7年山東省監(jiān)理協(xié)會監(jiān)理員考試題庫

概論?工程監(jiān)理法律法規(guī)單項選擇題1、下列原則中，不屬于《合同法》規(guī)定的基本原則的是（B）。平等、自愿原則 等價有償原則誠實信用原則 不損害社會公益原則2、依照合同法理論，狹義的合同是指（C）。勞動合同 物權(quán)合同債權(quán)合同 身份合同3下列協(xié)議中，適用《合同法》的是（）。收養(yǎng)協(xié)議 監(jiān)護(hù)協(xié)議工程承包協(xié)議 婚姻關(guān)系協(xié)議4、依當(dāng)事人之間是否互負(fù)義務(wù)，合同可以分為雙務(wù)合同與單務(wù)合同。下列合同中，屬于單務(wù)合同的是（）。買賣合同 贈與合同勘察設(shè)計合同 施工合同5憲法是由（）制定和修改的居于最高的、核4的地位的根本大法。最高國家行政機(jī)關(guān) 最高國家司法機(jī)關(guān)國務(wù)院 最高國家權(quán)力機(jī)關(guān)6狹義的法律，是指（）按照法定程序制定的規(guī)范性文件，是行政法規(guī)、地方性法規(guī)、行政規(guī)章的立法依據(jù)或者基礎(chǔ)。全國人民代表大會及其常務(wù)委員會同同縣級以上人民代表大會及其常務(wù)委員會國務(wù)院縣級以上人民政府7行政法規(guī)，是指（）按照法定程序制定的規(guī)范性文件。全國人民代表大會及其常務(wù)委員會同縣國級以上人民代表大會及其常務(wù)委員會國務(wù)院縣級以上人民政府8有權(quán)利制定地方性法規(guī)的主體是（）。設(shè)區(qū)的市的權(quán)利機(jī)關(guān) 設(shè)區(qū)的市的行政機(jī)關(guān)法院 檢察院9下列（）不是工程建設(shè)法的特征。行政隸屬性 經(jīng)濟(jì)性政策性 時代性10、建設(shè)法律關(guān)系是指，由工程建設(shè)法律規(guī)范所確認(rèn)和調(diào)整的，在建設(shè)管理和建設(shè)協(xié)作做成中產(chǎn)生的（）關(guān)系。權(quán)利、義務(wù) 權(quán)利 義務(wù)權(quán)利、責(zé)任1下列（）不是工程建設(shè)法律關(guān)系的客體。財物債行為、能夠引起工程建設(shè)法律關(guān)系產(chǎn)生、變更、消滅的是（）。法律關(guān)系 法律行為 法律事實 法律效力13、表見代理的法律后果由（同）承擔(dān)。代理人 被代理人 第三人 視情況而定4下列關(guān)于代理的表述，不正確的是（）。代理人應(yīng)在代理權(quán)限范圍內(nèi)行使代理權(quán)同國代理人應(yīng)親自進(jìn)行代理活動可以實施雙方代理不得濫用代理權(quán)5下列（）不是物權(quán)當(dāng)中所有權(quán)的權(quán)能。占有 使用 收益放棄6下列（）不屬于代理的種類。雙方代理 指定代理 法定代理 委托代理7墊資條款的效力為（）。無效 效力待定 可變更可撤銷 有效18約國定的墊資利息超過中國人民銀行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，（委）。減半支付同國按照約定支付不應(yīng)支付利息委國超過部分無效19招國標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起（同）內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。20當(dāng)國事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以（作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。國合同 備案的中標(biāo)合同雙方約定為準(zhǔn) 陽合同或陰合同1下列（）不是無效合同的法律后果?；謴?fù)原狀 返還財產(chǎn) 繼續(xù)履行 折價補(bǔ)償22、下列（委）不是無效合同的情形。雙方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益同國惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定委國重大誤解3下列（）不是建設(shè)部 號令規(guī)定的參照認(rèn)定掛的情形。轉(zhuǎn)讓、出借企業(yè)資質(zhì)證書的同國以其他方式允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)義的委項國目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理員、項目核算人員不是工程承包人本單位人員的24、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)采購，單項合同估算價在（人民幣以上。萬元萬元 萬元 萬元25某.建材供應(yīng)商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料的廣告，其內(nèi)容只是介紹多種建筑材料的規(guī)格、價格與性能，則此廣告不構(gòu)成要約的原因是（）。不具有訂立合同的意思表示 要約人不特定受要約人不特定 要約內(nèi)容不明確26、某建筑公司分別對兩個開發(fā)商的建設(shè)項目進(jìn)行投標(biāo)，但是，在提交標(biāo)書時不慎將兩個標(biāo)書互相錯投。則此建筑公司的兩個標(biāo)書均不構(gòu)成要約的原因是（）。不具有訂立合同的意思表示要約人不特定受要約人不特定要約內(nèi)容不明確27、甲單位以電子郵件的方式向乙單位發(fā)出要約，此要約的生效時間是（）。該電子郵件發(fā)出的時間該電子郵件進(jìn)人乙單位指定的電子郵箱的時間要單位知道已經(jīng)收到該電子郵件的時間乙單位知悉該電子郵件內(nèi)容的時間下列情形中，構(gòu)成承諾的是（）。要向乙發(fā)出要約，丙得知后向甲表示完全同意要約的內(nèi)容甲向乙發(fā)出要約，乙向丁表示完全同意要約的內(nèi)容要向乙發(fā)出要約，明確天內(nèi)不答復(fù)則視為承諾，乙未如期答復(fù)要按某廣告給乙匯款購買其建材，乙給甲郵寄了其指定的產(chǎn)品29某不承包商與材料供應(yīng)商簽訂了一個水泥供貨合同，但是合同中沒有約定水泥的交貨地點，則他們應(yīng)該優(yōu)先采用（D）。在履行義務(wù)一方所在地履行在收受水泥一方所在地履行在簽訂合同地點履行補(bǔ)充協(xié)商決定交貨地點30某不工程簽訂的鋼材采購合同，由于條款內(nèi)未約定交貨地點，雙方又無法補(bǔ)充協(xié)商確定交貨地點，而且也無法根據(jù)交易習(xí)慣確定。則供貨商備齊鋼材后，應(yīng)（）。將鋼材送到施工現(xiàn)場將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地將鋼材送到發(fā)包人的倉庫通知發(fā)包人自提31甲在乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執(zhí)行政府指導(dǎo)價，于200年46月1日前交付完畢，6月1日的政府指導(dǎo)價是250元0／噸，但甲方直至200年48月1日才交貨，此時的政府指導(dǎo)價是 元/噸，結(jié)算時應(yīng)按照（）計算。元/噸 元/噸元/噸 元/噸32某在建設(shè)工程施工合同中按市場價格對合同價格作出約定，在履行合同時，發(fā)現(xiàn)某分項工程價款約定不明，法定的處理方法是（）。在照訂立合同時，承包人所在地的市場價格支付在照訂立合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算將照履行合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算將照履行合同時，國家造價管理部門發(fā)布的價格支付下列關(guān)于合同無效的表述中，正確的是（）。一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同損害國家、集體或者第三人利益以合法形式掩蓋非法目的違反地方性法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的是（）。損害社會公共利益的合同以合法形式掩蓋非法目的不慎造成誤解的合同顯失公平的合同35某將鋼鐵廠用更換樣品包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽的方法與某建公司簽訂了鋼材購銷合同，將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價格出給該建筑公司使其蒙受損失。則該建筑公司不可（）。申請法院或仲裁機(jī)構(gòu)變更該合同申請法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷該合同申請法院確認(rèn)該合同無效繼續(xù)認(rèn)可該合同下列（）不屬于合同的生效要件。合同主體適格 意思表示真實內(nèi)容合法 完全行為能力人37勘將察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)采購，單項合同估算價在（萬元人民幣以上，屬于強(qiáng)制招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人不得少于（）個。開標(biāo)由（）主持，邀請所有投標(biāo)人參加。招標(biāo)人 投標(biāo)人 評標(biāo)委員會 招標(biāo)代理評標(biāo)委員會成員總數(shù)應(yīng)當(dāng)為（）人以上單數(shù)。41《將侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定，建筑物倒塌致人損害的侵權(quán)訟，適用（）歸責(zé)原則。過錯原則 過錯推定原則 無過錯原則公平則下列（）不是侵權(quán)免責(zé)事由。無過錯 不可抗力 第三人過錯受損害人無錯共同危險行為適用《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定的（）歸責(zé)原則。過錯原則 過錯推定原則 無過錯原則公平原則高空拋物適用《侵權(quán)責(zé)任法》中的（）原則。過錯推定原則 無過錯原則過錯原則公平原則下列（）不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的下列（）不是承包人行使法定單方解除權(quán)的條件。未按約定支付工程價款的提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程合同解除后（）結(jié)算。應(yīng)當(dāng)按照約定 應(yīng)當(dāng)參照約定不應(yīng) 根據(jù)法律規(guī)定約定的違約金低于或者高于造成的損失的，當(dāng)事人）變更?？梢詰?yīng)當(dāng) 不可 根據(jù)法律規(guī)定下列（）不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的應(yīng)明明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的據(jù)明已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的50下明列（據(jù)）不是承包人行使法定單方解除權(quán)的條件。未按約定支付工程價款的應(yīng)提明供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的據(jù)非明法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程合同解除后（）結(jié)算。應(yīng)當(dāng)按照約定 應(yīng)當(dāng)參照約定不應(yīng) 根據(jù)法律規(guī)定52約明定的違約金低于或者高于造成的損失的，當(dāng)事人（）變更?？梢詰?yīng)當(dāng) 不可 根據(jù)法律規(guī)定53施明工合同糾紛（質(zhì)量、工程款、工期）的訴訟時效為（應(yīng)）年。54權(quán)明利最長保護(hù)期限為（據(jù)）年。訴訟時效起算時間點為從（）起計算。權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害之日應(yīng)明權(quán)利受到侵害之日權(quán)利人主張權(quán)利之日據(jù)明權(quán)利人行使權(quán)利之日工程結(jié)算款請求權(quán)的訴訟時效從（）之日開始計3結(jié)算 提交結(jié)算文件應(yīng)付工程款 發(fā)包人認(rèn)可57當(dāng)明事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的（）據(jù)。