蔬菜大棚定作合同(通用版)

1、蔬菜大棚定作合同甲方（定作人）：統(tǒng)一信用代碼/身份證號(hào)：住所地/居住地：聯(lián)系人：電話：乙方（承攬人）：統(tǒng)一信用代碼/身份證號(hào)：住所地/居住地：聯(lián)系人：電話：甲、乙雙方就蔬菜大棚定作事宜，在平等、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方自愿、充分協(xié)商一 致，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同。一、定作內(nèi)容第一條項(xiàng)目名稱：建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)蔬菜大棚 個(gè)，每個(gè)約 平方米，總計(jì)約 平方米。第二條 大棚乙方包工包料建設(shè)，但另有約定的除外。第三條建設(shè)要求：（一）乙方根據(jù)甲方要求制作的蔬菜大棚應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二、費(fèi)用及支付第四條建設(shè)費(fèi)用（一）蔬菜大棚建設(shè)費(fèi)用每平方米費(fèi)用人民幣（大寫） （¥元

2、）， 暫定價(jià)款總額為人民幣（大寫） （¥元），最終價(jià)款總額以甲方 指定乙方實(shí)際完成的大棚進(jìn)行結(jié)算。（二）除銀行匯款支付方式外，以下三種支付方式雙方均予認(rèn)可：（1）支付寶轉(zhuǎn)賬；（2）微信轉(zhuǎn)賬；（3）現(xiàn)金支付。第五條 甲方按照下列時(shí)間向乙方支付暫定合同價(jià)款：乙方人員設(shè)備進(jìn)入施工場(chǎng)地之日起3日內(nèi)支付暫定合同價(jià)款的20%,計(jì)人民幣（大寫） （¥元）。乙方完成半數(shù)大棚骨架安裝之日起 3日內(nèi)支付暫 定合同價(jià)款的30%,計(jì)人民幣（大寫） （¥元）。乙方完成大棚 內(nèi)外卷簾機(jī)安裝一半后支付暫定合同價(jià)款的30%,計(jì)人民幣（大 寫） （¥元）。工程竣工驗(yàn)收合格后，甲、乙雙方確

3、定實(shí)際建設(shè)面積后，甲方付款至合同實(shí)際價(jià)款的 90%,剩余10%價(jià)款作為工程質(zhì)量保證金，在工程驗(yàn)收合格之日起1年內(nèi)一次性付清。第六條 本合同簽訂后，乙方向甲方繳納 萬(wàn)元工程保證金，待乙方工人及材料進(jìn)場(chǎng) 之日起15個(gè)工作日內(nèi)甲方全額退還乙方，不計(jì)收利息三、工程工期第七條 工程工期 日,從 年 月 日至 年 月 日。第八條 對(duì)以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應(yīng)予順延。（一）工程量變化和設(shè)計(jì)變更。（二）一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)的。（三）甲方未按時(shí)撥付工程款或未按合同規(guī)定提供相關(guān)材料、設(shè)施的。（四）不可抗力及風(fēng)雨雪等不能施工的惡劣天氣。（五）合同規(guī)定或甲方代表同意工期順延

4、的其他情況。（六）因當(dāng)?shù)夭块T或人員阻撓施工，甲方未能及時(shí)協(xié)調(diào)導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行的。以上情況發(fā)生后，乙方就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方提出報(bào)告，甲方應(yīng)在3日內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)。逾期不予答復(fù)，乙方即可視為延期及賠償要求已被確認(rèn)。（七）因行政機(jī)關(guān)要求停工的或因甲方未辦理合法手續(xù)由執(zhí)法部門責(zé)令停頓。（八）因甲方原因造成的其他延停工情況或甲方違約的。四、設(shè)計(jì)變更第九條 甲方需要做大棚工程變更時(shí)，應(yīng)提前日通知乙方，并給乙方充分的準(zhǔn)備時(shí)間，由 此造成乙方增加的材料費(fèi)、工時(shí)費(fèi)等費(fèi)用由甲方承擔(dān) ？工程工期相應(yīng)順延。第十條 乙方需要做大棚工程變更時(shí)，需經(jīng)甲方代表同意，工程工期相應(yīng)順延。第十一條 因以上任何一方

5、變更給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)支出和損失，由變更方承擔(dān)，該工程工期 相應(yīng)變更。五、驗(yàn)收第十二條 工程全部安裝調(diào)試完成，乙方自檢合格后應(yīng)書面通知甲方驗(yàn)收；工程需要分步驗(yàn)收的，乙方應(yīng)在單項(xiàng)工作完成前 3日書面通知甲方。甲乙雙方按照乙方提供的工程驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)同時(shí)丈量實(shí)際建設(shè)面積 ？經(jīng)驗(yàn)收合格在驗(yàn)收文件上簽字確認(rèn)。第十三條 在接到乙方書面驗(yàn)收通知 3個(gè)工作日內(nèi)甲方不進(jìn)行驗(yàn)收，可視為甲方認(rèn)可工程 質(zhì)量合格（或單項(xiàng)工作合格），通過(guò)驗(yàn)收，甲方應(yīng)按合同規(guī)定支付工程款。同時(shí)乙方人員 可以撤回，工程保管及附隨義務(wù)由甲方負(fù)責(zé)。第十四條 如果甲方在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品，乙方應(yīng)及時(shí)配合甲方采取有效措施予以補(bǔ)救 （免

