔn)備簽字蓋章。由于施工進(jìn)度緊張，在甲公司催促下，乙公司在未收到甲公司簽字蓋章的合同文本情形下，將100噸鋼材送到甲公司工地現(xiàn)場。甲公司接收了并投入工程使用。后因拖欠貨款，雙方產(chǎn)生了糾紛。2．問題甲、乙公司的買賣合同是否成立？主觀題二1、背景黃河某灌區(qū)節(jié)水改造工程2006年度項目開工報告的批復(fù)是：你局2007年12月24日報來的《關(guān)于黃河灌區(qū)節(jié)水改造工程2006年度項目開工的請示》文件已收悉。根據(jù)水利部《關(guān)于加強(qiáng)水利工程建設(shè)項目開工管理工作的通知》（水建管〔2006〕144號）有關(guān)要求，對你局2006年度大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目開工條件進(jìn)行了審查，經(jīng)研究，批復(fù)如下：（1）黃河灌區(qū)節(jié)水改造工程2006年度項目的項目法人、設(shè)計批復(fù)、籌資方案、質(zhì)量監(jiān)督、施工監(jiān)理以及招投標(biāo)、工程合同、材料準(zhǔn)備等工作符合水建管〔2006〕144號文件開工條件的有關(guān)要求，同意于2008年元月15日起開工建設(shè)該項目。（2）要按照國家發(fā)改委、水利部《大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目建設(shè)管理辦法》及基本建設(shè)項目有關(guān)規(guī)章制度的要求，依據(jù)工程建設(shè)有關(guān)批復(fù)內(nèi)容，嚴(yán)格程序，科學(xué)組織，精心施工。要加強(qiáng)項目管理，抓好安全生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成工程建設(shè)任務(wù)，及時發(fā)揮工程效益。（3）項目竣工后，由省水利廳主持驗收。對項目預(yù)備費，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定要求，不經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁動用。（4）在項目建設(shè)過程中，項目部要特別注意加強(qiáng)項目資金管理，嚴(yán)禁擠占、挪用項目建設(shè)資金，保證資金安全；要認(rèn)真履行合同，及時做好單元、分部等階段驗收工作，做好項目施工、監(jiān)理、質(zhì)量檢測等資料歸檔、整理工作，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；要積極組建灌區(qū)農(nóng)民用水戶協(xié)會，提高工程效益和管理水平。

但是，該項目開工報告被批準(zhǔn)后，因故未能按時開工。該水利管理局于2008年3月10日、5月10日兩次向省水利廳報告工程項目開工準(zhǔn)備的進(jìn)展情況，一直到2008年7月1日方始開工建設(shè)。2、問題該項目是否需重新辦理開工報告的批準(zhǔn)手續(xù)，為什么？主觀題三1、背景A市某房地產(chǎn)公司在高新產(chǎn)業(yè)園附近建設(shè)5棟小戶型公寓樓，項目開工建設(shè)不久，市建設(shè)行改主管部門例行檢查時發(fā)現(xiàn)，該工程沒有施工許可證。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查得知，該項目的施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查，沒有安全施工措施，周邊拆遷任務(wù)也尚未完成。2、問題本工程應(yīng)由哪方申領(lǐng)施工許可證？本工程申領(lǐng)施工許可證尚欠缺什么條件？本工程擅自開工應(yīng)如何處理？主觀題四1、背景2006年，某市一服裝廠為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要建設(shè)一棟綜合大樓，10層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積20000平方米。通過工程監(jiān)理招標(biāo)，該市某建設(shè)監(jiān)理有限公司中標(biāo)并與該服裝廠于2006年7月16日簽訂了委托監(jiān)理合同，合同價款34萬；通過施工招標(biāo)，該市某建筑公司中標(biāo)，并與服裝廠于2006年8月16日簽訂了建設(shè)工程施工合同，合同價款4200萬。合同簽訂后，建筑公司進(jìn)入現(xiàn)場施工。在施工過程中，服裝廠發(fā)現(xiàn)建筑公司工程進(jìn)度拖延并出現(xiàn)質(zhì)量問題，為此雙方出現(xiàn)糾紛，并告到當(dāng)?shù)卣鞴懿块T。當(dāng)?shù)卣鞴懿块T在了解情況時，發(fā)現(xiàn)該服裝廠的綜合樓工程未辦理規(guī)劃許可、開工審批手續(xù)。2、問題本案中該服裝廠有何違法行為，應(yīng)該如何處理？主觀題四1、背景2001年，某房地產(chǎn)公司與出租汽車公司（以下合并簡稱建設(shè)方）合作，在某市市區(qū)共同開發(fā)房地產(chǎn)項目。該項目包括兩部分，一部分是6.3萬平方米的住宅工程，另一部分是與住宅相配套的3.4萬平方米的綜合樓。該項目的住宅工程各項手續(xù)和證件齊備，自1998年開工建設(shè)到2001年4月已經(jīng)竣工驗收。綜合樓工程由于合作雙方對于該工程是作為基建計劃還是開發(fā)計劃申報問題沒能統(tǒng)一意見，從而使綜合樓建設(shè)工程的各項審批手續(xù)未能辦理。由于住宅工程已竣工驗收，配套工程急需跟上，在綜合樓施工許可證未經(jīng)審核批準(zhǔn)的情況下開始施工。該行為被市監(jiān)督執(zhí)法大隊發(fā)現(xiàn)后及時制止，并責(zé)令停工。2、問題建設(shè)方在綜合樓項目的建設(shè)中有何過錯，應(yīng)如何處理？主觀題五：1、背景某建設(shè)單位要建一幢18層的辦公樓，在招標(biāo)發(fā)包時將主體工程的土建部分按樓層分為3個標(biāo)段（每6層為1個標(biāo)段）進(jìn)行招標(biāo)，并將該辦公樓的空調(diào)設(shè)備、電梯設(shè)備和消防設(shè)備的安裝也分別進(jìn)行招標(biāo)發(fā)包。為此，部分投標(biāo)單位認(rèn)為是肢解發(fā)包，并向政府主管部門作了反映。2、問題（1）該建設(shè)單位將主體工程的土建部分按樓層分為3個標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)，是否算肢解發(fā)包？（2）該建設(shè)單位能否將該辦公樓的空調(diào)設(shè)備、電梯設(shè)備和消防設(shè)備的安裝分別招標(biāo)發(fā)包？主觀題六：1、背景某投標(biāo)人投標(biāo)時，在投標(biāo)截止時間前遞交了投標(biāo)文件，但投標(biāo)保證金