工程合同模板錦集八篇

第工程合同模板錦集八篇工程合同篇1

業(yè)主〔以下簡稱甲方〕：____________聯(lián)系電話：____________身份證_________________

施工隊〔以下簡稱乙方〕：_________聯(lián)系電話：___________身份證_________________

甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同。

一、工程概況

工程地址：________________________；工程量____________平方米

二、價格

清包工費：____________

其中所談工程包括________________________________________________

三、付款方式

1：按每人每月支付生活費

2：：工程結束在一個月內支付總工程款的_________

3、保修金_________元，從竣工之日起_________月后支付。

四、施工

1、甲方須向乙方提供水電圖紙共_________張，并負責________________________________________________工作。

2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可；

4、施工質量將按照如下進行驗收。

五、材料

1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在2天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承當各自拖延工期的責任和經濟損失；

2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，假設已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用；

4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。假設甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承當因材料質量引起的損失；

5、乙方應幫助甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性；

6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場；

7、乙方應做好對施工完成成品的保護工作；

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，假設發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

六、工期

從20年8月25日起至20年8月15日止，工期為360天。因甲方因素工期拖延，工期順延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費30元/天。

七、材料搬運

甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

八、垃圾清運

1、垃圾袋裝化；

2、垃圾應日日清；

3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。

九、勞動力管理

1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件；

2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜；

3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用；

十、施工機具

1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的平安性和良好使用性，乙方自行承當工具維修費；

十一、工地現(xiàn)場管理

平安問題協(xié)議_______________________________________________________________

十二、維修

因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在_________〔多長時間〕內無償維修。

十三、合同爭議

1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商；

2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。

甲方簽章：___________；乙方簽章：___________

簽約日期：20年_______月______日簽約日期：20年________月________日

工程合同篇2

發(fā)包方(甲方)：________

承包方(已方)：________

為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完本錢工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原那么，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

一、工程地點：________________________________。

二、工程內容

土層根底、綠化及其他局部工程(詳見圖紙)。

以上工程經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列工程、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

三、工期

1.開工日期：本工程工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。

2.施工期內，假設因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3.因甲方原因不能及時移交施工場地那么工期順延。

四、工程合同價款

經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________________整。假設施工過程中甲方有變更需要增加工程，那么按實結算。

五、承建方式

乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包平安、包工期、包文明施工。

1.乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

2.施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。

六、工程付款方法

1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2.待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。

3.工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。

4.竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。

七、工程質量

1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工標準進行施工，完工后到達________級。

2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，假設發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作標準進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承當。

3.乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

八、工程竣工驗收結算

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承當因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。

九、延期違約責任

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。假設工程延誤，那么每延誤一天計罰人民幣________元;假設工程提前完成，那么每提前一天完成獎勵人民幣________元。假設因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

十、養(yǎng)護管理

1.期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，

第3/7頁

保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

2.質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護到達國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。

十一、合同生效與終止

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十二、合同份數(shù)

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方代表(蓋章)________

乙方代表(蓋章)________

合同簽訂日期：__________

簽約地點：______________

工程合同篇3

甲乙雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原那么，根據(jù)《合同法》及有關法規(guī)、政策規(guī)定，結合本撤除工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保撤除工作質量和平安，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。

第一條撤除范圍

1.1撤除工程地點：

工程地點

1.2撤除工程范圍〔X至Y)：

第二條撤除程序

2.1甲方向乙方指明現(xiàn)場市政、公用設施分布情況及相應保護措施。

2.2甲方向乙方明確撤除范圍、時間。

2.3乙方負責制定施工方案〔施工方案中應包括：施工方法、平安措施、環(huán)保措施等主要內容)，甲方審核后，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。

2.4乙方指定為工程負責人，全權負責工程撤除事宜，并及時向甲方代表通報工程撤除有關情況。

2.5甲方指定為工程負責人，負責協(xié)調施工中有關事宜，并監(jiān)督施工進度、平安及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規(guī)操作有權做出處理決定或經濟處分。

2.6撤除期限根據(jù)拆遷公司的交房進度進行撤除，拆遷公司交房后5日內必須完成撤除工作。

2.7撤除標準：被撤除房屋〔含棚子、自建房等)撤除至室外自然地坪，地下室局部撤除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部撤除，撤除過程中產生的渣土、廢棄物等一并清理出現(xiàn)場。

第三條甲方責任

3.1甲方負責向乙方明確拆遷范圍及時間。

3.2甲方指派現(xiàn)場管理人員負責監(jiān)督乙方撤除過程中的平安及環(huán)保工作的執(zhí)行情況，并對發(fā)現(xiàn)的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。

