零件加工合同8篇

第頁共頁零件加工合同8篇零件加工合同8篇零件加工合同1甲方：乙方：第一條：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細(xì)表)，總計按甲方提供的每種零件的數(shù)量，價格按雙方協(xié)商所定的的價格(見圖紙部件加工明細(xì)表)。第二條：乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行準(zhǔn)時交貨;延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保質(zhì)保量，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠，經(jīng)過甲方初步驗收后入庫。(因甲方提供的物料本領(lǐng)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時告知甲方，經(jīng)過甲方確認(rèn)，乙方承當(dāng)責(zé)任)。第四條：通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，那么甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第五條：付款方式：1、合同雙方簽訂后，甲方預(yù)付乙方(人民幣)作為合同定金，乙方將零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經(jīng)過甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的%。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長期合作以此類推。2、此類付款方式作為雙方長期合作的根本條約。甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________年月日零件加工合同2甲方：無錫友承機(jī)械制造乙方：第一條：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件〔見圖紙部件加工明細(xì)表〕，總計按甲方提供的每種零件的數(shù)量，價格按雙方協(xié)商所定的的價格〔見圖紙部件加工明細(xì)表〕。第二條：乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行準(zhǔn)時交貨；延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保質(zhì)保量，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠，經(jīng)過甲方初步驗收后入庫。〔因甲方提供的物料本領(lǐng)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時告知甲方，經(jīng)過甲方確認(rèn)，乙方承當(dāng)責(zé)任〕。第四條：通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有不良品時〔明顯為甲方再加工后的磨損品除外〕，那么甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第五條：付款方式：1、合同雙方簽訂后，甲方預(yù)付乙方〔人民幣〕作為合同定金，乙方將零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經(jīng)過甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的%。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金〔第二次零件加工訂單總款的%〕一起支付；以后長期合作以此類推。2、此類付款方式作為雙方長期合作的根本條約。甲方〔簽章〕：________________乙方〔簽章〕：________________20xx年月日零件加工合同3定作方：承攬方：地址:地址:::::聯(lián)絡(luò)人:聯(lián)絡(luò)人:一、經(jīng)雙方友好協(xié)商,定作方委托承攬方加工消費____模具共______套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達(dá)成如下加工協(xié)議模具根本情況：產(chǎn)品名稱序號零件名稱穴數(shù)(模具類型)模具單價(RMB元)交貨條件總價：(含17%增值稅)二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________(以上模具用料由承攬方提供)。三、雙方的權(quán)利及責(zé)任：定作方責(zé)任及權(quán)利如下：1.定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方本工程的研發(fā)進(jìn)度要求及方案，并盡可能地提供工程的銷售預(yù)測。2.定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負(fù)責(zé)技術(shù)方面的支持工作。3.對交付給承攬方的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，定作方具有唯一的解釋權(quán)，當(dāng)發(fā)生歧義時，承攬方應(yīng)征詢定作方意見，由定作方確認(rèn)。4.承攬方完成模具的設(shè)計和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進(jìn)展驗證確認(rèn)或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進(jìn)展驗證確認(rèn)。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)消費所需的夾治具和模具。承攬方權(quán)利及責(zé)任如下：1.承攬方負(fù)責(zé)根據(jù)定作方提供的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)展模具的設(shè)計和制造，承攬方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定按時完成符合定作方設(shè)計要求的模具。2.承攬方負(fù)責(zé)按時按量提供認(rèn)證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時承攬方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)的檢驗測試報告供定作方確認(rèn)。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)3.模具由定作方認(rèn)證合格后，由承攬方負(fù)責(zé)模具的封存。如定作方同意承攬方進(jìn)展產(chǎn)品的后續(xù)加工消費，那么由承攬方負(fù)責(zé)模具的修理和維護(hù)，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方受權(quán)的第三方的訂單進(jìn)展批量消費。4.對給定作方消費的所有模具，承攬方應(yīng)提供的詳細(xì)的設(shè)計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準(zhǔn)。