根據(jù)法律規(guī)定處理 按照約定處理不予支持 應(yīng)予支持58一明方當(dāng)事人向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出民事權(quán)利的要求，對未用語言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接的，可以認(rèn)定為默示。不作為的默示只有在法律有規(guī)定者（）的情況下，才可以視為意思表示。當(dāng)事人雙方有約定 一方當(dāng)事人主張對方當(dāng)事人同意 法律不禁止59建明筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)（應(yīng)）抵押權(quán)和其債權(quán)。后于 優(yōu)于根據(jù)法律規(guī)定確定 按照雙方預(yù)定確定建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為（）,自建設(shè)程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算。TOC\o"1-5"\h\z個月 個月 個月 年61明2版0施1工3合同示范文本的實施日期是（）A。年 月 日 年月 日年 月 日 年月 日承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后（）內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事的事由。天 天天 天63爭明議評審小組作出的書面決定（應(yīng)）對雙方具有約力，雙方應(yīng)遵照執(zhí)行。自然 經(jīng)合同當(dāng)事人簽字確認(rèn)后任何情況下都 必須經(jīng)法院判決才64下明列關(guān)于法的效力高低的表述不正確的是（據(jù)。）法律的效力低于憲法，但高于其他的法應(yīng)明行政法規(guī)的效力低于憲法和法律地方性法規(guī)的效力低于憲法、法律和行政法規(guī)據(jù)明行政規(guī)章的效力低于憲法、法律、行政法規(guī)和地方性規(guī)65關(guān).于法的形式，下列表述不正確的是（B。）一切法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)都不得與憲法相抵觸廣義上的法律，泛指《憲法》調(diào)整的各類法的規(guī)范性文件狹義上的法律，僅指全國人大及其常委會制定的規(guī)范性文件自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律等，屬于我國法的形式66下廣列屬于行政法規(guī)的是（D）?！逗贤ā?《北京市招標(biāo)投標(biāo)條例》《建筑法》 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》67下廣列屬于民法商法的是（B）。土地管理法 公司法建筑法勞動法工程監(jiān)理法律法規(guī)（多選題）1建設(shè)工程合同的性質(zhì)是（）e單務(wù)合同 有名合同 實踐合同諾誠合同 要式合同2◎合同法中規(guī)定的基本原則有（）d平等原則 自愿原則 公平原則誠實信用原則 不損害社會公益原則3法律有廣狹兩層含義，廣義的法律是指包括（C在內(nèi)的一切規(guī)范性文件。憲法全國人民代表大會及其常委會制定的法律國務(wù)院制定的行政法規(guī)地方人大制定的地方性法規(guī)地方行業(yè)主管部門出臺的規(guī)定4部門規(guī)章的效力低于（）。憲法法律地方性法規(guī)地方規(guī)章司法解釋5工程建設(shè)法律規(guī)范的調(diào)整對象為（）。憲程建設(shè)管理關(guān)系工程建設(shè)協(xié)作關(guān)系工程建設(shè)主體內(nèi)部勞動關(guān)系民事法律關(guān)系行政法律關(guān)系6工程建設(shè)法律規(guī)范的基本原則有（）d確保工程建設(shè)質(zhì)量與安全地程建設(shè)活動應(yīng)當(dāng)符合國家工程建設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)遵守法律法規(guī)不損害社會公共利益及他人合法權(quán)益合法權(quán)利受法律保護(hù)7法人的成立條件有（C。依法成立有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)地自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和成果能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任具備公益屬性8債消滅的原因有（）d履行 抵消 提存混同免除9墊資利息的支付方式為（B有約定時支付無約定時不支付任何情況下都應(yīng)支付任何情況下都不應(yīng)支付視情況而定0工程實踐中，建設(shè)單位（）規(guī)避陰陽合同。進(jìn)行合法有效的招標(biāo)投標(biāo)與對方當(dāng)事人協(xié)商簽補(bǔ)充協(xié)議，并備案訴訟重新進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)，并重新簽訂合同非法轉(zhuǎn)包的情形有（ ）。總承包人將建設(shè)工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的位的建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)發(fā)包方的意，承包人將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成施工總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)的施工發(fā)包給其他位的分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的將其承包的全部工程發(fā)包給他人建設(shè)工程合同無效的情形有（ ）。承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)義的非法轉(zhuǎn)包建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的違法分包下列關(guān)于要約撤銷的表述中，正確的是（D。要約生效之前可以撤銷要約生效之后且受要約人承諾之前可以撤銷撤銷通知應(yīng)在要約生效之前到達(dá)受要約人撤銷通知應(yīng)在受要約人作出承諾之前到達(dá)撤銷要約必須經(jīng)過受要約人的同意下列情況中，不得撤銷的要約包括（ ）。要約人約定了承諾期限要約人明示要約不可撤銷受要約人認(rèn)為要約不可撤銷情形并已為履行合同做了準(zhǔn)備工作通知在承諾發(fā)出之后到達(dá)受要約人市甲廠與市乙綠化公司簽訂了一份買賣合同，約定由甲廠供應(yīng)乙公司苗木100棵0，乙企業(yè)支付貨款5萬元。但合同對付款地點和交貨地點未約定，雙方為此發(fā)生糾紛，付款地點和交貨地點應(yīng)為（B付款地點為市交貨地點為市付款地點在市交貨地點在市交貨地點和付款地點均在市16甲付房地產(chǎn)開發(fā)商拖欠乙施工單位15萬元工程款，丙設(shè)計院又拖欠甲20萬元已到期的購房款，于是乙便對丙行使代位權(quán)，拿到了15萬元的工程款。則下列說法正確的有（）。乙只能以自己的名義行使代位權(quán)乙行使代位權(quán)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由甲承擔(dān)乙行使代位權(quán)的范圍應(yīng)當(dāng)以萬元為限乙可以直接向丙行使代位權(quán)要必須向法院請求行使代位權(quán)17付歲1的4中學(xué)生張某擅自與某善意的成年人王某簽訂合同轉(zhuǎn)讓了自己上學(xué)用的電動自行車，則下列關(guān)于此合同的表述中正確的是（）e此合同屬于有效合同此合同屬于無效合同此合同屬于效力待定合同王某可催告張某父母確認(rèn)合同被追認(rèn)前王某可撤銷下列關(guān)于合同生效的要件中，正確的是（ D當(dāng)事人的主體資格要合格當(dāng)事人的意思表示要真實合同不違反法律、行政法規(guī)合同不損害社會公共利益具備法律要求的合同形式《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循（ ）原則。公開公平公正誠實信用等價有償21《付招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，強(qiáng)制招標(biāo)投標(biāo)的項目范圍包括（ ）。大型基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安的項目全部使用國有資金投資或者國家融資的項目使用國際組織貸款、援助資金的項目使用外國政府貸款、援助資金的項目部分用國有資金投資或者國家融資的項目法律責(zé)任的構(gòu)成要件有（ ）。有損害事實存在違法行為損害事實與違法行為之間具有因果關(guān)系有過錯有過失《侵權(quán)責(zé)任法》中規(guī)定的規(guī)則原則有（ ）。過錯原則過錯推定原則無過錯原則平等原則公平原則發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有（ ）。明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的非法轉(zhuǎn)包違法分包《合同法》規(guī)定的法定賠償范圍包括（ ）。實際損失預(yù)算預(yù)期利益預(yù)計損失防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有（ ）。明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的非法轉(zhuǎn)包違法分包《合同法》規(guī)定的法定賠償范圍包括（）。實際損失預(yù)算預(yù)期利益預(yù)計損失防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用訴訟時效期限為一年的情形有（ ）。身體受到傷害要求賠償?shù)难痈痘蚓芨蹲饨鸬某鍪圪|(zhì)量不合格的商品未聲明的寄存財物被丟失或損毀的涉外合同承包人因以下（ ）事由，請求發(fā)包人支付工程價款的，不受訴訟時效的限制。承包人未就工程價款與發(fā)包人進(jìn)行結(jié)算的工程價款數(shù)額尚未確定的發(fā)包人未收到竣工結(jié)算文件的發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算文件后，不及時審核或者答復(fù)的承包人有證據(jù)證實發(fā)包人故意拖延進(jìn)行結(jié)算的“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可結(jié)算”的適用條件為（ C約定結(jié)算答復(fù)期限約定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算”發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期間”沒有答復(fù)法律規(guī)定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算”承包人確定工程款數(shù)額31發(fā)發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程（），也可以申請人民法院將該工程（），就所得價款優(yōu)先受償變賣 折價抵消 提存 拍賣32除承專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔(dān)保的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人提供支付擔(dān)保。有關(guān)支付擔(dān)保說法正確的是（）。支付擔(dān)?？梢圆捎勉y行保函的形式支付擔(dān)保可以采用擔(dān)保公司擔(dān)保的形式支付擔(dān)保具體的形式由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定合同可以不約定支付擔(dān)保。采用 版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔(dān)保33除承專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔(dān)保的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人提供支付擔(dān)保。有關(guān)支付擔(dān)保說法正確的是（）。支付擔(dān)?？梢圆捎勉y行保函的形式支付擔(dān)保可以采用擔(dān)保公司擔(dān)保的形式支付擔(dān)保具體的形式由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定合同可以不約定支付擔(dān)保。