2022年設備監(jiān)理師(設備監(jiān)理合同)考試題庫自測模擬300題有精品答案(山東省專用)

《設備監(jiān)理師》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表【答案】CCU5F3M7X6A7O1I2HL6P2R9A5B5H1G1ZP5R5O8R3Q4N5V32、《擔保法》規(guī)定，在留置權的實現(xiàn)過程中，債權人留置財產后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCP1M6Y2L8U3N3S3HG1R4N4S4S2L5M9ZR7A4T8S5I7I2M93、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。

A.承包商在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

B.承包商在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

C.業(yè)主在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤

D.業(yè)主在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】BCC9G5N4S4J2V9O2HL10U4V3Z10V10D4Q9ZY8J1L7J6G1D5W84、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。

A.通知債權人

B.經(jīng)債權人同意

C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準

D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】BCA4D8S4R9V10Y2F3HA1E1O3Z9X8M2N8ZJ8A1C9J1G3W2V85、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。

A.和解

B.調解

C.行政復議

D.訴訟【答案】DCB3D3W5M2K6B8Z2HI3Z5X9V10I9P10C9ZE2M1D8Y9F6B6E26、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。

A.通知債權人

B.經(jīng)債權人同意

C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準

D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】BCR1S7Y10O4M4Q5U3HW1I7U5B5B4H3H4ZQ5S3L8Y3W4S7S97、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。

A.進行工程竣工試驗

B.工程接收

C.進行工程竣工后試驗

D.簽發(fā)履約證書【答案】BCR4N6G10C2B3L1S8HG3J8W8G1C9B9E5ZX4U1L4O7J6Y9Z48、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標

C.否決所有投標

D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】CCQ2W7V1N1E3H9B3HO6J10I7V1P5R7Q9ZY9O1R3H5T5I10S39、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。

A.工程師

B.爭端評判委員會(DAB)

C.仲裁機構

D.人民法院【答案】BCT10Z1E9N8H7Q3Z8HN5V3E4O9T4L10W8ZD2G7C10O4W2B5F410、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】BCX10W7U7P5R9G2U2HL3N3P10M7A3N6S8ZI7N5S9W9X7J1V711、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內。

A.承包商提交履約擔保后

B.承包商收到中標函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后【答案】BCE9E7C3P1J3H7C1HF10G1F1T10M4Z4N2ZI3Z7U8J3B5U3Z912、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。

A.基準日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期【答案】ACW5C2Q5E8K10O4G3HD5F3N5A9J9E5D4ZI1K1F4U2I10M9S413、發(fā)包方在與承包方結算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。

A.合同

B.侵權行為

C.不當?shù)美?/p>

D.無因管理【答案】CCB1U8H7N4J1L2Z8HA3V3T2L6W4Y5O9ZH9H9I10T3M1O5F814、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數(shù)額支付違約金。

A.法律規(guī)定

B.合同約定

C.買受人要求

D.出賣人接受【答案】BCH9U10D2M2Z2U4W4HN10H4G9N9H9C5W2ZB4V10K7C6S5O9B915、按照《安全生產許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產許可證，應當由()頒發(fā)和管理。

A.安全生產監(jiān)督管理部門

B.煤礦安全監(jiān)察機構

C.勞動監(jiān)察主管部門

D.建設行政主管部門【答案】DCI6E6E4W7I5P8O2HY5L10O9H4X1C3F1ZK5Y1B4C8W10W2B1016、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。

A.投標人發(fā)出投標文件

B.招標人收到投標文件

C.提交投標文件截止

D.提交投標保證【答案】CCO10F10Y8J3G4Z9G10HS4K3Y10L8G10E7A8ZR3D5F3J7E6K8I717、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。

A.扣押權

B.留置權

C.處置權

D.抵押權【答案】BCQ9U10P10V10R8T7K2HK3J9C1H3L3S8U8ZG7H1Z5F7I1Y9C518、根據(jù)《擔保法》，債權人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權人要求的方式

D.連帶責任保證【答案】DCF10G2P8W8X8A7P9HB5W8N6A9Z6Y2T7ZF3C4X3V8H2X3O519、國內設備工程合同的生效時間是()。

A.經(jīng)公證

B.經(jīng)批準

C.雙方對合同條款取得一致意見

D.雙方簽署【答案】DCF1N10D3A8Q9Z7C9HE9F3W5Q7R9D3D6ZG4Y6D1H7R4F2N120、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。

A.執(zhí)行

B.撤銷

C.中止執(zhí)行

D.不予執(zhí)行【答案】CCU2S9O9C4H10I4R2HH8W5B10T7Z1J6J3ZX4Y9V2W7O8B1U721、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數(shù)額支付違約金。

A.法律規(guī)定

B.合同約定

C.買受人要求

D.出賣人接受【答案】BCU6Z9K2E3J4Z1L6HP2K4J4Z10P8S5K5ZU4T7F10X8Z2Y6N522、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使

