裝修工程承攬合同書1篇

1/1裝修工程承攬合同書(菁華1篇)裝修工程承攬合同書1甲方：__________乙方：__________

住址：__________住址：__________

身份證號碼：__________身份證號碼：__________

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣__________鎮(zhèn)__________村__________號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)*等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從__________年__________月__________日開始建設(shè)，到__________年__________月__________日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每*方米人民幣__________元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金__________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金__________元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：__________乙方簽字：__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

裝修工程承攬合同書(菁華1篇)擴(kuò)展閱讀

裝修工程承攬合同書(菁華1篇)（擴(kuò)展1）

——承攬房屋裝修工程合同書(菁華1篇)

承攬房屋裝修工程合同書1甲方(定作人)：

身份證號碼：

住址：

乙方(承攬人)：

身份證號碼：

住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負(fù)責(zé)承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)*等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、具體裝修工程為乙方承攬的房屋工程(含面積的防水)。工程面積為*方米。防水面積為*方米。

2、裝修承攬方式為乙方負(fù)責(zé)包工包料。

3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價(jià)格對甲方進(jìn)行賠償。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從年月日開始建設(shè)，到年月日止，工期為天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以面積計(jì)算，每*方米人民幣_____元。*挑面積的防水工程，總價(jià)為元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作。

2、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款;造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款元。

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交區(qū)人民法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印)：

乙方簽字(手印)：

年月日

年月日

裝修工程承攬合同書(菁華1篇)（擴(kuò)展2）

——承攬小區(qū)裝飾裝修工程合同書(菁華1篇)

承攬小區(qū)裝飾裝修工程合同書1委托單位__

承攬單位___

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

工程名稱：__________________________________。

工程地點(diǎn)：__________________________________。

承包范圍：參見合同附屬文件之預(yù)算表。

工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式

承包人包工、包料;

承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

承包人包工、發(fā)包人包料。

施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供

發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)____________元，由發(fā)包人支付.

施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整。

二、施工時間

工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

四、乙方工作

參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

對施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

六、工程款付款方式如下表

付款時間

付款百分比

金額

合同簽訂后開工前二至五天

50%

施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)

40%

竣工驗(yàn)收一個月后

10%

七、違約責(zé)任

1、由甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。

九、其他

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方：__________承攬單位_____________

代表人：_________代表人：_________

日期：__________日期____________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

裝修工程承攬合同書(菁華1篇)（擴(kuò)展3）

——裝飾裝修工程承攬合同書(菁華1篇)

裝飾裝修工程承攬合同書1委托單位(甲方)：______________

承攬單位(乙方)：______________

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

工程名稱：__________________________________。

工程地點(diǎn)：__________________________________。

承包范圍：參見合同____之預(yù)算表。

工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

施工圖紙：雙方施工圖采取下列第______種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).

施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的____。

甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)______圓整，大寫金額：______圓整(附報(bào)價(jià)清單)。

二、施工時間

工程期限_______日，時間自_______年______月______日起至_______年______月______日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

四、乙方工作

參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

金額

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方)：______________承攬單位(乙方)：______________

代表人：______________代表人：______________

簽約日期：________________簽約日期：________________

裝修工程承攬合同書(菁華1篇)（擴(kuò)展4）

——公司工程承攬合同書(菁華1篇)

公司工程承攬合同書1發(fā)包單位：______

承包單位：______

甲、乙雙方本著*等互利、公*公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及其相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本工程的實(shí)際情況，遵循*等、自愿、公*和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質(zhì)

1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。

2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復(fù)印件以供檢驗(yàn)。復(fù)印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內(nèi)，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應(yīng)在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗(yàn)變更后的資質(zhì)證明文件原件和復(fù)印件。

4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實(shí)性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的，應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任，同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時代奧城”地塊基礎(chǔ)土石方挖運(yùn)工程

2、工程地點(diǎn)：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內(nèi)容

施工圖所示范圍內(nèi)放線，標(biāo)高控制，勞動力及技術(shù)裝備的組織，土石方的開挖、運(yùn)輸及所需機(jī)械設(shè)施設(shè)備，地表清障，場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護(hù)隔離設(shè)施，工程資料的編制，現(xiàn)場的安全文明施工措施，土石方開挖、運(yùn)輸施工臨時道路修建，沖洗設(shè)備、設(shè)施，臨時用水用電，為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調(diào)，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：20__;竣工日期：。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天，每拖延壹天按元/天處罰。

五、合同價(jià)款

本合同采用單價(jià)包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、行管罰款、保險(xiǎn)費(fèi)、交驗(yàn)前成品保護(hù)費(fèi)、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費(fèi)等全部費(fèi)用組成，如挖土過程中有淤泥其單價(jià)為：元/;無淤泥其單價(jià)為：元/。

1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

2、如需加班施工所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

3、工程方量按實(shí)際收方結(jié)算。

六、工程結(jié)算

1、乙方按工程進(jìn)度在每月30日前將已完工程量及價(jià)款報(bào)甲方審核，甲方審核確認(rèn)后支付已完工程價(jià)款的70%;

2、工程完工驗(yàn)收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實(shí)際收方工程量辦理結(jié)算，結(jié)算完畢，移交結(jié)算資料后，一次性付至結(jié)算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗(yàn)收合格后兩個月內(nèi)付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付，且不視為甲方違約。

七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求

本工程嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評定標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等進(jìn)行施工和驗(yàn)收。同時，本合同約定：

1、土石方工程施工完成后的驗(yàn)收標(biāo)高與設(shè)計(jì)標(biāo)高的誤差不大于±10，垂直面邊坡需用挖機(jī)夯實(shí)。如驗(yàn)收不合格，所產(chǎn)生的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

2、進(jìn)場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險(xiǎn)費(fèi)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進(jìn)度保證措施。

3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)施工及其人工費(fèi)。

4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。

八、安全施工

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進(jìn)行施工，采取嚴(yán)格有效的安全防護(hù)措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。

九、履約保證金

本工程履約保證金_________萬，合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。。

十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結(jié)算按已完工程量的60%計(jì)算。

十一、違約責(zé)任

本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包，若甲方核實(shí)乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔(dān)該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權(quán)另行追索。

十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗(yàn)結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

裝修工程承攬合同書(菁華1篇)（擴(kuò)展5）

——房屋部分裝修承攬合同書(菁華1篇)

房屋部分裝修承攬合同書1甲方(定作人)：____________身份證號碼：____________

住址：____________乙方(承攬人)：____________身份證號碼：____________住址：____________

甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負(fù)責(zé)承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)*等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、具體裝修工程為乙方承攬的房屋工程(含面積的防水)。工程面積為_*方米。防水面積為*方米。

2、裝修承攬方式為乙方負(fù)責(zé)包工包料。

3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價(jià)格對甲方進(jìn)行賠償。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從_______年______月_____日開始建設(shè)，到_______年______月_____日止，工期為_____天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以面積計(jì)算，每*方米人民幣_