采用 版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔(dān)保應(yīng)依照法律規(guī)定參加工傷保險的單位有（ D發(fā)包人監(jiān)理人發(fā)包人為履行合同聘請的第三方承包人分包人35某發(fā)施工企業(yè)中標(biāo)省人民醫(yī)院門診樓工程項目，工程成后審計機(jī)關(guān)對其進(jìn)行審計，作了審計結(jié)論。對此過程產(chǎn)生的法律關(guān)系，下列說法中正確的是（D該施工企業(yè)與醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系該施工企業(yè)與醫(yī)院之間法律地位平等審計機(jī)關(guān)與該醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系審計機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間是行政法律關(guān)系審計機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間法律地位不平等36與發(fā)工程建設(shè)相關(guān)的法規(guī)的表現(xiàn)形式多種多樣，以下于與工程建設(shè)相關(guān)法規(guī)的形式的有（C某省人大常委會通過的建筑市場管理條例建設(shè)部發(fā)布的注冊建造師管理辦法某省人民政府制定的招標(biāo)投標(biāo)管理辦法某市人民政府辦公室下發(fā)的關(guān)于外來工暫住規(guī)定的知某省建設(shè)行政主管部門下發(fā)的加強(qiáng)安全管理的通知工程監(jiān)理法律法規(guī)（判斷題）1、合同是平等主體的自然人、法人、其他組之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的議。正確2合同是一種民事法律行為。正確3、并非任何建設(shè)工程合同都是合同法中規(guī)定有名合同。不正確4、婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議適用其他法律的規(guī)定。正確5、從法律效力上講，行政法規(guī)的效力僅次于法而高于法律、地方性法規(guī)。不正確6、國際條約屬于國際法而不屬于國內(nèi)法的疇，但是經(jīng)過法定程序批準(zhǔn)生效的國際條例具有同國內(nèi)法同等的約束力，從這個意義上來說國際條約也屬于國內(nèi)法的范疇，是我國法律的重要淵源。正確7、憲法具有最高的效力等級，是其他法律的立法依據(jù)和基礎(chǔ)，其他法律不能違背它的規(guī)定或者精神，否則無效。正確8、我國的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級人民代表大會及其常設(shè)機(jī)構(gòu)、國家行政機(jī)關(guān)制定和通過的，表達(dá)了人民的共同意愿。正確9、我國的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級人民代表大會及其常設(shè)機(jī)構(gòu)、國家行政機(jī)關(guān)制定和通過的，表達(dá)了人民的共同意愿。正確10、建設(shè)法律關(guān)系消滅的原因包括自然消滅、協(xié)議消滅和違約消滅。正確11、民事法律行為本質(zhì)上是合法的法律行為。正確、法律事實包括事件和行為兩種類型。正確1、3建設(shè)工程法律關(guān)系由主體、客體、內(nèi)容三個要素構(gòu)成，但并不是任何建設(shè)工程法律關(guān)都必須具備該三要素。不正確1、4法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力依法獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的織。正確、法定代表人是法人的最高領(lǐng)導(dǎo)人。不確1、6表見代理是指無權(quán)代理人以被代理人的義與第三人實施民事法律行為，第三人有理相信代理人有代理權(quán)，因而法律后果直接由代理人承擔(dān)的代理方式。正確、法定代表人的變更即法人的變更。不確1、8建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付程價款的，應(yīng)予支持。正確19建正設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣驗收不合格的，不支付工程款不正確20承正包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第13條4規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。正確21具.有勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務(wù)分包合同，當(dāng)事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請求確認(rèn)無效的，應(yīng)予支持。不正確22承.諾延誤是指承諾人發(fā)出承諾后，被外界原因而延誤到達(dá)?！笆芤s人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。正確23撤.回承諾的通知應(yīng)當(dāng)在承諾通知到達(dá)要約人之前或者與承諾通知同時到達(dá)要約人。正確承諾既可以撤回也可以撤銷。不正確25寄.送價目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書以及商業(yè)廣告屬于要約邀請。不正確26代.位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。正確27執(zhí).行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，在合同定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整時，按照交付的價格計價。正確28合.同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的可以協(xié)議補(bǔ)充。不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。正確合同履行需遵循全面履行原則。正確30一.方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更者撤銷。正確31因.故意或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的免責(zé)條款無效。正確32重.大誤解，是指當(dāng)事人一方因自己的過失致對合同的內(nèi)容等發(fā)生重大誤解而訂立的合的行為。正確無權(quán)代理合同屬于效力待定合同。正確34涉正及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)或者于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項目，按國家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)。正確35評.標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序。正確36招正標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。不正確37投正標(biāo)人少于三個或者所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。正確38因正建設(shè)工程或工程設(shè)施倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，由施工單位與建設(shè)單位就其他責(zé)任人的原因致害承擔(dān)舉證責(zé)任。正確39從正建筑物中拋擲物品或從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明自己不是侵權(quán)人的以外，由可能加害的建筑物使用人給予補(bǔ)償。正確40因正堆放物倒塌致害的侵權(quán)訴訟，由堆放人就自己沒有過錯承擔(dān)舉證責(zé)任。正確41因正挖掘地面、修繕安裝地下設(shè)施致害的侵權(quán)訴訟，由施工人就自己設(shè)置了明顯標(biāo)志和采取了安全措施的事實承擔(dān)舉證責(zé)任。正確42當(dāng)正事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后合理期限內(nèi)仍未履行的，對方可以單方解除同。正確43當(dāng)正事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違行為致使不能實現(xiàn)合同目的，需在催告后的理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。不確44當(dāng)正事人可以約定一方解除合同的條件。解合同的條件成就時，解除權(quán)人可以解除合同正確45建正設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付應(yīng)的工程價款。正確46當(dāng)正事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后合理期限內(nèi)仍未履行的，對方可以單方解除同。正確47當(dāng)正事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違行為致使不能實現(xiàn)合同目的，需在催告后的理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。不確48當(dāng)正事人可以約定一方解除合同的條件。解合同的條件成就時，解除權(quán)人可以解除合同.正確.正確消.費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部49建.設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價款。正確50在.任何訴訟程序中均可提出訴訟時效的抗辯。不正確訴訟時效期限為兩年。不正確52訴.訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的實體權(quán)利并不因此而消滅。正確53訴.訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的勝訴權(quán)必要消滅。不正確54當(dāng).事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持。正確55“.逾期不結(jié)算視為認(rèn)可”可以不約定于合同中，而直接適用法律規(guī)定。不正確56建.筑工程價款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費(fèi)用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。正確款項后，承包人就該商品房享有的工程價款先受償權(quán)不得對抗買受人。正確58.9版9施工合同示范文本的修訂原則之一注重保護(hù)發(fā)包人權(quán)利的原則。不正確59.版99施工合同示范文本的修訂原則之一與我國項目管理造價改革相協(xié)調(diào)的原則。確60.20版1施3工合同示范文本通用條款規(guī)定違約雙倍賠償制度指建設(shè)單位拖欠工程款超一定時間須向施工單位支付兩倍的拖欠工款。不正確61因.不可抗力影響承包人履行合同約定的務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順工期，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包承擔(dān)。正確62部.門規(guī)章之間不一致的，適用新規(guī)定；同頒布的，由雙方協(xié)商。不正確63同.一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特規(guī)定不一致時，由制定機(jī)關(guān)裁決。正確64部.門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事的規(guī)定不一致時，由全國人大法工委裁決。不正確65地.方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，由國務(wù)院裁決。不正確概論?工程監(jiān)理實務(wù)單項選擇題1不下列關(guān)于監(jiān)理的工作內(nèi)容，表述完整準(zhǔn)確的是（）D。四控制，兩管理，一協(xié)調(diào)不控制，三管理，一協(xié)調(diào)三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，并履行安全管理工作三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，履行安全生產(chǎn)管理的法定職責(zé)2不工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合（）B。