四、技術(shù)條款：1.模具的修理和維護(hù)：在消費過程中模具的修理和維護(hù)由承攬方負(fù)責(zé);2.在雙方協(xié)商無異議之后，定作方提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給承攬方,并派工程人員同承攬方進(jìn)展技術(shù)交流或承攬方派工程人員到定作方進(jìn)展技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1;3.承攬方承諾使用所承制的模具消費出的產(chǎn)品可以到達(dá)定作方的品質(zhì)要求。4.承攬方承諾使用所承制的模具消費出的產(chǎn)品的產(chǎn)能可以到達(dá)承攬方的交貨要求：日產(chǎn)能：_______K月產(chǎn)能：______K5.承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能到達(dá)萬次。6.未經(jīng)定作方允許,嚴(yán)禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或局部外包給其它公司進(jìn)展加工，否那么視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承當(dāng)違約責(zé)任。五、商務(wù)條款：1.模具價格：1.1經(jīng)雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認(rèn)可的模具最終報價，并簽訂價格確認(rèn)書，作為本合同不可缺少的一局部。1.2模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___。1.3模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：1.3.1承攬方對產(chǎn)品進(jìn)展成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;1.3.2承攬方按合同規(guī)定進(jìn)展模具設(shè)計、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費用;1.3.3承攬方提供給定作方進(jìn)展模具和產(chǎn)品認(rèn)證的試模樣品(套)的費用;1.3.4承攬方為保證模具正常消費制作的模具易損備件的費用;1.3.5承攬方為保證產(chǎn)品正常消費所準(zhǔn)備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費用。1.4當(dāng)定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的變更對模具進(jìn)展修改時，假如模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，那么承攬方不需向定作方收費;假如模具修改較復(fù)雜，對整個模具的'構(gòu)造影響很大，那么由承攬方根據(jù)修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承當(dāng)相應(yīng)的模具修改費用。假如因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進(jìn)展的修模或改模,定作方不承當(dāng)任何責(zé)任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。1.5由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM正常技術(shù)支持外的人工及費用，承攬方應(yīng)根據(jù)定作方認(rèn)可的方式給予相應(yīng)的補(bǔ)償。2.開模進(jìn)度：2.1承攬方在收到定作方確認(rèn)后的產(chǎn)品圖檔之后，即開場進(jìn)入模具設(shè)計和制作階段,開模周期為__天。2.2由于定作方原因造成制模進(jìn)度的延誤，不計算在內(nèi)。2.3假如承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤，導(dǎo)致模具無法驗收合格而定作方又急需消費，承攬方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具安排消費，同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。3.付款方式:乙方同意甲方按如下方式付款。3.1結(jié)算的方式：;開17%增值稅發(fā)票。3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，定作方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分?jǐn)傇谑譑產(chǎn)品內(nèi)，假如訂單數(shù)量缺乏K，定作方需補(bǔ)給承攬方未攤完的模具費。3.1.2自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票(模具總額的_0%),定作方在二十個工作日內(nèi)支付。4.產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)定作方書面確認(rèn)后，承攬方方可承受定作方或定作方受權(quán)的第三方的訂單。定作方受權(quán)的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。六、產(chǎn)品品質(zhì)保證承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認(rèn)報告)。定作方對品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容根據(jù)實際需要保存修改的權(quán)利。七、模具所有權(quán)1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權(quán)，均歸定作方所有，承攬方不得干預(yù)定作方對模具的處置權(quán)。如在承攬方消費,由承攬方負(fù)責(zé)保管,未經(jīng)定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者消費,否那么定作方有權(quán)要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。2.定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉(zhuǎn)出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進(jìn)展轉(zhuǎn)移驗收，并自行承當(dāng)費用將磨損部件更換以保證重新開場消費。承攬方有義務(wù)對模具進(jìn)展組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉(zhuǎn)移給定作方。3.模具轉(zhuǎn)移過程中，如因承攬方不當(dāng)組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承當(dāng)。八、模具維護(hù)1.