承攬合同(含運輸)_第1頁
承攬合同(含運輸)_第2頁
承攬合同(含運輸)_第3頁
承攬合同(含運輸)_第4頁
承攬合同(含運輸)_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

承攬合同(含運輸)訂立合同雙方:承攬方:以下簡稱甲方;定作主:以下簡稱乙方。甲乙雙方為確保全面履行各自之義務,特此簽訂本合同,并共同承諾嚴格遵守與執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費等。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額第二條加工成品的完工期限、質量檢驗的規(guī)范與流程、包裝規(guī)格及費用定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔在涉及加工定作物樣品的封存事宜時,應由雙方代表共同在場,進行當面封簽程序。此后,雙方應確保封存的樣品得到妥善保存,以作為后續(xù)檢驗工作的確鑿依據。加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)?。材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結算辦法與時間。第七條乙方應在指定日期,即________年______月_____日之前,向甲方支付定金共計_________元。隨后,乙方還應在另一指定日期,即________年______月_____日之前,向甲方支付預付款共計____________元。若乙方未能履行合同中規(guī)定的義務,則無權要求甲方退還已支付的定金。相反,若甲方未能履行合同,除需承擔相應的違約責任外,還需全額向乙方退還已支付的預付款項。在乙方不履行合同義務的情況下,其所支付的預付款項可作為違約金及賠償金進行抵扣。若抵扣后仍有剩余款項,乙方有權向甲方提出書面申請,要求返還該余額。第八條甲方的違約責任若甲方未能按照合同約定的質量標準交付定作物,乙方同意接受并利用的,則雙方應依據實際質量進行定價;若乙方不同意利用,甲方需負責進行修理或調換,并承擔由此產生的逾期交付責任。若經過修整或調整后,定作物仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒收,并要求甲方賠償因此產生的全部損失。若甲方交付的定作物數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍需要該部分定作物的,甲方應立即按原數(shù)補齊,且補交部分將視為逾期交付處理;若乙方已無需該部分定作物,則乙方有權解除合同,并要求甲方賠償因此產生的全部損失。3.若因甲方包裝不當導致定作物受損,甲方需承擔全部賠償責任,包括但不限于定作物的修復費用、替換費用及因此產生的其他直接和間接損失。4.甲方如未能按時交付定作物,則須依法向乙方承擔違約責任,具體表現(xiàn)為每逾期一日,需按照逾期交付部分價款總額的_________‰比例向乙方支付違約金。5.甲方若未能按約定交付定作物,則需向乙方支付違約金,該違約金的金額等同于未能交付定作物部分價款總值的百分之______。6.當貨物由甲方負責配送時,若因運輸過程中導致定作物遭受損壞,甲方需承擔修復責任,并確保修復后的定作物達到合同所規(guī)定的質量標準。若甲方未能履行此責任,乙方保留拒收的權利。第九條乙方的違約責任1.在合同執(zhí)行過程中,若乙方對原定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計進行任何修改或變更,乙方應依法承擔相應的法律責任,包括但不限于賠償甲方因此所遭受的一切損失及費用。2.乙方若于合同執(zhí)行過程中決定終止合同,則需向甲方支付等同于未履行部分定作物價款總值百分之___________的違約金。3.如乙方未能依據合同約定的時間向甲方提交圖紙及其他必要的技術資料,除合同所規(guī)定的定作物交付日期相應順延外,乙方還應承擔由此導致甲方停工待料所產生的全部經濟損失。4.乙方若未能按照合同所約定的日期進行付款,則須依據中國人民銀行關于延期付款的相關條例,向甲方支付相應的違約金。若乙方無正當理由拒絕接收定作物,則需賠償甲方因此所遭受的全部損失。6.若乙方決定變更交付定作物的地點,則應承擔由此產生的額外費用。第十條不可抗力在合同明確規(guī)定的履行期限內,若因不可抗力因素導致定作物或原材料發(fā)生損毀、滅失等情形,甲方在獲得相關權威部門出具的證明文件后,可免于承擔由此產生的違約責任。然而,甲方仍需采取必要且積極的措施,以最大限度地減輕或避免損失的擴大。值得注意的是,若此類不可抗力導致的損失發(fā)生在合同規(guī)定的履行期限之外,則甲方不得被免除相應責任。在乙方出現(xiàn)遲延接收或無正當理由拒絕接收貨物的情況下,若損失在此期間發(fā)生,則乙方應獨自承擔相應責任,并需賠償甲方因此所遭受的一切損失。第十一條本在合同執(zhí)行過程中,若發(fā)生任何爭議或糾紛,雙方應首先通過友好協(xié)商的方式尋求解決方案。如經協(xié)商仍未能達成一致意見,雙方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院,通過司法途徑進行裁決。承攬方:定作方:地址:地址:法定代表人:法定代表人:簽約日期:年月

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論