合同約定工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計要求不程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)3不總監(jiān)理工程師不得將下列工作委托給總監(jiān)理工程師代表，其中不正確的是（）D。組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實施細(xì)則根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員組織審查施工組織設(shè)計、專項施工方案進(jìn)行隱蔽工程驗收4不施工組織設(shè)計審查應(yīng)包括下列基本內(nèi)容，中不正確的是（）。編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定施工進(jìn)度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施符合施工合同要求安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工圖紙符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)5不《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，對到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編專項施工方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)施單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、 簽字后實施。專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師總監(jiān)代表建設(shè)單位負(fù)責(zé)人6不《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，對到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編專項施工方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)施單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、 簽字后實施。專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師總監(jiān)代表建設(shè)單位負(fù)責(zé)人7.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合（）。合同約定工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計要求工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)8總超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應(yīng)當(dāng)由（）組織召開專家論證會。（）。施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位安全監(jiān)督部門9總工程監(jiān)理單位未對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案進(jìn)行審查的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處（）的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，降低資質(zhì)等級，直至吊銷資質(zhì)證書。萬元以上萬元以下萬元以上萬元以下萬元以上 萬元以下萬元以上萬元以下10總20版1施3工合同示范文本通用條款規(guī)定承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生（）天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，說明發(fā)生索賠事件的事由；承包人未在前述間內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加款和（或）延長工期的權(quán)利。11下總列不屬于201版3施工合同示范文本通條款規(guī)定的是： C承包人按第 款竣工結(jié)算審核約定收竣工付款證書后，應(yīng)被視為已無權(quán)再提出工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。承包人按第 款最終結(jié)清提交的最結(jié)清申請單中，只限于提出工程接收證書頒后發(fā)生的索賠。提出索賠的期限自接受最終清證書時終止。承包人應(yīng)在發(fā)出索賠意向通知書后天內(nèi)向監(jiān)理人正式遞交索賠報告；索賠報告應(yīng)詳說明索賠理由以及要求追加的付款金額和（或延長的工期，并附必要的記錄和證明材料；索賠事件具有持續(xù)影響的，承包人應(yīng)按合時間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠通知，說明持續(xù)響的實際情況和記錄，列出累計的追加付款金額和（或）工期延長天數(shù)；12下.列不符合201版3施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是（）D。施工單位應(yīng)及時辦理簽證、索賠，否則在新文本下極容易被判“索賠權(quán)利過期作廢”。對施工單位來說，費(fèi)用索賠比工期索賠更加重要。建設(shè)單位及時審理索賠；及時提交反索賠的意向通知與反索賠報告。專業(yè)隊伍辦理簽證、索賠；實現(xiàn)資料（證據(jù)）專人管理；13根.據(jù)201版3施工合同示范文本，下列說法不正確的是（）。.索賠過期作廢制度”要求施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及時高效的處理索賠；實現(xiàn)項目管理的過程控制，動態(tài)管理承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到索賠報告或有關(guān)索的進(jìn)一步證明材料后的28天內(nèi)，由監(jiān)理人向包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的索賠處理結(jié)果。發(fā)人逾期答復(fù)的，則視為認(rèn)可承包人的索賠要求14根承據(jù)201版3施工合同示范文本，下列說不正確的是（C）。因發(fā)包人原因造成工程不合格的，由此增的費(fèi)用和（或）延誤的工期由發(fā)包人承擔(dān)，支付承包人合理的利潤。因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。因發(fā)包人違反合同約定造成暫停施工的，包人應(yīng)承擔(dān)因其違約給承包人增加的費(fèi)用（或）延誤的工期，無須支付承包人合理的潤。版示范文本約定了需要支付承包人合利潤的情形多達(dá)13種。15以承下不屬于施工機(jī)械臺班單價組成費(fèi)用是（）。防暑費(fèi)：大修理費(fèi)，經(jīng)常修理費(fèi)：安拆費(fèi)及場外運(yùn)費(fèi)機(jī)上人工費(fèi)16機(jī).械因窩工而閑置時，機(jī)械設(shè)備臺班費(fèi)可按()計算。臺班費(fèi)或折舊費(fèi)臺班費(fèi)和折舊費(fèi)租賃費(fèi)或折舊費(fèi)租賃費(fèi)和折舊費(fèi)17根大據(jù)201版3施工合同示范文本，下列說法正確的是(B)。因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，不能順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)人負(fù)擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)人承擔(dān)；因不可抗力影響承包人履行合同約定的務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的人工資由承包人承擔(dān)；是工程索賠計算時最常用的一種方法這種方法的計算原則是，以承包商為某項索工作所支付的實際開支為根據(jù)，向業(yè)主要求用補(bǔ)償。實際費(fèi)用法總費(fèi)用法直接費(fèi)用法估算費(fèi)用法19直臺接費(fèi)是指直接用于工程的人工費(fèi)、材料備費(fèi)和。臨時設(shè)施工程費(fèi)施工機(jī)械使用費(fèi)現(xiàn)場管理費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)20當(dāng).施工現(xiàn)場出現(xiàn)氣候異常時，承包商一般可以向業(yè)主提出。延長工期工期延長的費(fèi)用賠償既延長工期，又索賠費(fèi)用不能向業(yè)主提出索賠21合業(yè)同規(guī)定的索賠是指承包商所提出的索賠要求，在該工程項目的合同文件中有文字依據(jù)，承包商可以據(jù)此提出索賠要求，并取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這些在合同文件中有文字規(guī)定的合同條款，被稱為（）。明示條款默示條款 直接條款間接條款下列表述正確的是。工期順延又稱順延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延誤。業(yè)期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或監(jiān)理人的原因造成的工期延誤。業(yè)期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延誤。業(yè)期順延又稱順延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延誤。下列表述正確的是 。只有關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤；關(guān)鍵工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤。只有關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤；關(guān)鍵工作延誤一定不導(dǎo)致工期延誤。只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤關(guān)鍵工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤。只有非關(guān)鍵工作延誤才必然導(dǎo)致工期延誤關(guān)鍵工作延誤一定不導(dǎo)致工期延誤。24某業(yè)項工作出現(xiàn)進(jìn)度偏差，此偏差不大于該作的自由時差，則影響后續(xù)工作不影響后續(xù)工作影響總工期業(yè)能影響總工期25某業(yè)項工作出現(xiàn)進(jìn)度偏差，此偏差大于該工的自由時差但不大于該工作的總時差，則（不影響后續(xù)工作可能影響后續(xù)工作影響總工期不影響總工期26根.據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人補(bǔ)充，修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人的時間期限應(yīng)在（）。評標(biāo)截至?xí)r間前評標(biāo)開始前提交投標(biāo)文件的截止時間前投標(biāo)有效期內(nèi)27根.據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)實施條例》，非國有資金占控股或主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的是（）。評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人為中標(biāo)人評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)以最接近標(biāo)底價格的投標(biāo)人確定為中標(biāo)人招標(biāo)人應(yīng)該確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人招標(biāo)人可以從評標(biāo)委員會推薦的前三名中標(biāo)候選人確定為中標(biāo)人28關(guān)提于投標(biāo)聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（C）。