承攬方保證模具使用壽命萬次,并在此期間內(nèi)由承攬方負(fù)責(zé)免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內(nèi)不能使用,承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或重新開模,并承當(dāng)相應(yīng)的費用。2.承攬方應(yīng)對模具的修改、維護(hù)和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護(hù)和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應(yīng)將登記記錄復(fù)印一次給定作方。承攬方應(yīng)主動定期完成此項任務(wù)，無需定作方另行提出要求。九、知識產(chǎn)權(quán)1.本合同所涉及的產(chǎn)品造型及定作方提供的設(shè)計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權(quán)為定作方所擁有，未經(jīng)定作方答應(yīng)，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否那么由此產(chǎn)生的一切損失由承攬方負(fù)責(zé);定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,2.承攬方同意其不會將定作方所提供的設(shè)計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否那么定作方有權(quán)追究承攬方相應(yīng)的責(zé)任;未經(jīng)定作方書面答應(yīng)，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。3.未經(jīng)定作方答應(yīng)，嚴(yán)禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否那么由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負(fù)責(zé);4.其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“保密協(xié)議”執(zhí)行。十、違約責(zé)任1.假如承攬方方未能按五、2.1中規(guī)定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由承攬方承當(dāng)違約責(zé)任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。2.假如因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達(dá)不到定作方的要求并且在組裝過程中導(dǎo)致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署>進(jìn)展約定。3.假如因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達(dá)不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最正確時機(jī)，或者定作方被迫因此取消此工程，從而使定作方及其客戶遭受嚴(yán)重的研發(fā)損失和備料損失，那么承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承當(dāng)定作方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。4.如承攬方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭、火災(zāi)、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責(zé)。承攬方應(yīng)在不可抗拒力發(fā)生后24小時內(nèi)以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。假設(shè)不可抗拒力持續(xù)2周以上，定作方有權(quán)取消本合同。5.其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行。十一、糾紛解決對于施行本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內(nèi)協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理。十二、本合同雙方須嚴(yán)格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提早兩周征得對方同意,方可終止本合同。定作方:承攬方:代表:代表:年月日年月日零件加工合同4甲方：乙方：公司為了明確雙方之間的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達(dá)成協(xié)議如下，以示信守。一、委托事項甲方委托乙方承當(dāng)(工程)工程(以下簡稱工程)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)展加工。二、合同工期本合同工期自年月日起至年月日止。合同工期提早或順延的，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。三、甲方的權(quán)利與義務(wù)(一)甲方的權(quán)利1、甲方有權(quán)要求乙方按時、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。2、甲方有權(quán)監(jiān)視、指導(dǎo)乙方消費，有權(quán)對乙方加工質(zhì)量進(jìn)展抽檢。3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。(二)甲方的義務(wù)1、按照合同約定向乙方提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及工程要求的鋼筋原材料。2、合同生效后3日內(nèi)，甲方應(yīng)以書面的形式向乙方進(jìn)展技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬工程段號編制情況，各軸線位置，方案施工進(jìn)度，以及成型鋼筋平直局部的長度，特殊角度的工藝要求等。3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組，負(fù)責(zé)施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。4、甲方應(yīng)按工程進(jìn)度方案提早5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時須提早3日)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方受權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。7、甲方提供受權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其受權(quán)范圍。