設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同提升訓(xùn)練試卷A卷附答案

?設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同提升訓(xùn)練試卷A卷附答案

單選題（共60題）1、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭(zhēng)端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C2、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時(shí)間是()之日。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B3、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A4、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對(duì)產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效的規(guī)定，我國(guó)的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時(shí)效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B5、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤(rùn)B.費(fèi)用和利潤(rùn)C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤(rùn)【答案】C6、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進(jìn)C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B7、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會(huì)團(tuán)體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D8、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C9、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D10、下列關(guān)于聯(lián)營(yíng)體的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聯(lián)營(yíng)體的各成員在履行合同上對(duì)業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B.聯(lián)營(yíng)體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營(yíng)體各方認(rèn)可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營(yíng)體，應(yīng)向工程師通知誰(shuí)是聯(lián)營(yíng)體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營(yíng)體的法律地位【答案】C11、下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。A.訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)發(fā)生訴訟時(shí)效中止的法定事由，才能中止時(shí)效的進(jìn)行D.訴訟時(shí)效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無效【答案】C12、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉(cāng)庫(kù)而拒付租金C.甲廠購(gòu)買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D13、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬(wàn)元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬(wàn)元。A.100B.150C.200D.400【答案】C14、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A15、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4【答案】B16、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國(guó)發(fā)行量最大的報(bào)紙、雜志C.全國(guó)影響最大的門戶網(wǎng)站D.國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A17、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B18、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A19、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對(duì)方履行合同【答案】C20、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C21、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實(shí)性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C22、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實(shí)施工程【答案】B23、我國(guó)解決合同爭(zhēng)議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭(zhēng)議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過()方式最終解決合同爭(zhēng)議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】D24、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B25、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請(qǐng)后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實(shí)質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B26、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競(jìng)標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B27、基于現(xiàn)場(chǎng)保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B28、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中設(shè)計(jì)人的義務(wù)表述，錯(cuò)誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計(jì)成果B.對(duì)設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充C.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)D.參加工程竣工驗(yàn)收【答案】C29、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A30、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A31、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A32、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A33、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓【答案】B34、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場(chǎng)的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C35、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應(yīng)急救援人員D.專職醫(yī)護(hù)人員【答案】A36、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B37、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C38、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A39、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時(shí)間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時(shí)間從()時(shí)起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉(cāng)庫(kù)B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A40、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C41、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實(shí)施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權(quán)D.債券【答案】A42、下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計(jì)交底D.裁決合同爭(zhēng)端【答案】A43、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計(jì)量方法，實(shí)際支付給承包商的金額是()。A.進(jìn)度款B.結(jié)算款C.合同價(jià)格D.