聯(lián)合體牽頭單位具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可聯(lián)合體一方具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格件即可聯(lián)合體各方均當(dāng)具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)格條件由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)級，較低的單位確定其資質(zhì)等級提A三家施工單位的資質(zhì)等級依次為工總承包二級、一級和特級。其中，和成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律規(guī)的有（）。和將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人加入由和組成的聯(lián)合體并在截止日之前征得了招標(biāo)人的同意又按照單獨承包的報價提交了一份投標(biāo)件和商定由為牽頭人并以其名義提交投標(biāo)保證金提A三家施工單位的資質(zhì)等級依次為工總承包二級、一級和特級。其中，和成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律規(guī)的有（）。和將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人加入由和組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標(biāo)人的同意又按照單獨承包的報價提交了一份投標(biāo)文件和商定由為牽頭人并以其名義提交了投標(biāo)保證金31關(guān).于聯(lián)合體投標(biāo)，下列表述中正確的是（C）。聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一方具備承擔(dān)招標(biāo)項目的相應(yīng)能力聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)指定一方與招標(biāo)人簽訂合同聯(lián)合體是一個臨時性的組織，不具備法人資格由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定資質(zhì)等級下列（）不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜33使不用國有資金投資的項目范圍，不包括下（D）。使用各級財政預(yù)算資金的項目使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)金的項目使用國有企業(yè)事業(yè)單位自由資金并且國有產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的項目使用國家政策性貸款的項目工程監(jiān)理實務(wù)（多項選擇題）1不相關(guān)服務(wù)是指工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位托，按照建設(shè)工程監(jiān)理合同約定，在建設(shè)工（）等階段提供的服務(wù)活動?？辈煸O(shè)計施工保修使用2不項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費(fèi)用索賠應(yīng)同滿足下列條件（ C施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費(fèi)索賠索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定索賠事件造成施工單位經(jīng)濟(jì)損失索賠費(fèi)用有施工單位注冊造價師簽章索賠事項屬于合同的承包范圍以下屬于專家論證項目的有 C深基坑地下暗挖工程高大模板工程室內(nèi)抹灰砌磚工程工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照（ ）實施監(jiān)理。法律法規(guī)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)工程合同5索20版1監(jiān)3理規(guī)范規(guī)定，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費(fèi)用索賠應(yīng)同時滿足下列條件：（）。施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費(fèi)用索賠。索賠事件是因非施工單位原因造成，且符施工合同約定。索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合約定。索賠事件是施工單位原因造成，且符合施合同約定。索賠事件造成施工單位直接經(jīng)濟(jì)損失。6索20版1監(jiān)3理規(guī)范規(guī)定，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)程延期應(yīng)同時滿足下列條件：（）。施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出工延期。因非施工單位原因造成施工進(jìn)度滯后。施工進(jìn)度滯后影響到施工合同約定的工期,索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合約定。索賠事件是施工單位原因造成，且符合施合同約定。根據(jù) 合同條件的規(guī)定，不可抗力是某種異常事件或情況，包括 等。A戰(zhàn)索爭、敵對行動、入侵、外敵行動工期拖延引起的賠償叛亂、恐怖主義、革命、暴動、軍事政變或篡奪政權(quán)，或內(nèi)戰(zhàn)承包商人員和承包商的其他雇員以外的人員的騷動、喧鬧、混亂、罷工或停工戰(zhàn)爭軍火、爆炸物資、電離輻射或放射性物質(zhì)引起的污染，但可能固承包商使用此類軍火引起的除外8承費(fèi)用索賠成立的條件如下（必須同時具備）：（ABC）D。與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出（費(fèi)用增加）。造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的原因。造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的風(fēng)險；承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。監(jiān)理人證明索賠事件客觀發(fā)生了。9承關(guān)于施工索賠的特征，下列說法中不正確的是（C與工程簽證是雙方法律行為的特征不同，工程索賠不是雙方協(xié)商一致的結(jié)果，而是單方主張權(quán)利的要求。與工程簽證涉及的利益已經(jīng)確定的特點比，工程索賠涉及的利益尚待確定，是一種待權(quán)益。工程簽證的內(nèi)容已經(jīng)確定，簽證可直接作結(jié)算的依據(jù)；而工程索賠存在三種結(jié)果。對于工程簽證而言，工程簽證前的有關(guān)書或口頭證據(jù)的取得與保管并不重要；而工程賠是單方面提出的權(quán)利主張，必須依賴于證予以證實，這些證據(jù)不僅包括實體證據(jù)還包程序證據(jù)。索賠和簽證是同一概念。索賠報告的組成內(nèi)容包括（ ）?？傉摵贤C索賠費(fèi)用、工期的計算索賠證據(jù)監(jiān)理檔案11工承期索賠成立的條件如下（必須同時具備（C與合同對照，事件已造成了直接工期損失（期延誤或工期延長）。造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的原因。造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的風(fēng)險；承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。監(jiān)理人證明索賠事件客觀發(fā)生了。關(guān)鍵線路與關(guān)鍵工作的確定方法有（）C觀察法計算總時差法標(biāo)號法計算節(jié)點最早時間的方法倒排工期法13根監(jiān)據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，下列情形應(yīng)按廢標(biāo)處理的有（）。投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金投標(biāo)文件逾期送達(dá)或者為送達(dá)指定地點投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封投標(biāo)文件無單位蓋章并無單位負(fù)責(zé)人簽字聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議14按監(jiān)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定，以下說法正確的是（E投標(biāo)準(zhǔn)備時間從開始發(fā)放招標(biāo)文件之日起投標(biāo)文件截止之日最短不得少于15日招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行修改時，當(dāng)在開標(biāo)前20日進(jìn)行投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期日評標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效結(jié)束日30個工作日前確定中標(biāo)人招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之起30日之內(nèi)按規(guī)定訂立書面合同15甲投建筑單位和乙建筑單位組成一個聯(lián)合投標(biāo)，在合同的履行過程中，由于甲施工單的過失，造成了業(yè)主30萬元的損失。就此，設(shè)單位（ ）。可以要求甲單位賠償全部損失不可以要求乙賠償全部損失投以要求甲賠償萬元的經(jīng)濟(jì)損失必須同時要求兩家單位一起協(xié)商賠償可以要求甲乙各賠償萬元下列（）不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實

性內(nèi)容循《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格性內(nèi)容循《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜投標(biāo)人以低于成本的報價競標(biāo)工程監(jiān)理實務(wù)（判斷題）1招總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的注冊監(jiān)理工程師或具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格的人員。不正確2《招建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場。正確3工招程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。正確4工招程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。正確5工招程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告。不正確6招安全技術(shù)措施或者專項施工方案的編制應(yīng)遵（建質(zhì)號）。正確7招工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。正確8招工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。正確9招19版9施9工合同示范文本規(guī)定了索賠過期廢制度。不正確10正20版1施3工合同示范文本規(guī)定了索賠過作廢制度。正確11正20版1施3工合同示范文本通用條款規(guī)定發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到索賠報告或有關(guān)索賠進(jìn)一步證明材料后的14天內(nèi)，由監(jiān)理人向承人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的索賠處理結(jié)果。發(fā)包逾期答復(fù)的，則視為認(rèn)可承包人的索賠要求不正確12正20版1施3工合同示范文本通用條款規(guī)定發(fā)包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后天內(nèi)通過監(jiān)理人向承包人提出索賠意向通書，發(fā)包人未在前述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通書的，喪失要求賠付金額和（或）延長缺陷責(zé)任期的權(quán)利。