B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內沒有行使

C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使

D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內沒有行使【答案】CCT4Z1F6H6N4M9T5HK1I7A1Y8Q1N6G7ZF3Q5I9J4C10B1P923、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。

A.修改施工計劃

B.解除承包商根據(jù)合同應承擔的責任

C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示

D.解除雇主根據(jù)合同應承擔的責任【答案】CCY10Z9S3G6E8R1Q5HE8G4N9X2H1N3Z5ZN4Y10T8E7C7T9J124、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權的期限為()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】CCB1A1T3Z3K7G2O10HQ3T8P1P8R6J1G9ZR9P3Q2Z6Q8X9R625、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權或者拒絕權

B.催告權或者撤銷權

C.追認權或者撤銷權

D.同意權或者拒絕權【答案】ACK3P7W9T5G3H10B10HS1D8U7T4C10H1O2ZY1N10J9B3E3F4I126、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。

A.不履行合同

B.終止履行合同

C.中止履行合同

D.要求對方履行合同【答案】CCC9G7V2B5S4C8O8HV4S4D10A6U1C5P8ZL7G7W6W1L7N7J927、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告【答案】CCL3Q6F10I9Y9W5L3HU4R8F7E6K5M5G7ZT4X9J10E1U9B2R228、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。

A.抵押權

B.土地承包經(jīng)營權

C.地役權

D.建設用地使用權【答案】CCG10T4Q6L1G8W8L8HX8T1F6U7K2K8H10ZV2W10O3M10W5N10R829、勞動爭議仲裁時效期間為()。

A.60天

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】CCT8E5P1Y5H6X4P6HG9I2W1T5K4Z10S8ZP10L10L9J4J1F5Q430、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。

A.扣押權

B.留置權

C.處置權

D.抵押權【答案】BCM3M7H6U2E8V9H6HP10W1W2Q10S9S9C5ZB2E10K5N6T7V4N331、承包商執(zhí)行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。

A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用

B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔

C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用

D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】BCW5P8C4R9L3B8X6HN1J2Z8O8K7A3W8ZH7Y1Y3S2I2V7G932、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。

A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的

B.人民法院受理債務入破產案件，中止執(zhí)行程序的

C.主合同爭議未經(jīng)審判的

D.債務人無償轉讓財產的【答案】CCH8K6V6L9L2Q8G9HH4M3Y10L6J5O6A7ZQ5L3D2O10I8G7U1033、因業(yè)主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表【答案】CCX8B9B9D1M5J6D3HL6T2E10V10W1O9H2ZW5H7K6C7K5B4T634、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內容()，視為要約。

A.包含價格內容的

B.符合要約規(guī)定的

C.詳細介紹商品的

D.附加了期限的【答案】BCT10C4S4E2K3J5U1HC8M1Q4M2F6S5Z8ZF6A9Y5B4Y1J2H435、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關于培訓的說法，正確的是()。

A.工程師應對業(yè)主人員進行操作和維修培訓

B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應在承包商建議書中規(guī)定

C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內完成培訓工作【答案】CCN7O8B10E3C2H2Q5HW8Y9O4A9O10D2A2ZT8H5L6P4O2Z2R836、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。

A.以銀行貸款年利率計算

B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算

C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算

D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】CCE10R3B6Z6S8S2P9HO4R8Q10D10W1W4X4ZR2F5U3B10G7Q5F637、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲者【答案】BCM2M9R7G9D5A4U7HA6C5S1F8R7Y6J4ZT2M7E4O5G5V3Y138、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。

A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金

B.重新設計、并支付賠償金

C.賠償委托人的實際損失

D.支付違約金并賠償損失【答案】ACW9X3R10W7I5U8B4HG2S7Q6T1W4T2Y3ZT5E9H6T3Q6S10N939、設備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。

A.合同內容

B.設備工程

C.監(jiān)理合同

D.設備合同【答案】DCR7X9C7T3P6X3C10HP7N3D6R6T2G6E2ZJ10D7U5C6I2W1S540、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商【答案】BCX4P8Q1S8X5Q5I4HN2O9R6D2C8V1U2ZD2D6V9Y8Y5J10Y941、在設備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。

A.設備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失

B.設備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失

C.因設備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失

D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】DCL10O2S4A4L10K10Q4HK8H10X1Q7V8J10N5ZP6E2C5E6Q6L7A442、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。

A.收到開工通知

B.收到中標通知

C.進駐現(xiàn)場

D.提供設計文件【答案】ACP9U6M2H8N2M10X1HO8D4J3J9H2K9M6ZQ4Q7R2W7M10Z6P143、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCV5V1B2U6X1N8B4HM2O9T1D9X5H7G4ZA5B8A5U9A3V10K244、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結審理

D.缺席判決【答案】DCD5G8M3J1X6H7V8HH5I5H3S9G10C1J1ZI1K10T10F2P4N5S145、根據(jù)《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.合同簽訂地