保留金【答案】C44、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細(xì)報(bào)告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D45、根據(jù)我國(guó)《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時(shí)履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A46、某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評(píng)標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和評(píng)標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1030萬(wàn)元；乙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1000萬(wàn)元；丙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1050萬(wàn)元；丁單位投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1020萬(wàn)元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B47、FIDIC新黃皮書對(duì)扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%B.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10%C.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%【答案】B48、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計(jì)算C.違約金加采購(gòu)方的損失計(jì)算D.供貨方實(shí)際違約情況【答案】B49、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A50、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C51、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險(xiǎn)D.產(chǎn)品不符合以實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況【答案】C52、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B53、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C54、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D55、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A56、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A.企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B.民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C.一切責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任【答案】B57、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A58、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購(gòu)買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D59、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C60、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請(qǐng)求時(shí)，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)者和銷售者【答案】C多選題（共45題）1、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，合同的終止類型有()。A.由業(yè)主終止B.由工程師終止C.由承包商終止D.因不可抗力終止E.由分包商終止【答案】ACD2、下列關(guān)于工程設(shè)計(jì)合同委托人義務(wù)的描述，正確的有()。A.支付設(shè)計(jì)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用B.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)C.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算并參加工程驗(yàn)收D.提供必要的其他協(xié)助E.保護(hù)設(shè)計(jì)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)【答案】ABD3、建設(shè)工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括()。A.地基基礎(chǔ)工程B.主體結(jié)構(gòu)工程C.屋面防水工程D.供熱系統(tǒng)E.電力、郵電通訊工程【答案】ABCD4、處理下列事項(xiàng)時(shí)，工程師不能將要求其作決定的權(quán)力委托給助手行使的有()。A.業(yè)主要求中出現(xiàn)錯(cuò)誤B.業(yè)主向承包商提出索賠C.對(duì)單位工程進(jìn)行竣工試驗(yàn)D.承包商暫停工作E.承包商無法按合同約定進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)【答案】ABD5、工程師可隨時(shí)通知承包商，并要求其提交修改的進(jìn)度計(jì)劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進(jìn)度計(jì)劃中不符合合同的內(nèi)容C.實(shí)際進(jìn)度慢于計(jì)劃進(jìn)度D.實(shí)際進(jìn)度快于計(jì)劃進(jìn)度E.由于承包商提供的設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫?！敬鸢浮緽CD6、按照勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。A.加班勞動(dòng)B.特種作業(yè)勞動(dòng)C.礦山井下勞動(dòng)D.國(guó)家規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)E.國(guó)家規(guī)定的第三級(jí)體力勞動(dòng)【答案】CD7、建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)具備()條件。A.制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員C.保證施工安全防護(hù)用具所需資金的投入D.管理人員和作業(yè)人員每?jī)赡赀M(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格E.依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)【答案】AB8、在我國(guó)，判斷產(chǎn)品缺陷的標(biāo)準(zhǔn)有()。A.有無產(chǎn)品合格證明B.有無危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的不合理的危險(xiǎn)C.是否使用注冊(cè)商標(biāo)D.是否符合保障人體健康及人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)E.是否造成人身傷害【答案】BD9、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國(guó)家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD10、在設(shè)備工程安裝合同中，如果由采購(gòu)人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，供貨人現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的職責(zé)有()。A.指導(dǎo)組建安裝隊(duì)伍B.指導(dǎo)安裝調(diào)試C.處理設(shè)備質(zhì)量問題D.參加試車E.參加驗(yàn)收【答案】BCD11、招標(biāo)文件的作用表現(xiàn)在()。A.是廣泛吸引投標(biāo)人參與競(jìng)爭(zhēng)的文件B.是一種有限競(jìng)爭(zhēng)的招標(biāo)方式C.是投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件和參加投標(biāo)的依據(jù)D.是招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的行為準(zhǔn)則和評(píng)標(biāo)的重要依據(jù)E.是招標(biāo)人和投標(biāo)人訂立合同的基礎(chǔ)【答案】CD12、因不可抗力終止合同后，工程師開出的付款證書中通常包括的內(nèi)容有()。A.合同中標(biāo)明的已完成的任何工作價(jià)值B.合同終止時(shí)承包商人員和設(shè)備遣返回公司注冊(cè)地的費(fèi)用C.承包商將施工設(shè)備運(yùn)至公司其他工地的費(fèi)用D.因不可抗力招致的承包商利潤(rùn)損失E.承包商在不可抗力情況下為完成工程而招致的合理開支【答案】AB13、根據(jù)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)，下列關(guān)于投標(biāo)人的說法，正確的是()。A.母公司與其子公司可以成為同一標(biāo)段的不同投標(biāo)人B.公司法人的分支機(jī)構(gòu)可以作為投標(biāo)人C.投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力D.投標(biāo)人應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于其資格條件規(guī)定E.投標(biāo)人應(yīng)符合招標(biāo)文件關(guān)于其資格條件的規(guī)定【答案】CD14、在設(shè)備工程合同中，完成工程的含義有()。A.通過了竣工試驗(yàn)B.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程的全部工作C.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程接收所要求完成的全部工作D.修補(bǔ)了無論在工程實(shí)施過程，還是在缺陷通知期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷E.完成了履約證書所證明的全部工作【答案】AC15、合同文檔管理的主要內(nèi)容有()。