上海市家庭居室裝飾裝修施工合同專業(yè)版

上海市家庭居室裝飾裝修施工合同專業(yè)版合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鑒于甲方需要對位于上海市的住宅進行裝飾裝修，并根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《上海市建筑裝飾裝修管理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：上海市__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元第二條乙方義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成上述工程的設(shè)計和施工。2.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量和安全，不得出現(xiàn)質(zhì)量問題和安全事故。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.4乙方應(yīng)按照約定的價格支付工程款，不得無故拖欠。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定的時間和金額支付工程款。3.2甲方應(yīng)提供施工所需的現(xiàn)場條件和設(shè)施，包括但不限于施工場地、水電接入等。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，包括但不限于施工許可證、臨時占用許可證等。3.4甲方應(yīng)對乙方施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計變更等情況給予及時答復(fù)。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照國家和上海市的相關(guān)標準和規(guī)范進行施工。4.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，不得出現(xiàn)質(zhì)量問題。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用并支付違約金。4.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)提供相應(yīng)的工程資料，包括但不限于設(shè)計文件、施工圖紙、驗收報告等。第五條工期5.1雙方約定工程工期為__________天。5.2如乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條工程價款及支付6.1雙方約定工程價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后__________天內(nèi)，支付工程款的__________%；（2）工程進度達到__________%后，支付工程款的__________%；（3）工程驗收合格后，支付剩余的工程款。6.3乙方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。7.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。7.3雙方如有其他違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2雙方應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，不得擅自變更、解除或終止合同。第九條其他約定9.1雙方應(yīng)相互配合，共同完成工程。9.2雙方應(yīng)保守對方的商業(yè)秘密，不得泄露。9.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明：第一章甲方為主導(dǎo)時的附加條款及說明1.1甲方變更設(shè)計甲方在合同履行過程中，有權(quán)根據(jù)個人喜好或?qū)嶋H需求變更設(shè)計。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的變更需求，及時調(diào)整施工方案，并報甲方審批。甲方審批同意后，乙方方可按照調(diào)整后的方案繼續(xù)施工。因甲方變更設(shè)計導(dǎo)致的工程增減項，雙方應(yīng)按照實際情況協(xié)商調(diào)整工程價款。1.2甲方監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督，以確保工程質(zhì)量和進度符合約定。甲方有權(quán)要求乙方提供施工進度報告，并對施工過程中的問題提出意見和建議。乙方應(yīng)認真聽取甲方的意見和建議，及時整改。1.3甲方臨時停工如甲方因特殊原因需要臨時停工，應(yīng)提前通知乙方，并說明停工原因。停工期間，乙方應(yīng)妥善保管施工現(xiàn)場，確保工程設(shè)施和材料的安全。停工原因消除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求盡快恢復(fù)施工。第二章乙方為主導(dǎo)時的附加條款及說明2.1乙方質(zhì)量保障乙方應(yīng)嚴格按照國家和上海市的相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的問題及時向甲方報告，并尋求解決方案。如工程驗收不合格，乙方應(yīng)負責(zé)整改，直至達到驗收標準。2.2乙方工期保障乙方應(yīng)確保按照約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方應(yīng)提前通知甲方工期延誤，并說明原因。2.3乙方保密義務(wù)乙方應(yīng)對在施工過程中獲取的甲方商業(yè)秘密予以保密，不得泄露給第三方。乙方應(yīng)遵守甲方的保密規(guī)定，未經(jīng)甲方同意，不得將甲方的商業(yè)秘密用于其他項目。第三章第三方中介時的附加條款及說明3.1第三方中介職責(zé)當合同雙方選擇第三方中介進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督時，中介方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。中介方應(yīng)公正、客觀地處理合同履行過程中的爭議和問題。中介方的決定對雙方具有約束力，雙方應(yīng)予以尊重并按照中介方的建議執(zhí)行。3.2第三方中介費用中介方的費用由雙方協(xié)商承擔(dān)。如雙方無法達成一致，可按照實際發(fā)生費用進行分攤。中介方在履行合同過程中產(chǎn)生的費用，應(yīng)向雙方出示相關(guān)憑證，雙方可根據(jù)實際情況進行核實和支付。3.3第三方中介變更如雙方對中介方的服務(wù)不滿意，有權(quán)提出變更中介方的要求。變更中介方時，雙方應(yīng)協(xié)商確定新的中介方，并簽訂補充協(xié)議。新中介