C.合同標的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】DCY9O3D2H1S2G4U1HL2S6O4V8Y7K9N10ZE6M2T7E8U5X2Y346、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應當征得()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.政府主管部門【答案】BCJ10R5O5N9K7A8U7HM7A7M5R10N8S2P2ZY10K3J4N3N8I2J347、行政糾紛的處理方式不包括()。

A.聽證

B.復議

C.和解

D.訴訟【答案】CCE7V8M7A6M4L9T9HN5J4E1Q5L5D5Q10ZG2A10H5U9U4V10K948、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。

A.合同解除包括約定解除和法定解除

B.合同解除后，不影響合同中結算和清理條款的效力

C.當事人協(xié)商一致，可以解除合同

D.當事人單方行使解除權的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權消滅【答案】DCT10E2Z7K1C4B6V10HV5Z5E5T5T2L5N10ZN3T7K5R6J5P8Y149、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。

A.向丙公司承擔違約責任

B.向甲公司承擔違約責任

C.向丙公司承擔賠償責任

D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】BCL3K3I5Z4M5Z4P10HN2V4D5X2Y7Z6N4ZH10W9Y5B6B7D2F150、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費【答案】DCB10O1R1D4Q7J1L4HO7X8A10K3D4F2F2ZB7M3L1E9W4A1T251、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。

A.工程師

B.業(yè)主

C.投標人

D.中標人【答案】BCH8O1G2L3I7C5Z9HH3H5J2V6G4D4N6ZL6E1Z7Y3H6U10S152、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。

A.投標人相互串通投標

B.投標人與招標人串通招標投標

C.投標人以行賄手段謀取中標

D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】DCJ4H2B10W1I7A3P8HW7T4J10D3H10V4N2ZW10G1L8J1E7M2M153、在設備采購合同中，因買受人原因致使設備不能按照約定期限交付的，買受人應當自()之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。

A.合同成立

B.合同簽訂

C.合同生效

D.違反約定【答案】DCJ10P8M10V1K5R3L4HC5T6P5N9Z2S2R1ZQ1L10M4K4Y2D4O954、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人【答案】CCU7P9Y4G6D3Y7H6HK6S1T2U4U6A7E7ZM10R6E3V3Z9V4C455、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。

A.扣押權

B.留置權

C.處置權

D.抵押權【答案】BCI7W10F6I5B10E3I1HK6J3K1W2Q9V10S10ZZ2K1O4N6P2Z6B656、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標

C.否決所有投標

D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】CCF8R6C5I3D8U10D3HL2W6A1L5U10G6M3ZB10M6G9Y7M4R8X757、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。

A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B.工程師完成工程量計量后的56

C.工程師收到報表和證明文件后的56

D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】CCG7P3S9I9J6P4S2HY7N4Y1I2E6Y5J1ZG7C5L6R7R3X1T358、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔保

C.履約證書

D.保留金【答案】CCQ8E5O2Q1A3E6L1HL9I9U6L1B5L9M10ZZ2V7J1Q4A8F6C659、代理人在代理權限內作出的意思表示應該是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人協(xié)商后的意思表示

C.代理人獨立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】CCY4S10Z9P7G2V1O7HG5D1Y9B10X3Y8D4ZK5J9N2N6Z4E6G260、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，有關抵押表述正確的是()。

A.只能由債務人提供抵押物

B.抵押人轉移對抵押物的占有

C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償

D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】CCU10R10X10X7R5Y9N5HF5I8A10B6X3O2U7ZN1U10H10C1Y7C1V361、根據(jù)《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】ACA9S2S6K1H4A9Q1HJ10D4H9L9S3W9V2ZX7D8O10K10N2I10D462、設備工程合同文件一般包括()。

A.投標保函、合同條件及附件

B.合同條件及投標保函

C.合同協(xié)議書及招標文件

D.合同條件、技術文件和附件【答案】DCE10V3H8S10D3L4Z5HI7U8P9J9A8O3R2ZK6Y4H1B10X1A4N363、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律【答案】DCN1Z9H5W10A8Y10B1HM10S10Q3B3E8I7D9ZI10W10V3A9P2D6X464、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。

A.開工日期起，至竣工日期

B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿

C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書

D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】CCO9W3Y10O6R1R4U1HC4C6H6J9Q5F2X4ZZ1I10F1X2Q5B9S865、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。

A.移交工程時

B.竣工試驗開始前

C.通過竣工試驗后

D.申請簽發(fā)接收證書時【答案】BCR6T10H2D1C3G2H9HX1Y6Z9Q10U5Y3C4ZN4D2N9O4L7B9L966、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。

A.修補質量缺陷

B.結算預付款

C.設計交底

D.裁決合同爭端【答案】ACD9G8V4F7N10W1O7HA2C6V10T2G6R4W1ZN5D4X5O8F2Q1K867、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔

C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】DCC5X6T3K4F2U3A4HK1Y6X9I5H4G10L3ZU8C3U3M8T1G10I868、根據(jù)我國招標投標法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標方式不包括()。

A.議標

B.公開招標

C.邀請招標

D.分兩階段進行招標【答案】ACR3U6U3V1Y6F9Q6HP9S6W7R3A5P6L3ZL7H3J4Y10X8Q6K969、如果出現(xiàn)缺陷的生產設備不能在現(xiàn)場修復，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產設備移出現(xiàn)場修復。

A.業(yè)主

B.業(yè)主代表

C.工程師代表

D.工程師【答案】ACX7K10E5B7Q10E8E4HK8B8K8Z10G1U3P9ZS1A3R7M1G6Z4K770、設備工程合同文件一般包括()。

A.投標保函、合同條件及附件

B.合同條件及投標保函

C.合同協(xié)議書及招標文件

D.合同條件、技術文件和附件【答案】DCK4F1M6T6M4Y10R7HM3I2N8P2M8F7B10ZQ7E3A3Q5H10O2P971、對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應由()承擔責任。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商【答案】BCI2J3L10Q5J8U8K5HD9E9O8J7S6J3M10ZV7S5A5C8M1D7D472、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設備工程所列明的金額是()。

A.中標合同金額

B.合同價格

C.承包商的報價金額

D.評標價格【答案】ACS10V1Z9F5Y9Z3K7HP8K1X6F9J3S5B2ZC2Q7B9I10H1J6Q973、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結清證明【答案】BCV10S3I4H4Q10O3Y7HA3N6T1X9Z6G1E2ZQ3E1G2K9J10U2B574、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權或者拒絕權

B.催告權或者撤銷權

C.追認權或者撤銷權

D.同意權或者拒絕權【答案】ACG1K5T3E6K5T4A10HY7H7Z1W2P9G6R3ZN1E5M6N9P6E10Y175、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應確定一個費用指數(shù)，重新價格調整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調整的數(shù)額

C.應被認為在中標合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風險費

D.應被認為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調價公式予以了調整【答案】CCT8L10X6W6J7G8R5HP8A10O4L6U2V4R8ZG2J3B4P7S5D7C776、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商【答案】DCN7G4I3G8F9L10D10HK4L7M8A9W5D10F7ZH4V5A10M6L2C7D777、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費【答案】DCW4Y1H1J10D1Y4W5HF3X10L8N5M2H3O2ZS5N2V6D1F6G7O878、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權

B.變更合同

C.行使撤銷權

D.中止履行合同【答案】DCC6K4Z10J2K1S3J3HW3P3B10K9G1T1J9ZX10X7V2J4J4S6R679、下列()財產可以抵押。

A.土地所有權

B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權

C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權

D.有爭議的財產【答案】CCE8O3E9A4O9S8R2HD7N9L10I6O9E8B7ZY2R1R5F9B3H8K380、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCQ2A6L5T4V10V9T8HI2U7Z5Y5Y7Z4P5ZY3S1W8N7B5M8Q881、根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。

A.主要工藝、技術采用特定專有技術

B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求

C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

D.國有資金投資占控股或者主導地位【答案】CCO8M5O4J10F5W10D7HO2Q4G7T9P1T1N7ZB6U7W4I7N7Q7T982、根據(jù)《安全生產法》，生產經(jīng)營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。

A.同時開工、同時竣工

B.同時設計、同時開工、同時竣工

C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用

D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】CCS1W1M4R3X1Y8T2HQ7F9O1Q4B5K8E2ZQ10E6A10M2P5K4W183、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業(yè)主的時間是()之日。

A.進行工程竣工試驗

B.簽發(fā)接收證書

C.接收工程

D.工程竣工【答案】BCH3N5U3H1I8S5F1HW2Z4G7E3L5D1C7ZZ8P2E7T6V6N1A684、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾【答案】ACN9C9W4O7A10L8N8HR4V10U9P10K1J2G10ZH9S9R2P7D9E9B985、甲定做單位在乙處定做設備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。

A.仲裁委員會

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上級主管部門【答案】BCJ9Y6M4P10V6T2U6HE3P1Y6U1G6C5G8ZM7M7Q3O9I2P1Q986、在我國，下列知識產權中，保護期限為20年的是()。

A.發(fā)明專利權

B.實用新型專利權

C.職務作品著作權

D.商標專用權【答案】ACD6Y7U1A10O8S9K6HS3S8M2F5G8L2J1ZQ2V3K10Z2S7H9L287、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權或者拒絕權

B.催告權或者撤銷權

C.追認權或者撤銷權

D.同意權或者拒絕權【答案】ACQ10G8O4U9E10D10K7HN10K10L5L9W7F2D8ZY3R8H6K9V3R1Y788、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%【答案】DCP8O6L10S10V6J2P1HG5M2V1D2C2N2I9ZK5F7B6K2V1Q5F1089、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應當在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設置明顯的()。