A.建立合同文檔管理制度B.分析、改進(jìn)合同條款C.妥善分類、保存和使用合同文檔D.及時(shí)審核和接收承包商提交的竣工文檔E.整理和編制整個(gè)設(shè)備工程的竣工資料并歸檔【答案】ACD16、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方在履行合同過程中給對(duì)方造成的損失，應(yīng)在責(zé)任限度內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任，但由于一方的()等不當(dāng)行為造成的損失，應(yīng)按照實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。A.過失違約B.故意違約C.欺騙D.脅迫E.輕率【答案】BC17、下列情形中，可能導(dǎo)致業(yè)主向承包商提出索賠的有()。A.承包商沒有如約提交履約保證B.承包商沒有按合同中的規(guī)定辦理保險(xiǎn)C.政府干擾導(dǎo)致暫停施工D.業(yè)主雇請(qǐng)他人運(yùn)出承包商沒有執(zhí)行工程師指示從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)出的不合格材料E.颶風(fēng)導(dǎo)致已完工程垮塌【答案】ABD18、擔(dān)保的方式包括()。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.預(yù)付款E.定金【答案】ABC19、根據(jù)《物權(quán)法》，下列財(cái)產(chǎn)中可以設(shè)定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運(yùn)輸工具C.公立學(xué)校的教育設(shè)施D.依法被查封、抵押、監(jiān)管的財(cái)產(chǎn)E.以招標(biāo)方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)【答案】AB20、設(shè)備承攬合同中，定作人的主要義務(wù)有()。A.協(xié)助承攬人完成工作B.支付報(bào)酬C.保守秘密D.不得隨意變更工作事項(xiàng)、范圍E.領(lǐng)取承攬物、接收工作成果【答案】ABD21、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權(quán)延長(zhǎng)工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經(jīng)采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預(yù)見此類延誤或中斷【答案】CD22、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實(shí)踐合同E.諾成合同【答案】ABC23、下列屬于委托人授予監(jiān)理人的權(quán)力有()。A.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)方案、計(jì)劃的審查權(quán)B.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)參與單位的協(xié)調(diào)權(quán)C.壓縮合同工期D.在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)“被監(jiān)理人”的工作質(zhì)量的檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)E.對(duì)本項(xiàng)目合同款支付申請(qǐng)的審核權(quán)【答案】ABD24、保險(xiǎn)合同中投保人的主要義務(wù)有()。A.交付保險(xiǎn)費(fèi)的義務(wù)B.如實(shí)告知義務(wù)C.降低保費(fèi)的義務(wù)D.危險(xiǎn)增加通知義務(wù)E.保險(xiǎn)事故通知義務(wù)【答案】ABD25、設(shè)備工程的竣工試驗(yàn)程序通常包括的階段有()。A.審核承包商文件B.啟動(dòng)前試驗(yàn)C.啟動(dòng)試驗(yàn)D.試運(yùn)行E.簽署試驗(yàn)報(bào)告【答案】BCD26、根據(jù)《物權(quán)法》，用益物權(quán)包括()。A.留置權(quán)B.居住權(quán)C.土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.地役權(quán)E.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】CD27、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交工程師審核的承包商文件包括()。A.操作和維修手冊(cè)B.合同規(guī)定的竣工文件C.質(zhì)量管理內(nèi)審文件D.指定分包商的資質(zhì)文件E.業(yè)主要求中規(guī)定的技術(shù)文件【答案】AB28、下列關(guān)于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實(shí)施的行為B.代理行為產(chǎn)生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對(duì)任何行為均可實(shí)行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權(quán)限是依據(jù)法律規(guī)定直接產(chǎn)生的【答案】AB29、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品缺陷造成的損害免予承擔(dān)賠償責(zé)任的，需要證明的情形有()。A.未將產(chǎn)品投入流通的B.產(chǎn)品投入流通時(shí)，引起損害的缺陷尚不存在的C.引起損害的缺陷是產(chǎn)品的外購(gòu)零部件造成的D.將產(chǎn)品投入流通時(shí)的科學(xué)技術(shù)尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的E.受害人未按照產(chǎn)品說明正確使用產(chǎn)品【答案】ABD30、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列選項(xiàng)正確的是()。A.債權(quán)人和保證人訂立書面保證合同后，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，由保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任B.所有抵押合同均自簽訂之日起生效C.留置是債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人或第三人的動(dòng)產(chǎn)D.質(zhì)押包括動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押E.定金應(yīng)以書面形式約定，定金數(shù)額最高不得超過主合同標(biāo)的額的20%【答案】A31、下列()是行政復(fù)議的受案范圍。A.工商局對(duì)設(shè)備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權(quán)證C.質(zhì)量監(jiān)督局對(duì)在建項(xiàng)目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調(diào)解E.規(guī)劃局對(duì)“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”的申請(qǐng)不予答復(fù)【答案】ABC32、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預(yù)付款結(jié)算和竣工結(jié)算均為期中付款B.工程師應(yīng)在收到承包商提交的月報(bào)表后28天內(nèi)簽發(fā)期中付款證書C.承包商應(yīng)在收到履約證書后56天內(nèi)提交最終報(bào)表草案D.業(yè)主應(yīng)在收到最終付款證書后56天內(nèi)付款E.結(jié)清證明應(yīng)在承包商提交最終報(bào)表時(shí)生效【答案】ABCD33、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和相應(yīng)資金B(yǎng).有能夠編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量C.有可以作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)人選的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家?guī)霥.有自己的名稱的事業(yè)單位E.經(jīng)有關(guān)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立【答案】ABC34、根據(jù)《合同法》對(duì)相關(guān)合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設(shè)工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設(shè)計(jì)合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務(wù)預(yù)付或補(bǔ)償委托事務(wù)所必要的費(fèi)用C.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由買受人承擔(dān)D.承攬人可將對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權(quán)【答案】BC35、根據(jù)《合同法》對(duì)相關(guān)合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設(shè)工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設(shè)計(jì)合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務(wù)預(yù)付或補(bǔ)償委托事務(wù)所必要的費(fèi)用C.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由買受人承擔(dān)D.承攬人可將對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權(quán)【答案】BC36、按照我國(guó)《合同法》的規(guī)定，當(dāng)事人就有關(guān)合同價(jià)款或者報(bào)酬約定不明確又不能達(dá)成協(xié)議時(shí)()。A.按照訂立合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格履行B.按照履行合同時(shí)履行地點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)格履行C.按照