3.3甲方制定〈〈現(xiàn)場施工平安技術要求〉〉〔附后)并據(jù)此向乙方進行平安交底。

第四條乙方責任

4.1平安責任

4.1.1負責在開工前辦理好撤除、城管、平安、環(huán)保及交通等有關部門所有撤除及清運審批手續(xù)。按照甲方撤除范圍和時間，組織人員進場施工。

4.1.2負責制定撤除工程現(xiàn)場平安操作規(guī)程，對施工人員進行平安交底，按平安程序施工并指派現(xiàn)場平安檢查員。

4.1.3建立完善施工現(xiàn)場平安組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現(xiàn)的一切平安事故，由乙方自行解決，并承當由此產生的經濟和法律責任。

4.1.4接受甲方提出的平安處理意見，并及時改正。

4.1.5違反規(guī)定的平安操作規(guī)程，造成意外事故，由乙方自負。

4.1.6出現(xiàn)斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。

4.2環(huán)保責任

4.2.1制定撤除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確撤除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方施工中現(xiàn)場揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按施工方案規(guī)定執(zhí)行。

4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、撤除施工單位、環(huán)保負責人、撤除時限等內容。

4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低于1.8米。

4.2.4拆遷工地應按規(guī)定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛(wèi)生，撤除房屋過程中應隨拆隨灑水，防止大量揚塵。對撤除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。

4.2.5渣土清運時現(xiàn)場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現(xiàn)場垃圾堆放總量不得超過60立方米。

4.2.6渣土清運車輛應按規(guī)定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。撤除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。

4.3文明施工

4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。

4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統(tǒng)一標識，戴平安帽。

4.3.3乙方應保證施工現(xiàn)場內、外清潔衛(wèi)生，交通道路暢通。

4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。

4.4乙方協(xié)助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續(xù)。

4.5負責應由乙方承當?shù)钠渌ぷ鳌?/p>

第五條撤除費及支付方式

5.1雙方約定，撤除費按如下方式計?。撼烦M單價為每建筑平米元人民幣，暫估面積為建筑平米，最終以實際測量為準。

5.2撤除費根據(jù)拆遷進度分次支付：

5.2.1當乙方完成撤除任務的%后，甲方按合同撤除費總額的%支付給乙方;

5.2.2當乙方完成撤除任務的%后，甲方按合同撤除費總額的%支付給乙方;

5.2.3當乙方完成全部撤除工作后，甲乙雙方進行費用結算，并簽訂結算協(xié)議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩余撤除費。

第六條違約責任

6.1任何一方違約，違約一方應承當相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據(jù)實際情況，由雙方承當各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協(xié)商解決。

6.2由于乙方原因致使撤除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按撤除費總額的萬分之五向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的撤除費中直接扣除，由于乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承當。

6.3對于乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改〔工期不順延)，并有權做出處理或處分決定。

第七條爭議的解決

凡有關本合同或執(zhí)行本合同發(fā)生的爭議，應經過友好協(xié)商解決;假設不能協(xié)商解決，那么提交甲方所在地方法院提起訴訟。

第八條不可抗力

8.1不可抗力是指戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。

8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但撤除費不因此而改變。

8.3不可抗力發(fā)生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。

8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、局部履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或局部履行，并免予承當違約責任。

第九條合同生效

9.1本合同自雙方簽章之日起生效。

9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

9.3本合同在執(zhí)行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原那么，對拆遷中出現(xiàn)的問題積極協(xié)商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協(xié)商，另訂補充協(xié)議附于本合同之內，所有補充協(xié)議在法律上均與本合同有同等效力。

9.4《現(xiàn)場施工平安技術要求》為本委托合同之附件，與本合同具有同等效力。

9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

第十條其他約定條款

甲方〔公章〕：_________

法定代表人〔簽字〕：_________

_________年____月____日

乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔簽字〕：_________

_________年____月____日

工程合同篇4

甲方：臨猗縣北辛初中

乙方：__________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，為保障甲乙雙方的合法權益，明確雙方義務，本著合理互利的原那么，為確保工程質量，雙方履行合同義務，特簽訂如下協(xié)議：

一、工程范圍：

二、維修工程效勞方式：包工包料，由乙方報價，甲方審核并同意的價款為準。

三、工程價格：〔大寫〕，〔小寫〕

四、合同期限：本次維修期限自年月日起，工期約天。因天氣或其它因素影響施工，經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

五、付款方式：施工完畢后，經甲方驗收合格，甲方一次付清乙方工程款。

六、責任與義務

〔一〕乙方責任：

1、本合同性質為承攬合同，施工期間應當確保不發(fā)生平安事故。

2、乙方應嚴格按照工程質量的技術要求進行施工，確保維修工程的質量。

3、會同甲方確定維修方案，并據(jù)此進行合理報價。

〔二〕甲方責任：

1、施工期間進行工程質量監(jiān)督和驗收簽字。

2、為乙方施工提供便利條件，保證工程順利進行。按時支付工程款。

〔三〕違約責任：

在合同期限內任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前五天當面通知對方，否那么終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協(xié)商解