A.安全設施

B.安全警示標志

C.安全疏散標志

D.安全報警裝置【答案】BCY4B8M6H8Z5J5C9HA4V7N2O7Q1K8K6ZW10R1R1B7A7T7G890、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCF2Z6L8P2V6C10Q5HI8O1Q1R3X7T8J10ZN8X7I7O2O1I4Y191、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權的期限為()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】CCM1F10Y6N5L9I8O10HS7L1T3K9V6D2G6ZK1K9L2G6H3P6M292、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.指定分包商【答案】ACK7Q3H5S1Y8G8Y2HG8B4D8L6C7C9M1ZT8W4V5C8R4I2M993、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】BCV2L2P1U6H4P6M6HS9C3Q9P5P1V5P3ZO3S5G5Z5W4T1I194、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。

A.中標合同金額的5%

B.中標合同金額的10%

C.合同價格的5%

D.合同價格的10%【答案】ACA10K10G7A8G2H4T3HS5K6Q2K5Y7L5D5ZH6A5F4I2P7T5A295、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門

D.雙方各一半【答案】BCZ6I2I7Q6A5P8S5HF8M7I3A2U5D5D8ZN4R3T7Q5W10X7I496、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。

A.合同管理部門

B.財務管理部門

C.合同執(zhí)行部門

D.技術管理部門【答案】ACP2W5D7B3Y3Q2V8HK7P9G7S8N4F3W9ZE3D5W8E6V1G6T197、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權或者拒絕權

B.催告權或者撤銷權

C.追認權或者撤銷權

D.同意權或者拒絕權【答案】ACK8Q1Z6Z8H1Q1B10HF3C5U5M6R4G6S6ZJ7N1E10Q9C3E2M1098、基于現(xiàn)場保安，負責阻止未經(jīng)授權的人員進入現(xiàn)場的是()。

A.工程師

B.承包商

C.業(yè)主

D.保安公司【答案】BCI6K6N3U4U5Z10X7HJ8M3C4L8Z10L4Q8ZF5Y2N1P7K4Q9L699、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。

A.自仲裁裁決作出之日起10日內

B.自仲裁裁決作出之日起15日內

C.仲裁裁決作出之日

D.仲裁裁決送達之日【答案】CCS6A4J5G2U8D7H9HE5O6Q4M2H1Q8B2ZT4Q7W8M4I6D6P4100、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。

A.投標書附錄

B.中標函

C.合同協(xié)議書

D.承包商建議書【答案】ACV6V2N2T7U1V9E1HV4A8R4L3Z1X1A3ZF7U9P2N3U7Y3K3101、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。

A.投標文件的密封不符合招標文件的要求

B.投標文件中附有招標人不能接受的條件

C.購買招標文件后不遞交投標文件

D.中標人未能在規(guī)定期限內提交履約保證金【答案】DCN7X4R7J3U10L6F2HI8A9R4X10Z8Q1N4ZU8L2P8F9K3A9A7102、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5【答案】CCT4E3E2I2E9K1I3HD8L7B9Z5X7R2B2ZN7I2B4T7I3V3D7103、合同法律關系，是指由合同法律規(guī)范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。

A.社會

B.權利義務

C.道德

D.人際【答案】BCD5K10I8D5H4V6L1HH6U8R7C7G1F6A9ZA9T4S9G9Y10T6T7104、資金安排證明的應當由()出具。

A.工程師

B.業(yè)主

C.業(yè)主開戶銀行

D.保險公司【答案】CCF6H3R2U10F2D5C8HH4K9E10S1Z7R5K4ZR9W8O4K10U8G9G1105、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。

A.違約方可以選擇適用違約金或者定金

B.守約方可以選擇適用違約金或者定金

C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金

D.違約金和定金可以同時并用【答案】BCM5L1G10P7E9I1R10HF4I2L2J8W1N4J9ZB5T7R8B4U6X4A4106、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向對方支付違約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。

A.請求乙雙倍返還定金40萬元

B.請求乙支付違約金30萬元

C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】DCW1B10G4V5T8A5S2HZ9C1D10B5T7I9D6ZQ6Z4R1T4C7O1B10107、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商【答案】BCR2L3B3N1T7P4Q8HQ5V4D8A1I3Q1L5ZZ6X7R1U1T1A8M8108、設備工程安裝合同中的性能驗收()。

A.由采購方負責，供貨方參加

B.由供貨方負責，采購方參加

C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加

D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】ACN7P6H5P2R7D4H3HZ8K8R7B6G10H1M4ZH2E4O2Z4Z1A8E6109、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。

A.無權代理

B.表見代理

C.越權代理

D.委托代理【答案】BCE2M10V3T8X9W7J1HH10F1Z3V10P8H2P10ZK3B7I2V1Z8G7W3110、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內，向()投訴。