正確13根.據(jù)201版3施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：永久工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)。正確14根.據(jù)201版3施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：承包人施工設(shè)備的損壞由發(fā)包人承擔(dān)。不正確15根.據(jù)201版3施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：因不可抗力引起或?qū)⒁鸸て谘诱`，發(fā)包人要求趕工的，由此增加的趕工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。正確16根.據(jù)201版3施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管清理和修復(fù)工程的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。不確17就.施工索賠的目的而言，施工索賠分為經(jīng)索賠和工期索賠。正確18在.國際工程施工索賠中，最常見的是承包向業(yè)主提出的工期索賠和經(jīng)濟(jì)索賠；有時，主也向承包商提出經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)囊螅础胺促r”。正確19按.照索賠的對象不同，把索賠分成兩類：賠和反索賠。正確20綜正合索賠又稱總索賠，俗稱一攬子索賠。對整個工程（或某項工程）中所發(fā)生的數(shù)起賠事項，綜合在一起進(jìn)行索賠。正確建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（ ）的“工程延期”的本質(zhì)是“工期順延”。正工期延誤是工期順延的必要條件。正確23工正期延誤是工期順延的充分必要條件。不正確工期順延是工期延誤的必要條件。不正25某正項目經(jīng)批準(zhǔn)采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行施招標(biāo)，根據(jù)法律規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向5個以具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力的施工企業(yè)發(fā)出投標(biāo)邀請書。不正確26經(jīng).有關(guān)部門審批，為緊急安置災(zāi)民而修建的活動板房可以不招標(biāo)。正確27建.設(shè)項目的建筑藝術(shù)造型有特殊要求的，經(jīng)項目主管部門批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行招標(biāo)。正確28施.工總承包合同中未有約定，承包單位又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，就將其全部勞務(wù)作業(yè)交由勞務(wù)單位完成。正確29經(jīng).有關(guān)部門審批，施工合同估算價30萬0元的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程可以不招標(biāo)。不正確30招.標(biāo)投標(biāo)活動不受部門地區(qū)的限制，不得對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇。正確31施.工單項合同估算價在100萬元以上的必須進(jìn)行招標(biāo)。不正確32分.包單位將其承包的專業(yè)工程進(jìn)行專業(yè)分包。不正確合同?項目監(jiān)理合同管理（單項選擇）有關(guān)監(jiān)理的“附加工作酬金”，下列說法正確的是（）。除不可抗力外，因非監(jiān)理人原因?qū)е卤O(jiān)理人履行合同期限延長、內(nèi)容增加時，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時通知委托人。增加的監(jiān)理工作時間、工作內(nèi)容應(yīng)視為附加工作。除不可抗力外，因非監(jiān)理人原因?qū)е卤O(jiān)理人履行合同期限延長、內(nèi)容增加時，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時通知委托人。增加的監(jiān)理工作時間、工作內(nèi)容應(yīng)視為額外工作。附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。附加工作酬金的確定方法在通用條件中約定。2.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，下列分包情形中，不于違法分包的是（）施工總承包合同中未有約定，承包單位又未經(jīng)建設(shè)單位可，就將其全部勞務(wù)作業(yè)交由勞務(wù)單位完成總承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位施工總承包單位將工程主體機(jī)構(gòu)的施工分包給其他單位分包單位將其承包的專業(yè)工程進(jìn)行專業(yè)分包3施甲公司與乙公司組成聯(lián)合體共同承包了某大型建筑工的施工，關(guān)于該聯(lián)合體承包行為的說法，正確的是（）C。乙按照承擔(dān)施工內(nèi)容即工程質(zhì)量的比例對建設(shè)單位負(fù)責(zé)建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)與甲，乙分別簽訂承包合同甲和乙就工程質(zhì)量和安全對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為我國工程總承包主要的方式不包括下列（）。設(shè)計采購施工總承包設(shè)計施工總承包設(shè)計采購總承包設(shè)計施工監(jiān)理總承包下列建設(shè)工程承包行為違反《建筑法》規(guī)定的是（C兩個不同資質(zhì)等級的單位聯(lián)合共同承包承包人將其承包的建筑工程分包給他人分包人將其承包的工程再次進(jìn)行分包承包人在本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬業(yè)務(wù)6施關(guān)于發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的說法，正確的是（A）。必須在合同中有此約定，才可作為結(jié)算依據(jù)這是法定的視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的情形即使合同通用條款中有此約定，也不能作為結(jié)算依據(jù)此約定即使寫入合同中，也屬于無效合同條款7施發(fā)包人要求甩項竣工的，承包人應(yīng)予協(xié)助和配合，合當(dāng)事人應(yīng)簽訂（）。延期竣工協(xié)議甩項竣工協(xié)議延延工期協(xié)議延誤工期協(xié)議8施合同審查工作，特別是補(bǔ)充協(xié)議的簽署應(yīng)慎重。有關(guān)“充協(xié)議”的說法正確的為（）。補(bǔ)充協(xié)議的效力低于原合同補(bǔ)充協(xié)議的效力等于原合同補(bǔ)充協(xié)議的效力高于原合同在不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，補(bǔ)協(xié)議的效力高于原合同9補(bǔ)除專用合同條款另有約定外，監(jiān)理人應(yīng)在收到竣工結(jié)申請單后（A天內(nèi)完成核查并報送發(fā)包人。發(fā)包人應(yīng)在收到監(jiān)理人提交的經(jīng)審核的竣工結(jié)算申請單后（）天內(nèi)完成審批，并由監(jiān)理人向承包人簽發(fā)經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的竣工付款證書。天，天天，天天，天天，天AB三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，和組成Y聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律規(guī)定的有（）。和將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給Y招標(biāo)人加入由和組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得Y招標(biāo)人的同意又按照單獨承包的報價提交Y一份投標(biāo)文件和商定由為牽頭人并以其名義提交Y投標(biāo)保證金關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)，下列表述中正確的是（ ）。A.聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一方具備承擔(dān)招標(biāo)項目的相應(yīng)能力B.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)指定一方與招標(biāo)人簽訂合同C.聯(lián)合體是一個臨時性的組織，不具備法人資格D.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定資質(zhì)等級下列（C不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜13使不用國有資金投資的項目范圍，不包括下列（D）。A.使用各級財政預(yù)算資金的項目B.使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金的項目C.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自由資金并且國有資產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的項目D.使用國家政策性貸款的項目2013版施工合同示范文本的實施日期是（）。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日15承不包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后（28）天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。A.7天B.14天C.28天D.56天爭議評審小組作出的書面決定（）對雙方具有約束力，雙方應(yīng)遵照執(zhí)行。A啟然B.經(jīng)合同當(dāng)事人簽字確認(rèn)后C.任何情況下都D.必須經(jīng)法院判決才17根不據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人補(bǔ)充，修改或者撤回已提的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人的時間期限應(yīng)在（）。A.評標(biāo)截至?xí)r間前B.評標(biāo)開始前C.提交投標(biāo)文件的截止時間前D.投標(biāo)有效期內(nèi)18根不據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)實施條例》，非國有資金占控股或主導(dǎo)位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，確的是（）。A.評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人為中標(biāo)人B.評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)以最接近標(biāo)底價格的投標(biāo)人確定為中標(biāo).C.招標(biāo)人應(yīng)該確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人D.招標(biāo)人可以從評標(biāo)委員會推薦的前三名中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人關(guān)于投標(biāo)聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（）。A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可B.聯(lián)合體一方具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件即可C.