抹灰工程承包施工合同【含附加條款】

抹灰工程承包施工合同【含附加條款】抹灰工程承包施工合同【含附加條款】抹灰工程承包施工合同【含附加條款】抹灰工程承包施工合同合同編號：_______甲方（發(fā)包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：包括但不限于墻面抹灰、頂棚抹灰等施工圖紙及甲方要求的相關工作。1.4工程面積：_______1.5工程質量：按照國家相關施工質量驗收規(guī)范和標準驗收。二、合同價款2.1合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2合同價款包括乙方完成本工程所需的人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有風險、責任和義務。2.3付款方式：（1）預付款：甲方在本合同簽訂后_______日內支付給乙方合同總價款的_______%作為預付款。（2）進度款：乙方按照工程進度完成_______%的工程量后，甲方支付給乙方合同總價款的_______%。（3）竣工驗收款：工程竣工驗收合格后_______日內，甲方支付給乙方合同總價款的_______%。（4）質保金：工程質保期為_______年，質保期滿后_______日內，甲方支付給乙方合同總價款的_______%作為質保金。三、工期3.1本工程總工期為_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協商解決，并簽訂書面補充協議。四、質量標準4.1乙方應按照國家相關施工質量驗收規(guī)范和標準以及甲方的要求進行施工，確保工程質量。4.2工程質量不符合約定的，乙方應在甲方要求的合理期限內進行整改，直至達到約定的質量標準。五、安全生產5.1乙方應嚴格遵守國家及地方安全生產的法律、法規(guī)和規(guī)定，確保施工現場的安全生產。5.2乙方應自行承擔施工過程中發(fā)生的安全生產事故的責任和費用。六、違約責任6.1甲方違約責任：（1）甲方未能按照約定支付合同價款的，應按逾期付款金額的_______%向乙方支付違約金。（2）甲方未能按照約定提供施工場地、施工圖紙等條件的，應承擔由此導致的工期延誤責任。6.2乙方違約責任：（1）乙方未能按照約定完成工程的，應按逾期天數的_______%向甲方支付違約金。（2）乙方施工質量不符合約定的，應承擔整改費用，并按整改費用的_______%向甲方支付違約金。七、爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程質保期滿之日止。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______==本合同更廣泛的場景，特設場景及條款==一、五種特殊的應用場合及注意事項1.農村自建房場合：農村自建房時，房主與施工隊簽訂抹灰工程承包施工合同。（1）合同價款要明確，避免口頭約定，以免后期出現糾紛。（2）施工隊需提供相關資質證明，確保施工質量。（3）工期及質量標準要明確，避免施工隊拖延工期或質量不達標。2.城市老舊小區(qū)改造場合：城市老舊小區(qū)改造項目，物業(yè)公司或業(yè)委會與施工隊簽訂抹灰工程承包施工合同。注意事項：（1）合同中要明確施工時間，以免影響居民正常生活。（2）施工隊需提供相關資質證明，確保施工質量。（3）合同中要明確施工過程中的安全責任，確保居民安全。3.商業(yè)地產項目場合：商業(yè)地產項目，開發(fā)商與施工隊簽訂抹灰工程承包施工合同。注意事項：（1）合同價款及付款方式要明確，避免后期出現糾紛。（2）施工隊需提供相關資質證明，確保施工質量。（3）合同中要明確工期及質量標準，確保按時完成且質量達標。4.工業(yè)廠房建設場合：工業(yè)廠房建設，企業(yè)主與施工隊簽訂抹灰工程承包施工合同。注意事項：（1）合同中要明確施工過程中的安全責任，確保工人安全。（2）施工隊需提供相關資質證明，確保施工質量。（3）合同中要明確工期及質量標準，確保按時完成且質量達標。5.公共設施建設場合：公共設施建設，政府部門與施工隊簽訂抹灰工程承包施工合同。注意事項：（1）合同中要明確施工過程中的安全責任，確保工人及市民安全。（2）施工隊需提供相關資質證明，確保施工質量。（3）合同中要明確工期及質量標準，確保按時完成且質量達標。二、實際操作過程中可能遇到的問題及解決辦法1.工期延誤問題：施工過程中，可能會因為各種原因導致工期延誤。解決辦法：在合同中明確工期延誤的責任及賠償方式，如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方應友好協商解決。2.質量不達標問題：施工完成后，可能會出現質量問題。解決辦法：在合同中明確質量標準及驗收標準，如質量不達標，施工隊需在合理期限內進行整改。3.付款糾紛問題：施工過程中，可能會出現付款糾紛。解決辦法：在合同中明確付款方式及時間，避免口頭約定，確保付款過程順利進行。4.安全事故問題：施工過程中，可能會發(fā)生安全事故。解決辦法：在合同中明確安全責任，確保施工隊按照相關法律法規(guī)進行施工，降低安全事故發(fā)生的風險。三、原始合同所需的詳細附件1.施工圖紙：明確施工范圍及要求。2.施工隊資質證明：確保施工隊具備相關施工能力。3.工程量清單：明確工程量及價款。4.付款計劃表：明確付款時間及金額。5.工期計劃表：明確施工時間及進度。6.質量驗收標準：明確工程質量驗收標準。7.安全施工措施：明確施工過程中的安全措施。抹灰工程承包施工，合同簽訂要細心，甲乙雙方要平等，自愿公平是原則。工程概況要明確，名稱地點寫清楚，施工內容要全面，面積質量有標準。合同價款是關鍵，付款方式要分明，預付款和進度款，竣工驗收質保金。工期規(guī)定要合理，不可抗力要協商，質量標準要達標，乙方整改要負責。安全生產很重要，法律法規(guī)要遵守，甲方乙方要誠信，違約責任要承擔。爭議解決要合法，友好協商是首選，八項條款要記牢，簽訂合同要正式。農村自建房要小心，價款工期要明確，施工資質要齊全，安全質量是關鍵。城市改造要關注，施工時間要合適，居民生活要保障，安全施工是責任。商業(yè)地產要謹慎，價款付款要寫清，資質證明要齊全，工期質量要保證。工業(yè)廠房要安全，安全責任要分清，工期質量要達