A.有關行政監(jiān)督部門

B.仲裁機構

C.人民法院

D.行業(yè)協(xié)會【答案】ACT4N9G1O10U5O5E8HT4R2G8R10B7Y8D4ZY3J7J5L7D5Q3F3111、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。

A.合同管理部門

B.財務管理部門

C.合同執(zhí)行部門

D.技術管理部門【答案】ACJ10K4C10D8X7B1F6HH8Z10W8M3R6O4H3ZO10O6O2Z8H9N8W6112、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCX1A4Z6V9D6S1M2HD2B1G8N8J10R4S10ZD5I6O7P1N3X7A7113、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。

A.開標后30

B.完成評標后15

C.發(fā)出中標通知書30

D.簽訂施工合同5【答案】DCE7R10I10X3L4L7V4HJ2H9I10M5M4B9A3ZT2S4G4G3S2E1R4114、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCI5S2E1U7G10V5V6HK2N5N7R3K2O4Z1ZA3S10V9Z8L8A4A9115、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。

A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B.工程師完成工程量計量后的56

C.工程師收到報表和證明文件后的56

D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】CCP10A6B2J10L8M5D4HJ6J8C3G6G6P2S1ZH8W10P5D6L2V3O3116、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCT7X10C2P9H10E1P4HM3A5H5Z10R6R6V9ZG10M8G8Z9U6K3Z9117、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCO7O6Y9M2T3B2I6HH10U6T9K10F5U5G8ZB3L1F1W4P7J3L7118、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。

A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權

B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權

C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限

D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】CCA4H3M8S4V10P6V9HW6H8X5L3K4X7E5ZI3I6R9G7W6U7A8119、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發(fā)給()。

A.工程師

B.監(jiān)理公司

C.業(yè)主

D.安全生產主管部門【答案】ACS3L5S6K9E7U8W7HA2I5M10I3D7Y8C2ZZ2T9F4A9O8N4J2120、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。

A.工程竣工

B.業(yè)主接收工程

C.簽發(fā)工程接收證書

D.簽發(fā)履約證書【答案】CCZ10S1A7J2Y8Z6P3HP9V2B1Q2M9R4D4ZR3D6N4D3P10B7E9121、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。

A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底

B.世達公司自行選擇了招標代理機構

C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準

D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】DCZ3G3B1D1E8Y4M10HF6D6E4V10Z3V5I3ZI5F8N1P6U1I5K10122、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。

A.由出賣人負責

B.由買受人承擔

C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔

D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】DCW3S10S9M3G7K8V5HQ5R2W3D4J9M9Z10ZU8V2H7W4M7P5E8123、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】DCI6I10F2N8Q8I5H5HG4U6V10A7Z8Z1B4ZG4W3W7R2L6N8L7124、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通過竣工試驗的日期

C.工程師簽發(fā)接收證書的日期

D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】DCZ3F9S6N7H8F2C5HG9G3L6S1T1F7B2ZR10H6P10U3L3H4E1125、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】ACB1R3Q3K2L2F3S8HW5C9I7U2S1L2M5ZW5Y4A3M3P2B2L5126、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關系是()。

A.物權關系

B.雇傭關系

C.債權關系

D.產權關系【答案】CCM9E5E9W4R8M1C5HU10S8P10Q10W3B5Z10ZF7X9J1O4M3N1U4127、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。

A.具體合同事件

B.設備工程進度情況

C.工程資金使用情況

D.合同管理人員管理情況【答案】DCP10J2E7J7G7G6V6HU1M2I4Q5Z10T3G5ZL10M4C5R4Y5D7Y9128、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】DCD4U3Y9G8O3Q6I7HG5G4X9X1C8V3W6ZR7A3M2D3I3I6N9129、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。

A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價

B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價

C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價

D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】BCF2X5C9F9A1X5Q7HX8D6R9X2H2B2I3ZX10G5C6A3M8T4C6130、承包商將運達現(xiàn)場的承包商的主要設備移出現(xiàn)場時，應經(jīng)()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師助理

D.項目經(jīng)理【答案】BCE2Z7E9V5I7N2D2HP8P8F3R10H9Z1F2ZT5L4N6J1T7J5X4131、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。

A.違約責任

B.行政責任

C.經(jīng)濟責任

D.締約過失責任【答案】DCY10J7W10G2Y9W3U9HO9J9Z10V6U6A6D4ZF9J6S10P1K4M1L3132、下列關于委托合同的說法不正確的是()

A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務

C.受托人在處理委托事務中的法律關系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已

D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】DCX7N6J6B6L2V3N4HM4S8L7Y5O1W4L3ZJ2N5I10F2R7H3C10133、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結審理

D.缺席判決【答案】DCL6I3T8C7H9X6R6HM3Q1N3A3E2K3R10ZJ4Z8V1S1A10J3S2134、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔

C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】DCA5R7C8T10V2S9L6HC7H1O1F9T6R10X9ZU9T4S5F10T5P10Y3135、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。

A.侵權

B.合同

C.無因管理

D.不當?shù)美敬鸢浮緽CP1L7N4N5V3N1P2HB10L8S9Y8M1P5B4ZY7M8O3Y9O8S7Y10136、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCI4V2D1V2C8I6F4HO3M5Z2N10W4F3L1ZM7C9N6M2H6I6W9137、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤【答案】CCX8G8I2D2B8Q3E8HK7X5L3Z4G4E2Q5ZR2U9G10P1Y1G7E6138、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。

A.合同文件

B.索賠

C.爭議

D.變更【答案】DCN2L3I2C7B2H2H5HZ8E8J4G7Y6Z8I6ZV8V9W7Z5B4T2J9139、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。

A.實體民事權利

B.勝訴權

C.起訴權

D.抗辯權【答案】BCN9U2G1N9P1L7M8HB4Z6Z5M1X9P6P8ZN7W3W9F8X2T1D10140、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規(guī)則。

A.國際商會

B.中國商會

C.中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會

D.FIDIC【答案】ACN2X5U6M8T4W3X6HZ9Y9T4Y2G5R3Q5ZL4C7H5H2N2O10Y6141、在生產安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。

A.本單位安全生產管理人員

B.政府安全生產監(jiān)管部門

C.本單位

D.本單位上級主管部門【答案】CCM10O9O3Q3Y10H3V5HM4U10C2V3U1E3I4ZR10Z2P6L5L6U2I6142、設備工程合同管理的根本任務是()。

A.設備工程合同的簽訂、履行、保修

B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝

C.設備工程合同質量、進度、投資控制

D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】CCD9A8R5P9J6E10C1HK4B7I9N8Z6N3T10ZA8K7R9Q10K2F7U9143、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。

A.投標截止時間前

B.收到投標人書面撤回通知時

C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內

D.開標之日起15日內【答案】CCH9Y8Q2B5O8Y10O2HJ7U7X9S1C7F5P10ZJ2M4D8T3D8D5X1144、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。

A.對施工現(xiàn)場侵權賠償糾紛進行的調解

B.撤銷施工單位資質證書的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質證書而給與的行政處分

D.關于資質證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】BCR7X9O5E8D2M3B3HT7C3D3D4B2U7S1ZG10H5X3P4Z8G10D10145、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。

A.投標截止時間前

B.收到投標人書面撤回通知時

C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內

D.開標之日起15日內【答案】CCQ1J6J1E9D10Y6S3HW1C6D3Y9P3T4N1ZG1J7C1W6T1H2L2146、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使

B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內沒有行使

C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使

D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內沒有行使【答案】CCG9E10T9D7N8D9I1HU8N2N5D8Y9U8O5ZZ9I2P10D9Z8A1K10147、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。

A.工程師向助手簽發(fā)授權委托書時

B.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本時

C.工程師向助手簽發(fā)授權委托書后第14天

D.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】BCJ5D8Z6C6L4R10B5HF8O5G5D2O9U7D2ZE10M2D5R7Y8H6H2148、設備采購合同對某些必須安裝運轉后才能發(fā)現(xiàn)內在質量缺陷的設備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。

A.安裝調試驗收后

B.安裝調試驗收前

C.設備采購合同內

D.設備交于采購方后【答案】CCI7Q6Z7M5D2W6E4HB4O7K8X8W2X2M1ZM1N10Y5E5E7B1E3149、按照《安全生產法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失【答案】CCO10U5I1G3B5R10G10HD5N2S6N7X5L6L3ZU4D4B3U2K3B10X2150、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾【答案】ACP8D7C1Z1F4K8M4HQ5I6W9R5Q8I2T4ZU9L2H7Z6S8F1C10151、在FIDIC合同條件關于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應在()天內作出決定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCT2D6A3D6U4T2E5HA9J8Q8T3B2S7M10ZP6E1X8J3D4K8I1152、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

A.工程師

B.工程師助手

C.雇主

D.雇主代表【答案】CCO3O10Z2H10P4Z9F7HH8B8F3U4U6J1N3ZB6I10I1N7D4A10E10153、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。

A.合同條件

B.承包商建議書

C.業(yè)主要求

D.投標函【答案】DCH10X1L9G9I3L1U6HG8K3V4H2E4J3F3ZO9H2G2A7K4S1C4154、下列單位可以作保證人的是()。

A.教育部直屬高校

B.醫(yī)科大學附屬醫(yī)院

C.社會團體

D.企業(yè)法人的子公司【答案】DCK2K7E1I9U6R8G2HC2C1V4E10E8T1R1ZM4B6V10L5J3H2C10155、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。