聯(lián)合體各方均當(dāng)具備招標(biāo)文件規(guī)定的相應(yīng)資格條件D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級，較低的位確定其資質(zhì)等級A、B、C三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二:一級和特級。其中，A和C組成Y聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律定的有（C）。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給Y招標(biāo)人B.B加入由A和C組成的聯(lián)合體并在截止日期之前征得了齊人的同意C.C又按照單獨承包的報價提交Y一份投標(biāo)文件D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交Y投標(biāo)保證金分包工程施工過程中，分包商因執(zhí)行Y工程師的錯誤指而返工并造成損失。對此損失（C）。A.分包商可直接向工程師遞交索賠報告B.分包商可直接向業(yè)主遞交索賠報告C.在承包商接到分包商的索賠報告后，以自己的名義向工;師遞交索賠報告D.在承包商接到分包商的索賠報告后，向工程師轉(zhuǎn)交分包的索賠報告按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，因非承包商原因?qū)Р荒苓M(jìn)行規(guī)定的竣工檢驗，工程師應(yīng)以（）簽發(fā)接收證:A.本該進(jìn)行檢驗日B.缺陷通知期內(nèi)補(bǔ)充檢驗通過日C.工程實際移交日D.業(yè)主實際使用日按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，如果指定分包商不是因執(zhí)行承包商的錯誤指令而出現(xiàn)違約行為時，（）。A.業(yè)主可將指定分包商的違約行為視為承包商的違約B.應(yīng)由選定指定分包商的工程師和指定分包商共同承擔(dān)責(zé)任C.應(yīng)由承包商和指定分包商共同承擔(dān)責(zé)任D.應(yīng)由指定分包商直接對業(yè)主承擔(dān)責(zé)任按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，由于工程師的原因使承包商的實際進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度，承包商遵照工程師的指示對進(jìn)度計劃進(jìn)行修改，所發(fā)生的費(fèi)用由（C）。A.業(yè)主額外支付B.工程師承擔(dān)C.承包商自行承擔(dān)D.業(yè)主與承包商協(xié)商補(bǔ)償25在.《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同（示范文本）》中，綱領(lǐng)性的法律文件是（）。A.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同B.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件C.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件口.雙方共同簽署的修正文件某監(jiān)理合同中，出現(xiàn)了“需遵守XX市地方性標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》”的約定，該約定應(yīng)寫在（）中。A.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同B.中標(biāo)函C.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件D.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件27在.監(jiān)理合同履行過程中，發(fā)生不可抗力導(dǎo)致施工被迫中斷，不可抗力影響消失后恢復(fù)施工前必要的監(jiān)理準(zhǔn)備工作屬于（B）。A.附加工作B.額外工作C.正常工作D.委托人工作監(jiān)理合同的有效期是指（）。A.合同約定的開始日至完成日B.合同簽訂日至合同約定的完成日C.合同簽訂日至監(jiān)理人收到監(jiān)理報酬尾款日D.合同約定的開始日至工程驗收合格日29建.設(shè)單位將自己開發(fā)的房地產(chǎn)項目抵押給銀行，訂立了抵押合同，后來又辦理了抵押登記。則（）。八.項目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自簽訂之日起生效8.項目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自登記之日起生效0項目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自簽訂之日起生效口.項目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自登記之日起生效30抵.押與質(zhì)押的區(qū)別主要在于（C）。A.擔(dān)保財產(chǎn)是否為第三人的財產(chǎn)B.擔(dān)保財產(chǎn)變賣后的剩余部分是否歸債務(wù)人^擔(dān)保財產(chǎn)是否轉(zhuǎn)移占有D.債權(quán)人是否有優(yōu)先受償權(quán)31合.同擔(dān)保方式中，既可以用當(dāng)事人自己的財產(chǎn)又可以用三人的財產(chǎn)作擔(dān)保的方式是（D）。A.保證 B.定金C.留置 D.質(zhì)押依據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，當(dāng)采用保證方式進(jìn)行擔(dān)保時，（A.債務(wù)人與債權(quán)人是保證合同的當(dāng)事人，債務(wù)人向債權(quán)人，證，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時由保證人承擔(dān)責(zé)任。B.債務(wù)人與債權(quán)人是保證合同的當(dāng)事人，明確保證人，保一人向債務(wù)人保證，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，由保證人承擔(dān)任。C.保證人與債務(wù)人是保證合同的當(dāng)事人，保證人承諾，當(dāng)，務(wù)人不履行債務(wù)時，由保證人承擔(dān)責(zé)任D.保證人與債權(quán)人是保證合同的當(dāng)事人，保證人承諾，當(dāng)務(wù)人不履行債務(wù)時，由保證人承擔(dān)責(zé)任按照訴訟的地域管轄規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛應(yīng)由（的人民法院管轄。A.工程所在地 B.被告住所地C.原告住所地 D.合同簽字地34發(fā)生涉及工程造價問題的施工合同糾紛時，如果仲裁庭為需要進(jìn)行證據(jù)鑒定，可以由（）鑒定部門鑒定。八.申請人指定的B.政府建設(shè)主管部門指定的C.工程師指定的口.當(dāng)事人約定的甲施工企業(yè)授權(quán)某采購員到乙公司采購鋼材，但該采購用蓋有甲施工企業(yè)公章的空白合同文本，與乙公司訂立了買水泥的合同，則該合同（B）。A.有效，但應(yīng)由采購員向乙公司支付貨款B.有效，由甲施工企業(yè)向乙公司支付貨款C.無效，由采購員向乙公司支付貨款D.無效，甲施工企業(yè)退貨，乙公司的損失由采購員承擔(dān)36按.《合同法》的規(guī)定，合同生效后，當(dāng)事人就價款或者酬沒有約定的，確定價款或報酬時應(yīng)按（）的順序履行A.訂立合同時履行地的市場價格、合同有關(guān)條款、補(bǔ)充協(xié)?B.合同有關(guān)條款、補(bǔ)充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價;C.補(bǔ)充協(xié)議、合同有關(guān)條款、訂立合同時履行地的市場價，D.補(bǔ)充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格、合同有關(guān)條;37依.據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期工，（）后推遲開工日期。A.需承包人書面通知工程師B.應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)C.應(yīng)經(jīng)工程師批準(zhǔn)D.需承包人書面通知發(fā)包人38施.工中需要使用專利技術(shù)及特殊工藝時，按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是（）。八.發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用B.發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用C.承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，承包人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用D.承包人提出使用，由承包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用39施.工過程中因承包人原因?qū)е鹿こ虒嶋H進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度，承包人按工程師要求采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期完成施工任務(wù)，則此延誤的責(zé)任應(yīng)由（）承擔(dān)。A.工程師8.承包人C.工程師和承包人D.發(fā)包人40依.據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，投料試車工作應(yīng)在工程竣工（A）。A.驗收后由發(fā)包人負(fù)責(zé)B.驗收前由發(fā)包人負(fù)責(zé)C.驗收后由工程師負(fù)責(zé)D.驗收前由工程師負(fù)責(zé)41某.工程項目施工過程中，承包人運(yùn)料車由于公共道路斷路不能向工地運(yùn)送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向發(fā)包人提出工期索賠。其理由是發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)外部協(xié)調(diào)不力責(zé)任。此種索賠屬于（C）。A.總索賠B.道義索賠C.默示索賠D.工程變更索賠42依.據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)，承包人應(yīng)向工程師遞交（）。A.現(xiàn)場同期記錄8.索賠意向通知C.索賠報告D.索賠證據(jù)依據(jù)FIDIC《施工合同條件》，工程師審查承包商的索賠報告時，對因（）提出的索賠，不應(yīng)計入利潤損失補(bǔ)償。A.延誤移交施工現(xiàn)場B.設(shè)計圖錯誤返工C.施工中遇到有文物價值的古跡所作的保護(hù)工作D.業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商后續(xù)施工的損失44工.程師直接向分包人發(fā)布了錯誤指令，分包人經(jīng)承包人認(rèn)后實施，但該錯誤指令導(dǎo)致分包工程返工，為此分包人承包人提出費(fèi)用索賠，承包人（）。A.以不屬于自己的原因拒絕索賠要求B.認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索賠C.不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D.不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告項目監(jiān)理合同管理（多項選擇）1.下列關(guān)于專業(yè)監(jiān)理工程師的表述中，正確的有（A由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有注冊建造師執(zhí)業(yè)資的人員。由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有注冊監(jiān)理工程師執(zhí)資格的人員。由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資的人員。