2025版標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目施工合同

2025版標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目施工合同第一條總則本合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由（發(fā)包人名稱，以下簡(jiǎn)稱“發(fā)包人”）與（承包人名稱，以下簡(jiǎn)稱“承包人”）于年月日在市區(qū)簽訂，雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）的施工及相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致，并簽訂本合同。第二條工程概況2.1工程名稱：項(xiàng)目。2.2工程地點(diǎn)：市區(qū)路號(hào)。2.3工程內(nèi)容：（詳細(xì)描述工程內(nèi)容，包括但不限于建筑、安裝、裝修等）。2.4承包方式：（例如：總承包、分包等）。第三條合同價(jià)款與支付3.1概算金額：本工程的合同概算金額為人民幣元（大寫(xiě)：），以下簡(jiǎn)稱“合同價(jià)款”。3.2付款方式：3.2.1第一期付款：發(fā)包人應(yīng)在本合同簽訂后日內(nèi)支付合同價(jià)款的%作為預(yù)付款，即人民幣元。3.2.2第二期付款：發(fā)包人應(yīng)在（具體時(shí)間或條件）支付合同價(jià)款的%，即人民幣元。3.2.3最終付款：本工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人應(yīng)在日內(nèi)支付剩余合同價(jià)款，即人民幣元。3.3付款方式：所有款項(xiàng)均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，發(fā)包人應(yīng)將款項(xiàng)支付至承包人指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：開(kāi)戶名稱：開(kāi)戶銀行：銀行賬號(hào)：第四條工期4.1計(jì)劃開(kāi)工日期：年月日。計(jì)劃竣工日期：年月日?？偣て冢喝諝v天。4.2工期延誤：由于承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日，承包人應(yīng)向發(fā)包人支付違約金人民幣元。如工期延誤導(dǎo)致發(fā)包人或其他第三方損失的，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.3工期提前：承包人若提前完成工程，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后，發(fā)包人可根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由雙方另行協(xié)商確定。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求：本工程應(yīng)符合國(guó)家或地方相關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)為（如《建筑施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等）。5.2質(zhì)量保修：承包人承諾對(duì)本工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，質(zhì)保期限為自竣工驗(yàn)收合格之日起年。在質(zhì)保期內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承包人應(yīng)無(wú)條件修復(fù)，相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1發(fā)包人權(quán)利與義務(wù)：6.1.1有權(quán)監(jiān)督、檢查工程進(jìn)度和質(zhì)量，提出合理建議。6.1.2按時(shí)支付合同價(jià)款，不得無(wú)故拖延付款。6.1.3為承包人提供必要的施工條件，包括但不限于場(chǎng)地、水源、電源等。6.2承包人權(quán)利與義務(wù)：6.2.1有權(quán)要求發(fā)包人按時(shí)支付合同價(jià)款。6.2.2嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保施工安全、質(zhì)量和進(jìn)度。6.2.3負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，包括但不限于材料堆放、設(shè)備管理、人員調(diào)度等。第七條驗(yàn)收與移交7.1竣工驗(yàn)收：本工程完成后，承包人應(yīng)書(shū)面通知發(fā)包人進(jìn)行竣工驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)在收到通知后日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，雙方簽署《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的，承包人應(yīng)根據(jù)發(fā)包人要求進(jìn)行整改，整改完成后重新驗(yàn)收。7.2工程移交：驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)將工程及相關(guān)資料移交給發(fā)包人，雙方簽署《工程移交證書(shū)》。第八條違約責(zé)任8.1承包人違約責(zé)任：8.1.1因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日，承包人應(yīng)支付違約金人民幣元。8.1.2工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，承包人應(yīng)無(wú)條件返工或修復(fù)，相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)；若返工或修復(fù)后仍不符合標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)解除本合同，并要求承包人賠償損失。8.1.3承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自將本工程轉(zhuǎn)包或分包的，發(fā)包人有權(quán)解除本合同，且承包人應(yīng)賠償發(fā)包人遭受的損失。8.2發(fā)包人違約責(zé)任：8.2.1發(fā)包人無(wú)正當(dāng)理由delayingpayment超過(guò)約定期限的，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的%向承包人支付違約金。8.2.2發(fā)包人無(wú)正當(dāng)理由解除本合同的，應(yīng)賠償承包人遭受的損失。第九條爭(zhēng)議解決9.1本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.3本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。發(fā)包人（蓋章）：名稱：法定代表人或授權(quán)代表：日期：年月日承包人（蓋章）：名稱：