城市公園圍欄安裝工程合同

城市公園圍欄安裝工程合同合同編號：__________鑒于甲方為城市公園的管理方，需要對公園進行圍欄安裝工程，以確保公園的安全和秩序；乙方具備相關(guān)資質(zhì)和能力，愿意承攬該工程。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1乙方負責在甲方指定的城市公園區(qū)域內(nèi)進行圍欄安裝工程，包括但不限于圍欄的設(shè)計、采購、施工、驗收等環(huán)節(jié)。1.2圍欄的設(shè)計應符合甲方提供的技術(shù)要求和標準，同時應滿足國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。1.3乙方應保證圍欄的安裝質(zhì)量，確保圍欄在使用過程中的安全性和穩(wěn)定性。第二條工程期限2.1本工程合同約定的工期為______天。自雙方簽訂合同之日起計算。2.2乙方應按照甲方的要求，提前提供施工進度計劃，并按照計劃完成工程。2.3甲方應在本合同約定的工期內(nèi)提供乙方所需的施工場地、施工條件等，確保乙方順利施工。第三條工程質(zhì)量及驗收3.1乙方應嚴格按照甲方的要求和技術(shù)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程完成后，乙方應向甲方提交工程驗收申請。甲方應在收到申請后的七個工作日內(nèi)組織驗收。3.3驗收合格的工程，甲方應按照本合同約定支付乙方工程款。驗收不合格的工程，乙方應按照甲方的要求進行整改，并重新申請驗收。第四條工程款項4.1本工程的合同總額為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2甲方應在本合同簽訂后的七個工作日內(nèi)向乙方支付合同總額的30%作為預付款。4.3工程驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余的70%工程款。4.4乙方應按照甲方要求，提供正規(guī)發(fā)票。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同總額的10%。5.2乙方如未能按照約定的工期完成工程，應按日向甲方支付違約金，違約金為本合同總額的千分之五。第六條爭議解決6.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_______________一、附件列表：1.乙方資質(zhì)證明文件2.圍欄設(shè)計方案3.施工進度計劃4.工程驗收報告5.工程款項支付證明6.違約金支付證明7.訴訟文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程，屬于違約行為。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定或國家標準，屬于違約行為。3.甲方未按約定支付工程款，屬于違約行為。4.甲方未提供施工場地或施工條件，導致乙方無法正常施工，屬于違約行為。5.雙方未履行合同約定的其他義務，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指城市公園的管理方。2.乙方：指具備相關(guān)資質(zhì)和能力，承攬圍欄安裝工程的承包商。3.工程驗收：指甲方對乙方完成的工程進行檢查，確認工程質(zhì)量、安全等是否符合約定及國家標準的過程。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.訴訟：指合同雙方因合同糾紛向法院提起的司法程序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應提前制定詳細的施工進度計劃，并與甲方溝通確認。如遇特殊情況導致進度延誤，乙方應及時與甲方溝通，制定調(diào)整方案。2.工程質(zhì)量問題：乙方應嚴格按照國家標準和甲方要求進行施工，加強質(zhì)量把控。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應立即整改，直至符合要求。3.工程款項支付：甲方應按照合同約定及時支付工程款。如甲方延遲支付，乙方可與甲方溝通，要求按時支付。4.施工場地和條件：甲方應確保乙方順利施工，提供必要的施工場地和條件。如甲方未提供，乙方可與甲方溝通，要求甲方履