決，合同自雙方蓋章之日起生效。

甲方〔蓋章〕：乙方〔蓋章〕：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

年月日

工程合同篇5

甲方：

乙方：

由于甲方對其發(fā)包的大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)353-3號的家裝工程工程現(xiàn)因甲方與乙方施工工隊發(fā)生材料搬運費的協(xié)商問題，甲方不認可乙方施工工隊提出的搬運費金額，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行?，F(xiàn)應甲方要求，解除雙方20某某年11月15日簽定的《住宅室內裝飾裝修施工合同》。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書。

一、工程概況：

1、工程地點：大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)353-3號。

2、工程內容：房屋間數(shù)2室2廳；總建筑面積89平方米。

3、承包范圍：室內裝飾裝修。

4、工程造價：元〔大寫〕：元。

二、協(xié)議內容：

1、甲乙雙方同意解除20某某年11月15日簽訂的大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)353-3號《住宅室內裝飾裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。

3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。

4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經交納的預付工程款共計：元〔大寫〕貳拾萬零壹仟元整。

本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式份，由雙方各收執(zhí)份。

甲方：乙方：

年月日

工程合同篇6

甲方：

乙方：

簽約地：

為了發(fā)揮甲、乙雙方各方的優(yōu)勢，增強企業(yè)的競爭力，甲方〔資質方〕經與乙方〔掛靠方〕經充分協(xié)商，就雙方合作事宜達成以下協(xié)議：

一、合同標的

乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經營資質范圍，乙方以甲方名義及其提供的經營、資質文件承攬施工，并接受甲方的行業(yè)指導意見，甲方向乙方收取工程管理費用。

二、合作期限

本合同項下合作期限為：自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。

三、管理費

1、管理費用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計收。

2、該管理費用，假設乙方從甲方賬面過賬的，甲方可以從到賬金額中扣除；或甲方開具委托收款書由乙方收款時，由乙方交付給甲方。

3、假設建設方支付的工程款轉入甲方帳戶的，在三日內轉給乙方；涉及甲方開出發(fā)票的，稅金由乙方承當；

四、稅費及權益

1、凡由施工單位負責交納的稅費等有關費用，均由乙方負責；

2、需由甲方開具發(fā)票的，稅金包括：營業(yè)稅%。

3、除涉及甲方的稅金及管理費外，工程所獲權益均屬乙方；

五、經營管理

1、甲方必須合法經營，維護現(xiàn)行的商業(yè)信譽，提高企業(yè)競爭力，確保市場主體地位，確保并逐步提高相應的資格、資質；不得干預乙方的經營；

2、甲方應協(xié)助乙方辦理工程工程協(xié)議的簽訂、蓋章等相關手續(xù)；

3、乙方掛靠在甲方名下，在工程業(yè)務上自主經營、自負盈虧、獨立核算，嚴格執(zhí)行以甲方名義與建設方簽訂的工程協(xié)議并自覺維護雙方的信譽，；

4、合作期間，假設乙方因承攬業(yè)務之需，需要招用、雇傭員工，由乙方自主決定；

5、乙方須對自行招用的工人應加強管理、教育，在上崗前必須接受各項培訓和平安教育；

6、乙方在施工過程中，要嚴抓工程質量，假設因乙方原因導致工程驗收不合格的，其責任由乙方自行處理、承當，與甲方無關；工程結束后的質量保修責任亦由乙方全部負責；

7、因業(yè)務上產生的糾紛〔包括與建設方之間發(fā)生的糾紛〕，由乙方負責處理，責任亦由乙方承當；假設因業(yè)務上的糾紛未能協(xié)調解決而在訴訟程序中解決的，甲方須配合乙方共同處理，甲方不承當經濟責任；

六、施工平安

1、乙方必須嚴格按照相關法律、法規(guī)、施工技術標準、驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，并盡到平安施工、文明施工等作為施工人應盡的責任，防止平安事故的發(fā)生；

2、在施工過程中，乙方的`施工組織管理行為均由乙方獨立完成并完全負責；

七、違約責任和爭議的解決方式

本合同項下的相關事宜，假設出現(xiàn)爭議糾紛時，雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方有權向其駐地人民法院起訴。

八、其他

1、本協(xié)議雙方簽名蓋章生效，相應工程合同執(zhí)行完畢，本合同自動終止。

2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

3、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

甲方〔章〕：

締約代理人：

日期：

附：甲、乙雙方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件日期：締約代理人：乙方〔章〕：

工程合同篇7

發(fā)包人：承包人：

手機：委托代理人：公司電話：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1.1工程地點：_____________________________________________________________________________。

