承攬合同范本

1、承 攬 合 同合同編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)（承攬）字（簽約年份）08三位數(shù)編號(hào) 定作人： 承攬人： 簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年月日 承 攬 合 同定作人： （填寫(xiě)全稱(chēng)） 承攬人： （填寫(xiě)全稱(chēng)） 根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一）1.1 品名：（應(yīng)填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替 ） 1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào)） 1.3 數(shù)量：（具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量，并注明單位 ） 1.4 備注：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線） 第二條 合同價(jià)款2.1 合同價(jià)款總額：（

2、應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種） 2.2 付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式） 2.3 付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日） 第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫(xiě)全稱(chēng)） 3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)） 3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或

3、退貨。4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：材料名稱(chēng)規(guī)格型 號(hào)計(jì) 量單 位數(shù) 量質(zhì) 量提供日 期消 耗 定 額單價(jià)（元）總金額 （注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二） 4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資

4、料和圖紙。5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收） 6.2 驗(yàn)收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法） 6.3 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日） 6.4 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳

5、細(xì)地址） 6.5 驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。6.6 對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以 （寫(xiě)明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)） 對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)7.1 雙方約定由定作人自提定作物7.1.1 自提定作物的時(shí)間： （寫(xiě)明年、月、日） 7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)： （寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略） 7.2 雙方約定由承攬人送交定作物7.2.1 送交定作物的時(shí)間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線） 7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)： （如選

6、擇了7.1，則在空格處劃線） 7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。 7.4 交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等） 8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) ） 第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)9.1 定作物的運(yùn)輸

7、方式： （寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運(yùn)或其他方式） 9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由 （如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。第十條 定作物的保修10.1 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ） 10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。第十一條 定金及預(yù)付款11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)） 11.2 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日） 11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)） 11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日） 第十二條 承攬人的違約責(zé)任：12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不

8、同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的 （如未約定則在空格處劃線）%的違約金。 12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收

9、。12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的 （如未約定則在空格處劃線）的違約金。 12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。12.8 未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥

10、善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。12.12 其它違約責(zé)任： （如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線） 第十三條 定作人的違約責(zé)任：13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。13.2 在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的 的違約金。 13.3 未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承

11、攬人停工待料的損失。13.4 超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià) 的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。13.5 超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之 向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。13.6 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。13.8 其它違約責(zé)任： （如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線） 第十四條 不可抗力14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。14.2 在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。第十五條 爭(zhēng)議的解決方式因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。第十六條 本合同簽訂地點(diǎn) （填寫(xiě)到縣級(jí)）