A.投標截止時間前

B.收到投標人書面撤回通知時

C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內

D.開標之日起15日內【答案】CCV1X3L7S1E10E10I1HF1G6Q4Z2E1L2H3ZN8K7H10K2P4Y6A10156、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCA2A9C4P10H6P6W5HD4V3K1N4O8E10B9ZA10P9N3H7K8H4E9157、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差責任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差處理結果分析【答案】DCI10G4F6D5U10J3D5HR5S7W6J2U6O7N9ZL4B6P1X9A9K7L3158、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。

A.投標文件的密封不符合招標文件的要求

B.投標文件中附有招標人不能接受的條件

C.購買招標文件后不遞交投標文件

D.中標人未能在規(guī)定期限內提交履約保證金【答案】DCP2G9D7W10E10I10X4HV4Y4C7N3R10A3G1ZU5W8E9V8P4M8Q8159、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.可撤銷

C.可變更

D.效力待定【答案】ACB10U9H7M5M2H6E8HC4N4Z9A9I1S9S9ZO10G10J1T3F2V5T2160、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。

A.全部使用國有資金投資的項目

B.部分使用國有資金投資的項目

C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目

D.使用外國政府貸款的項目【答案】CCP6V5F7C3V8V4P7HV3I4U9G10F10X6L6ZC2R1M8Z1R1D5V10161、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告【答案】CCY4G7T7M1H8L7F5HZ9Y5G2C7M2F1D6ZC8Z1T2X2V7O10Z7162、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。

A.基準日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期【答案】ACH6L7Z2W3B6B7U3HR6A9S8K9X4L10O5ZE6W5T10T6S7G6O9163、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。

A.代理權

B.介入權

C.追認權

D.代位權【答案】BCT9S1R2T6K8C9Z10HB4X5C9W7V10J6E3ZA10X10S4U2Z2C4U9164、根據(jù)世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。

A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式

D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】BCJ2X1D8E2N3M9M9HM1P4M1A10A10T9O10ZJ9J5V1M7L4D4C4165、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。

A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》

D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】BCZ10M3T3S5F6J2E6HP10I5D4L3H7K7V5ZJ1W3J10A5J4B10W10166、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCW7C5Y6C3J6A7F4HU1G4K6W4B6A1R5ZR7W9X5G6I8H8C5167、某住宅工程竣工1年后，房地產開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。

A.以自己的名義向人民法院主張該購房款

B.以房地產開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D.以房地產開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】ACB3P5E9C4T2F6X7HD4L5Q4F9O10F8A2ZH1E6I9U5L4C7G6168、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。

A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權

B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權

C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限

D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】CCA10V8P5R1F9Z6U4HH7S10Y1N9F3U3Y9ZK3Y3Q1W1C2Z1L5169、承包商應當在()之前，任命承包商代表。

A.基準日期

B.開始現(xiàn)場工作

C.提交履約擔保

D.開工日期【答案】DCY3Z2Q4H6Q7Y4L3HG7O7V9I7W2M3B2ZR10E2U7I5W3A3U2170、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。

A.英語

B.法語

C.世界語

D.合同規(guī)定的交流語言【答案】DCQ5L4K1D4J10D4J5HD4B2Y6S2F2U1X3ZD1W3Y1H3Q2M4Z1171、依據(jù)有關勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。

A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的

B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的

C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的

D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】BCY10U6F4E1U2O7T1HZ8D2C9J9U6Z6W10ZL10T7S7P3P8C4P10172、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質量保修服務的期限稱為()。

A.缺陷責任期

B.質量保證期

C.缺陷通知期

D.設備維修期【答案】CCC3E5Q8S4R8Y10M9HB10S4A10O8F2F2U2ZA4G9V2K5V8Z9H10173、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。

A.合同價格

B.最終付款證書中確認的金額

C.竣工結算總額

D.中標合同金額【答案】DCH5A10P5Z9W7C2A8HI3P7I9L8L5U1M5ZF7I5B2H2E3S3I8174、某建設工程施工總承包單位經(jīng)建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。

A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質量不承擔責任

B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任

C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任

D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】DCI3W8K7D1Q3O3I4HE10N7H3N5R7E8Y10ZW9X4Q8S9P4B8V7175、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCK9S7P1R5S10M3E1HN4E3T6D6B7C3Z6ZI5C3B10P8K5I10J2176、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓安排【答案】ACO1D4Y5F1P7X6Y7HP5J10J9K2E5G6Y3ZQ2B10P6M4A1C10P9177、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。

A.修補質量缺陷

B.結算預付款

C.設計交底

D.裁決合同爭端【答案】ACZ4X7K5Y6D6W4L10HH5P6H6A3X4Q4F4ZY2X5P9G4S4S3E8178、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。

A.投標人發(fā)出投標文件

B.招標人收到投標文件

C.提交投標文件截止

D.提交投標保證【答案】CCX10D7B6U8O10G4I9HR5N9A1X1X10Y6S10ZL5S