1.2工程內容及做法：(詳見施工圖)。

1.3工程承包方式：雙方商定采取以下第____________種承包方式。

(1)承包人包工、包料;(詳見預算清單)

(2)承包人包工、局部包料，發(fā)包人提供局部材料;(詳見預算清單)

1.4工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

1.5合同價款：本工程合同價為：大寫：()元，小寫：()元。(詳見預算書)

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取以下第______種方式提供：

2.1發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。

2.2發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(注：圖紙在發(fā)包人簽約付

款后提供)，

設計費(大寫)______________________________元，由發(fā)包人支付(此項費用不在工程合同價款內)。

第三條發(fā)包人義務

3.1開工前______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。清理出室內物品，以便不影響施工。

3.2提供施工期間的水源、電源并負責相關費用。

3.3負責協(xié)調與物業(yè)公司的相關手續(xù)及費用(裝修押金，垃圾清運費)。負責協(xié)調與鄰里之間的關系

3.4如需拆改原建筑物的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)及相關費用。

3.5施工期間發(fā)包人仍需局部施工該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

3.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。

第四條承包人義務

4.1施工中嚴格執(zhí)行平安操作標準、防火規(guī)定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程。

4.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得影響鄰里居民的作息及環(huán)境污染。

4.3切實保證居室內給、排水管道的暢通。

4.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

第五條工程變更

工程工程及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期，簽字確認變更聯(lián)系單。

第六條材料的提供

6.1由發(fā)包人提供的材料、設備，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。

6.2由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延。

(1)工程量變化和設計變更

(2)不可抗力的自然原因(如氣候等)。

(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

7.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承當，工期順延。

7.3發(fā)包人未按期支付工程款工期相應順延。

7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承當，工期不順延。

第八條質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準DB33/1022—20某某執(zhí)行。

第九條工程驗收和保修

9.1工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內參加驗收，驗收合格后，

填寫工程竣工單。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單。

9.2未竣工驗收，發(fā)包人自行入住視作驗收合格。

9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關工程保修期為2年。(自備材料，自備成品除外)

第九條工程款支付方式

10.1合同生效后，雙方約定，發(fā)包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

第一次：年月日(合同簽訂當日)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。第二次：年月日(木工進場時)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。第三次：年月日(油漆工進場時)，支付金額(合同總價的25%)：________________元。第四次：安裝工程開始時，支付金額(合同總價的5%)：________________元。

10.2工程安裝前，承包人應向發(fā)包人提供工程決算書。發(fā)包人在接到決算書后日內如未有異議，即視為同意，同時發(fā)包人應向承包人結清工程尾款，利于安裝工程展開。

第十一條違約責任

11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承當責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

11.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

11.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由負責方賠償對方相應經濟損失。

11.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權采取停工措施。

11.5由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發(fā)包人支付違約金元。

第十條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議的解決方式：_________

12.1由當事人雙方協(xié)商解決

12.2由有關部門調解

12.3協(xié)商或調解不成的，按以下第______種方式解決。

(1)提交_________________仲裁委員會仲裁。

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條幾項具體規(guī)定

13.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到小區(qū)內指定地點。

(如小區(qū)內無指定地點，垃圾須運至小區(qū)外，那么屬于二次清運，二次清運費由發(fā)包人承當)13.2施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供外

屋新鎖，由承包人當場負責安裝交付使用。

13.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分

第十二條其他約定事項：__________________________________________________________。第十五條附那么

15.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

15.2本工程施工圖及預算書作為本合同附件，發(fā)包方認可簽字生效，具同等法律效力。

15.3本合同簽訂后工程不得轉包。

15.4本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份。

發(fā)包人(簽字)：承包人(蓋章)：

法定代表人：

委托代理人：

年月日年月日

工程合同篇8

1地質工程勘察工作中存在的問題

隨著科學技術的開展，地質工程勘察技術也在不斷的進步，但是與國外的一些先進的技術相比，還是存在一定的問題的，具體表現(xiàn)在以下幾個方面。第一，地質工程勘察工作的人員沒有對自己的工作足夠的重視，在撰寫地質勘察報告的時候，只是以之前的數(shù)據(jù)為參考，而不是對參考資料進行詳細的分析，這樣就導致勘察報告涉及的技術參數(shù)不是很準確，從而影響工程的設計和施工。第二，地質勘察人員只是重視報告的理論性和專業(yè)性，而忽略了實用性，這就使得工程設計人員在閱讀報告的時候產生的巨大的難度，影響了設計的結果，而且地質勘察人員與設計人員之間缺乏必要的溝通，這就增加了工程的本錢，也為企業(yè)