由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有中級及以上專業(yè)技職稱、2年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員由總監(jiān)理工程師授權(quán)，負(fù)責(zé)實施某一專業(yè)或某一崗位的理工作，有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)，具有中級及以上專業(yè)技職稱、3年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員2.根據(jù)《建筑法》，關(guān)于建筑工程分包的說法，正確的（AE）。A.建筑工程的分包單位必須在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程B.資質(zhì)等級較低的分包單位可以超越一個等級懲戒分包工;C.建設(shè)單位制定的分包單位，總承包單位必須采用D.嚴(yán)禁個人承攬分包工程業(yè)務(wù)E.勞務(wù)作業(yè)分包不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可有下列 情形之一的，合同無效。一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益以合法形式掩蓋非法目的損害社會公共利益違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定4.不作為的默示在（）的情況下，可以視為意思表7A.法律有規(guī)定B.當(dāng)事人雙方有約定C.單方意思表示情況下D.僅僅法律有規(guī)定的情況下E.既要有法律規(guī)定，又要有合同約定承包人主張“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可結(jié)算”，應(yīng)滿足的條件包括（ ）。A.約定“結(jié)算答復(fù)期限”B.約定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算”C.發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期間”沒有答復(fù)D.發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期間”沒有提出異議E.承包人未向發(fā)包人提交結(jié)算書甲建筑單位和乙建筑單位組成一個聯(lián)合體投標(biāo)，在合同的履行過程中，由于甲施工單位的過失，造成了業(yè)主30萬元的損失。就此，建設(shè)單位（ ）。A.可以要求甲單位賠償全部損失B.不可以要求乙賠償全部損失C.可以要求甲賠償10萬元的經(jīng)濟(jì)損失D.必須同時要求兩家單位一起協(xié)商賠償E.可以要求甲乙各賠償15萬元下列（ ）不屬于投標(biāo)人之間串通投標(biāo)。不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價等投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低價格不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜投標(biāo)人以低于成本的報價競標(biāo)8.除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔(dān)保的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人提供支付擔(dān)保。有關(guān)支付擔(dān)保說法正確的是（ ）。支付擔(dān)?？梢圆捎勉y行保函的形式支付擔(dān)保可以采用擔(dān)保公司擔(dān)保的形式支付擔(dān)保具體的形式由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定合同可以不約定支付擔(dān)保。投用 版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔(dān)保應(yīng)依照法律規(guī)定參加工傷保險的單位有（ ）。發(fā)包人監(jiān)理人發(fā)包人為履行合同聘請的第三方承包人分包人10支根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，下列情形應(yīng)按廢標(biāo)處理的有（B）E。投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金投標(biāo)文件逾期送達(dá)或者為送達(dá)指定地點投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封投標(biāo)文件無單位蓋章并無單位負(fù)責(zé)人簽字聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議11支按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定，以下說法正確的是（ ）。投標(biāo)準(zhǔn)備時間從開始發(fā)放招標(biāo)文件之日起至投標(biāo)文件截之日最短不得少于15日招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行修改時，應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前日進(jìn)行投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期 日評標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期結(jié)束日0作日前確定中標(biāo)人招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起日之「按規(guī)定訂立書面合同依據(jù) 《施工合同條件》規(guī)定，指定分包商的特表現(xiàn)為（ ）。由業(yè)主指定，并與其簽定合同工作內(nèi)容不屬于合同約定由承包商應(yīng)完成工作范圍對其付款從暫列金額內(nèi)開支承包商負(fù)責(zé)對其施工進(jìn)行協(xié)調(diào)管理對其違約行為承包商承擔(dān)連帶責(zé)任按照 《施工合同條件》中有關(guān)風(fēng)險責(zé)任劃分的定，業(yè)主應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險包括（ ）。業(yè)主提供的設(shè)計不當(dāng)造成的損失承包商施工原因造成的爆炸工程所在國發(fā)生戰(zhàn)爭放射性污染導(dǎo)致停工施工遇到不利氣候條件導(dǎo)致的停工14支依照《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件》的規(guī)定，監(jiān)人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中可以行使的權(quán)力包括（ ）工程設(shè)計的建議權(quán)工程規(guī)模的認(rèn)定權(quán)工程設(shè)計變更的決定權(quán)承包人索賠要求的審核權(quán)施工協(xié)調(diào)的主持權(quán)15支監(jiān)理合同履行過程中，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的原包括（ ）。委托人違約，賠償監(jiān)理人經(jīng)濟(jì)損失因監(jiān)理人的過失造成工程損失時，應(yīng)賠償委托人全部損因監(jiān)理人過失造成的損失賠償額，累計不超過扣除稅金的監(jiān)理酬金總額因監(jiān)理人工作失誤，不賠償委托人損失任何一方索賠要求不成立時，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償對方的各種費(fèi)用出法人應(yīng)當(dāng)具備（ ）等條件。依法成立有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場所能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任經(jīng)上級行政主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)17.在《擔(dān)保法》規(guī)定的擔(dān)保方式中，不能作為抵押的財產(chǎn)包括（）。土地使用權(quán)社會團(tuán)體的教育設(shè)施土地所有權(quán)抵押人所有的交通工具依法被監(jiān)管的財產(chǎn)在施工合同中，（ ）的合同屬于無效合同。施工企業(yè)偽造資質(zhì)等級證書簽訂招標(biāo)人與投標(biāo)人串通簽訂施工企業(yè)的違約責(zé)任明顯過高建設(shè)單位的違約責(zé)任明顯過高約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)19經(jīng)施工合同雙方當(dāng)事人對合同是否可撤銷發(fā)生爭議，可向（）請求撤銷合同。建設(shè)行政主管部門仲裁機(jī)構(gòu)人民法院工程師設(shè)計單位20施按照施工合同示范文本的規(guī)定，對合同雙方有約束力的合同文件包括（ ）。投標(biāo)書及其附件招標(biāo)階段對投標(biāo)人質(zhì)疑的書面解答資格審查文件工程報價單履行合同過程中的變更協(xié)議按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于（ ）等原因造成的工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)后工期可以順延。發(fā)包人未按約定提供施工場地分包人對承包人的施工干擾設(shè)計變更承包人的主要施工機(jī)械出現(xiàn)故障發(fā)生不可抗力當(dāng)承包人向工程師遞交索賠報告后，工程師應(yīng)認(rèn)真審核索賠的證據(jù)。承包人可以提供的證據(jù)包括（ ）。經(jīng)工程師認(rèn)可的施工進(jìn)度計劃匯率變化表施工會議記錄招標(biāo)文件合同履行中的來往信函按索賠的合同依據(jù)進(jìn)行分類，索賠可以分為（）。工程加速索賠工程變更索賠合同中明示的索賠合同中默示的索賠合同外的索賠項目監(jiān)理合同管理（判斷）1施總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的注冊理工程師或具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格的人員。、不正確總監(jiān)理工程師代表是指經(jīng)工程監(jiān)理單位法定代表人同意由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分責(zé)和權(quán)力，具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格或具有中級及以上專技術(shù)職稱、2年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的員。不正確監(jiān)理員指從事具體監(jiān)理工作，具有中專及以上學(xué)歷并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員。正確監(jiān)理單位應(yīng)重視監(jiān)理文件資料、檔案的制作和管理工作正確總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的注冊理工程師或具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格的人員。不正確總監(jiān)理工程師代表是指經(jīng)工程監(jiān)理單位法定代表人同意由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分責(zé)和權(quán)力，具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格或具有中級及以上專技術(shù)職稱、2年及以上工程實踐經(jīng)驗并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的員。不正確監(jiān)理員指從事具體監(jiān)理工作，具有中專及以上學(xué)歷并經(jīng)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員。正確監(jiān)理單位應(yīng)重視監(jiān)理文件資料、檔案的制作和管理工作正確建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。A正《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》所屬法的形是行政法規(guī)。不正確11合總同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。正確12總總承包單位可分階段對勘察、設(shè)計、施工、材料設(shè)備采等所有內(nèi)容進(jìn)行分包。不正確13由