甲方更換受權(quán)經(jīng)辦人員時應(yīng)及時通知乙方，否那么應(yīng)承當(dāng)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。8、對乙方提出的任何質(zhì)疑或異議，甲方應(yīng)當(dāng)在12小時內(nèi)予以書面澄清或解答。9、需要乙方現(xiàn)場加工時，甲方應(yīng)提供滿足加工需求的加工場地，并負(fù)責(zé)將水、電(符合乙方加工用動力電需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場;現(xiàn)場加工時，水、電費由甲方承當(dāng)，鋼筋加工制作設(shè)備以及場地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。四、乙方的權(quán)利與義務(wù)(一)乙方的權(quán)利1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及工程要求的鋼筋原材料。3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。(二)乙方的義務(wù)1、本合同生效后，乙方應(yīng)積極準(zhǔn)備消費，確保甲方工程工程施工進(jìn)度。2、鋼筋原材料經(jīng)歷收合格后，乙方方可進(jìn)展加工。3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應(yīng)認(rèn)真校對，如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標(biāo)注無法正確識別時應(yīng)及時與甲方聯(lián)絡(luò)。4、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號的鋼筋提供標(biāo)牌一張。5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。6、承受甲方的監(jiān)視、指導(dǎo)，協(xié)助甲方工作人員進(jìn)展產(chǎn)品抽檢工作。7、嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展操作，合理套材降低損耗。8、乙方保證使用甲方提供的原材料進(jìn)展加工，不得調(diào)換使用其他材料。9、乙方負(fù)責(zé)完成鋼筋機(jī)械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。五、鋼筋原材料供給1、甲方提供的鋼筋原材料應(yīng)當(dāng)符合《鋼筋混凝土用鋼第1局部：熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2局部：熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2、甲方應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負(fù)責(zé)將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保卡、產(chǎn)品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，對原材料存在的質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時協(xié)調(diào)材料供給商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承當(dāng)?shù)馁|(zhì)量責(zé)任。4、乙方有權(quán)對甲方供給的鋼筋原材料質(zhì)量進(jìn)展重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。六、設(shè)計變更1、如遇工程設(shè)計變更，甲方應(yīng)及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應(yīng)順延。2、工程設(shè)計變更后，甲方應(yīng)重新新向乙方進(jìn)展技術(shù)交底，并協(xié)商確定合同工期。甲方應(yīng)及時以書面形式提供補(bǔ)充配筋單，補(bǔ)充配筋單應(yīng)標(biāo)注“急配”字樣及合理的工期要求。3、發(fā)生設(shè)計變更的，乙方已按甲方要求投入加工消費的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承當(dāng)。七、產(chǎn)品質(zhì)量要求1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合《混凝土構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50204-20xx)的規(guī)定。2、對成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求.八、平安與文明施工1、乙方在履約過程中，應(yīng)做好平安教育、平安防護(hù)及文明施工，保證施工平安和人身平安;發(fā)惹事故，應(yīng)積極采取有效措施防止損失擴(kuò)大，因乙方組織、指揮不當(dāng)或平安措施不完備等原因造成的平安事故由乙方承當(dāng)全部責(zé)任與損失。2、甲方認(rèn)為乙方工作中的平安措施不力、設(shè)施缺乏，有權(quán)要求乙方限期改正。3、乙方夜間施工應(yīng)提供足夠的照明和警示標(biāo)志，確保平安。九、運輸及檢驗1、乙方交付的成型鋼筋應(yīng)當(dāng)采用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)措施進(jìn)展妥善包裝。2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以形式書面通知甲方提貨。甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方通知后3日內(nèi)安排提貨。3、甲方委派的提貨人員應(yīng)當(dāng)持有甲方出具的書面受權(quán)文件，否那么，乙方有權(quán)回絕交貨。4、甲方提貨的，甲方應(yīng)在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經(jīng)歷收合格交付甲方后，甲方應(yīng)填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后，發(fā)生毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承當(dāng)。5、采用乙方送貨的，甲方應(yīng)指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應(yīng)當(dāng)場驗收，驗收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。6、甲方未經(jīng)歷收即承受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的，視為成型鋼筋產(chǎn)品驗收合格。7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做，由此產(chǎn)生的費用由乙方承當(dāng)。