研發(fā)大樓裝修工程施工合同

研發(fā)大樓裝修工程施工合同本合同由甲方（當(dāng)事人名稱）和乙方（當(dāng)事人名稱）雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，自愿、平等、協(xié)商一致簽訂，具有合同法律效力。一、工程項目甲方要求乙方對研發(fā)大樓（地址）進行裝修工程項目，包括但不限于墻面、地面、天花板、水電管路、照明等方面的裝修。具體項目細節(jié)見附件1“裝修項目清單”。二、工程期限乙方承諾在合同簽訂之日起（含簽訂當(dāng)日）30個自然日內(nèi)完成裝修工程項目。如因甲方原因需要延期，應(yīng)提前書面通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商達成一致。三、工期保證乙方需按照裝修項目清單要求，嚴格按照工程進度計劃，保證工程質(zhì)量，并對工程質(zhì)量負責(zé)；乙方承諾在工程期間，保證工地清潔衛(wèi)生，并做好安全施工措施，遵守相關(guān)法律法規(guī)，保障工人的人身安全和財產(chǎn)安全；乙方承諾在工程期間不得以任何理由擅自停工或影響工程進度，如需停工應(yīng)事先和甲方商定。四、工程款項總工程款：人民幣（大寫）（小寫）元（￥xxxxxx）；工程款付款方式及時間：工程完成后，甲方應(yīng)在10個自然日內(nèi)全額支付工程款；工程款支付賬戶信息詳見附件2“工程款支付賬戶信息”。五、質(zhì)量保證及驗收乙方承諾所提供的裝修材料和設(shè)備均符合國家相關(guān)標準并有生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)量證明；工程完成后，乙方應(yīng)組織進行驗收，驗收合格后，甲方應(yīng)在簽署驗收單并付清工程款后工作人員進行工程竣工驗收。六、違約責(zé)任如因乙方原因?qū)е卵b修工程進度延誤、工程質(zhì)量問題等，乙方應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任并賠償甲方因此造成的經(jīng)濟損失。七、法律適用及爭議解決本合同簽訂、履行和解釋均應(yīng)適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。如因本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，則應(yīng)向所在地法院提起訴訟。八、其他本合同自雙方簽署之日起生效，并持續(xù)有效直至裝修工程驗收合格后。本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：附件1：裝修項目清單墻面刷白乳膠漆，2遍壁紙貼面，600㎡，配套安裝石膏線，角線，門口頂端和地板位置開槽（已提供石膏線，角線）石膏板吊頂，300㎡，配套吊頂燈，拆卸舊天花板地面仿木地板貼面，1000㎡，配套地臺線，地板門檻瓷磚鋪貼，200㎡，衛(wèi)生間，配套地漏天花板石膏板吊頂，300㎡，配套吊頂燈，拆卸舊天花板防火門，2扇，開洞，裁剪水電管路維護原有供水管路、排水管路，檢修、維護已有水電設(shè)備照明吊掛式LED燈具，20套，走廊，小會議室吊頂式LED燈具，80套，大