6、費(fèi)維修、更換或退貨），以滿足甲方正常生產(chǎn)的需要。第十五條 工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方不得提前使用和擅自動(dòng)用，否則視為驗(yàn)收合格。六、質(zhì)保第十六條 本合同的定作物質(zhì)保期為 年，自大棚工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。第十七條 質(zhì)保期內(nèi)甲方在正常使用情況下出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換（包括但不限于零件的更換、材料費(fèi)、人工費(fèi) ？若需現(xiàn)場(chǎng)維修的乙方應(yīng) 24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng) 維修）。七、雙方的其他權(quán)利義務(wù) 第十八條在乙方開(kāi)工前，甲方確保已完成土地征用，房屋征收，土地及地上建筑、苗木 的賠償，消除地面、架空和地下障礙及施工應(yīng)辦理的一切合法手續(xù)等工作，使施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá) 到“三通一平”（通水、通電、通路、地面平整），具備施工條

7、件，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)正常 的供水、電保證，負(fù)責(zé)施工期間運(yùn)輸?shù)缆返耐〞?。施工用水、用電由甲方通到大棚施工區(qū)域50米以內(nèi)。本工程不含土建部分。第十九條甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方辦理施工中當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門要求辦理的相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)好與相關(guān)部門的關(guān)系，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工地的糾紛。第二十條 甲方處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、文物等設(shè)施的遷移或 保護(hù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。第二十一條甲方不按約定完成以上工作造成延誤，承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)支出，賠償乙方 有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。第二十二條甲方未按期支付應(yīng)付價(jià)款的，乙方有權(quán)利拒絕施工。八、違約責(zé)任第二十三條 乙方逾期開(kāi)工、逾期竣工或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期一日，應(yīng)向甲方

8、承擔(dān)暫定工程總造價(jià)1%的違約金，任何一項(xiàng)逾期達(dá)七日或累計(jì)出現(xiàn)三次以上（含三次）遲 延履行的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而造成的甲方的一切損失。第二十四條 非乙方原因，甲方延期付款的，每遲延一日，甲方按日向乙方支付遲延付款金額1%的違約金，直至款項(xiàng)付清之日止，乙方可以順延工期。第二十五條 凡因乙方原因?qū)е卤竞贤獬模曳綉?yīng)承擔(dān)合同暫定價(jià)款5%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補(bǔ)甲方所受到的損失的，乙方還應(yīng)賠償甲方所受到的損失。第二十六條 因定作物質(zhì)量不合格引發(fā)安全事故或造成人身、財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全 部責(zé)任。第二十七條 在對(duì)方未履行義務(wù)前，一方按照合同約定履行自己的義務(wù)的，不等于

9、認(rèn)可對(duì) 方已經(jīng)履行了先前的義務(wù)或同意對(duì)方可以不再履行其義務(wù)。第二十八條 一方接受對(duì)方的逾期和/或不完全履行的，不等于對(duì)對(duì)方違約行為的認(rèn)可，其 仍有權(quán)追究對(duì)方的違約責(zé)任，還有權(quán)解除合同。第二十九條 因出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的事件 ？導(dǎo)致本合同無(wú)法有效及時(shí)履 行的，相互不承擔(dān)違約責(zé)任。但是，遭遇不可抗力方應(yīng)當(dāng)立即通過(guò)電話、微信等方式通知 對(duì)方，并在通知后的三日內(nèi)將不可抗力的書面有效證明及本合同無(wú)法有效及時(shí)履行的書面 理由提交給對(duì)方確認(rèn)？否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。九、合同的變更、解除和爭(zhēng)議解決第三十條 經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更、解除合同。第三十一條 任何一方違反本合同任何條款約定的，在對(duì)

10、方催告后15個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有改正為全面履行的，守約方有權(quán)書面通知違約方解除合同，且有權(quán)要求違約方賠償相當(dāng)于合同 總額5%的違約金及所遭受的損失（包括但不限于直接損失、可得利益、律師費(fèi)用等全部 損失）。第三十二條 一方只主張違約責(zé)任，沒(méi)有主張解除合同的，合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。第三十三條 一方收到解除合同的通知后，對(duì)解除有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到通知后15個(gè)工作日內(nèi)向法定機(jī)關(guān)提出，否則，視為對(duì)解除無(wú)異議。第三十四條 本合同的約定和履行中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙方友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何 一方均可向有關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解，也有權(quán)在原告住所地或居住地人民法院起訴解決。雙方還 可以約定提交仲裁機(jī)構(gòu)裁決。十、附則 第三十五條

11、雙方在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)核實(shí)的身份證明和相應(yīng)資質(zhì)證明文件的復(fù) 印件作為合同附件。第三十六條變更住所地（居住地）、代表人（聯(lián)系人）、電話等聯(lián)絡(luò)方式的，變更方應(yīng)在變更后24 小時(shí)內(nèi)以書面方式通知對(duì)方，否則視為本合同載明的聯(lián)絡(luò)方式繼續(xù)有效，微信和短信內(nèi)容也作為雙方來(lái)往文件。通知、訴訟文書等文件以郵寄方式發(fā)送的，將文件按有效聯(lián)絡(luò)方式交給經(jīng)營(yíng)特快專遞的單位郵寄后，郵件被簽收或拒收均視為已經(jīng)送達(dá)。第三十七條本合同中的標(biāo)題只為便于雙方閱讀和理解合同內(nèi)容，不作為權(quán)利義務(wù)的約定。第三十八條如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突或不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。第三十九條本合同的約定和履行中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