十、合同價款合同總價款預(yù)計為人民幣萬元，以實際結(jié)算金額為準(zhǔn)。(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按%計取，螺紋鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按%計取，線材鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。(3)本合同所稱加工結(jié)算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。(4)鋼筋機(jī)械連接頭元/個(鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒，并戴好保護(hù)帽)，按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據(jù)實結(jié)算，計入合同總價款。合同總價款為上述各項金額之和。十一、結(jié)算與支付1、成型鋼筋經(jīng)歷收合格交付甲方后，乙方書面或以形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單，甲方應(yīng)在收到結(jié)算單后3日內(nèi)書面或以形式對結(jié)算單予以確認(rèn)。如甲方未按時確認(rèn)也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結(jié)算單予以確認(rèn)。2、合同價款按月結(jié)算，甲方于每月10日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結(jié)算方式)或：甲方于本合同簽訂后3日內(nèi)支付合同總價款的%，即人民幣元，其余價款在乙方完本錢合同全部工作內(nèi)容后日內(nèi)支付。(預(yù)付款方式)3、甲方以乙方承受的銀行承兌匯票(六個月之內(nèi)不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發(fā)票。十二、節(jié)余鋼筋的處理1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計算：鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供給量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。2、節(jié)余鋼筋由甲方負(fù)責(zé)取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價款，節(jié)余鋼筋價款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價計算。十三、合同變更與解除1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)展修改或補(bǔ)充，但須另行簽署書面協(xié)議。2、合同局部條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。3、發(fā)生以下情形之一的，可以解除本合同：(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;(2)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為說明不履行合同義務(wù)，另一方有權(quán)解除合同;(4)一方遲延履行合同義務(wù)，經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，另一方有權(quán)解除合同;(5)一方遲延履行合同義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，另一方有權(quán)解除合同;(6)法律規(guī)定的其他情形。十四、違約責(zé)任(一)甲方責(zé)任1、甲方如中途變更圖紙應(yīng)提早10日與乙方協(xié)商，圖紙變更及修改正程中，乙方已投入加工消費的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承當(dāng)。2、甲方應(yīng)按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。3、甲方無正當(dāng)理由回絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品，應(yīng)承當(dāng)因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。4、甲方無正當(dāng)理由解除、終止或停頓履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價款外，應(yīng)按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。(二)乙方責(zé)任1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做，并承當(dāng)由此產(chǎn)生的裝卸及運輸費用。2、乙方應(yīng)按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額千分之三的比例向甲方支付違約金……3、乙方應(yīng)按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品，如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失，應(yīng)承當(dāng)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。十五、爭議解決方式本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛，雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意向人民法院提起訴訟。十六、其它：1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應(yīng)應(yīng)立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件完畢后，受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即恢復(fù)履行其在本合同項下的義務(wù)。2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時終止。附件1：甲乙雙方受權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣及聯(lián)絡(luò)方式。附件2：鋼筋加工配送效勞工作流程。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：聯(lián)絡(luò)：聯(lián)絡(luò)：簽署日期：年月日零件加工合同5甲乙雙方根據(jù)友好協(xié)商，制定零件加工協(xié)議事項如下：一：機(jī)床加工工時計算方式;二、圖紙及技術(shù)資料的題供：1)乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)零件加工;2)乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。三、技術(shù)要求以及質(zhì)量要求：1)乙方必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證零件符合要求的制件;2)乙方必須按照制作要求進(jìn)展加工四、制造工期：1)根據(jù)雙方協(xié)商，定義加工完成工期五、交貨地點：1)乙方根據(jù)甲方要求，送貨到廠;六、零件加工制作費用的支付：1)零件合格后，開票當(dāng)月結(jié)款;七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。甲方(公章)：乙方(公章)：公司名稱：公司名稱：法人代表：法人代表：甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：：：：：日期：年月日日期：年月零件加工合同6甲方:乙方:乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．第一條：加工成品質(zhì)量要求：一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。二：乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)展加工。第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方．乙方在按照甲方的要求進(jìn)展加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)及時回復(fù)，提出修改意見。第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。〔乙方附明細(xì)清單〕第四條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨．任何一方如要求提早或延期交〔提〕貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。乙方不履行合同時，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。第八條：乙方的違約責(zé)任一：乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。二：乙方逾期交付加工件的，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預(yù)付款：元〔大寫：期交付局部的價款總額的百分之一償付違約金。三：乙方不能交付加工件的，應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件局部價款總值50％的違約金。第九條：甲方的違約責(zé)任一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。二：甲方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部加工件價款總值50％的違約金。三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任．但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責(zé)任；在甲方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失．第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：〔蓋章〕乙方：〔蓋章〕代表人：代表人：地址：地址：：：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：年月日零件加工合同7工程名稱：機(jī)械零件加工采購技術(shù)協(xié)議甲方(加蓋單位公章)單位：代表人：：簽訂地點：簽訂日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方單位：代表人：：〔加蓋單位公章〕北京中科信電子裝備〔甲方〕與〔〕〔乙方〕就〔〕外加工事宜進(jìn)展了協(xié)商，雙方達(dá)成了如下協(xié)議：一.供貨產(chǎn)品明細(xì)二．工件加工考前須知2.1加工原材料由乙方提供。2.2乙方所加工產(chǎn)品，要嚴(yán)格以甲方提供的工藝文件中的技術(shù)要求為準(zhǔn)，工藝文件中未注公差尺寸按GB/T1804-20xx中等m級執(zhí)行。2.3乙方應(yīng)按甲方提供的工藝文件嚴(yán)格執(zhí)行，甲方有權(quán)進(jìn)展抽查。2.4乙方在加工過程中有任何可能影響消費進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量的因素，必須立即通知甲方，雙方協(xié)商后進(jìn)展調(diào)整。三．保密責(zé)任甲方提供的技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)給第三方，雙方簽訂保密協(xié)議。所有工藝文件經(jīng)雙方簽字確認(rèn)方可施行，假設(shè)有變更需雙方同意。乙方假設(shè)將甲方委托加工的產(chǎn)品轉(zhuǎn)給第三方代加工，必須經(jīng)過甲方同意。四．質(zhì)量責(zé)任4.1產(chǎn)品檢驗優(yōu)先選用卡尺、投影儀、三坐標(biāo)等通用量具，圖紙中有特殊技術(shù)要求的產(chǎn)品需要用專用儀器測量，如真空檢測儀等，同時出具檢驗合格報告。4.2由于加工件未到達(dá)圖紙中的技術(shù)要求或加工件出現(xiàn)質(zhì)量問題造成甲方不能使用，由乙方承當(dāng)重新加工費用、運輸費用。4.3.加工件由于運輸問題造成的損失，應(yīng)由乙方承當(dāng)費用。4.4.由于產(chǎn)品不合格而影響甲方消費進(jìn)度所產(chǎn)生的相關(guān)費用，乙方應(yīng)給予如額賠償。五．驗收規(guī)那么5.1乙方需按時提供合格產(chǎn)品，乙方提供終驗的產(chǎn)品，需要做好運輸防護(hù)，保證無磕碰、損傷，外表干凈，無油污，去除毛刺。5.2乙方必須對所加工產(chǎn)品進(jìn)展全檢，并向甲方提供每批產(chǎn)品的檢驗記錄。乙方應(yīng)按甲方要求，檢測報告與產(chǎn)品按1比1的比例對應(yīng)，須保證檢驗報告的真實性。5.3甲方對乙方提供的出廠產(chǎn)品進(jìn)展全檢，假設(shè)檢驗不合格，未能到達(dá)圖紙中的技術(shù)要求，甲方有權(quán)退回，并由乙方承當(dāng)責(zé)任。六如供方未能按照合同要求期限供貨，遲延1日按合同總價_______%計算違約金，超過10日仍不能交貨的，將扣除合同保證金的_______%七．本技術(shù)協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決。八.本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。九.本協(xié)議未經(jīng)雙方認(rèn)可，不得隨意更改。十．本協(xié)議作為合同附件與主合同同樣具有法律效力，雙方簽字蓋章生效。零件加工合同8定作方：(以下簡稱甲方)承攬方：(以下簡稱乙方)甲方開發(fā)cardvd整機(jī)(型號dv-