拆墻施工合同簽訂格式模板

拆墻施工合同簽訂格式模板合同編號：__________拆墻施工合同簽訂格式模板一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：乙方負責(zé)拆除甲方提供的墻體，并清理拆除現(xiàn)場。二、工程期限2.1本工程計劃開工日期為：__________2.2本工程計劃竣工日期為：__________2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保工程按時完成。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.2乙方應(yīng)確保施工過程中不對周邊環(huán)境及相鄰建筑物造成損害。四、工程價款4.1雙方確認，本工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向甲方支付工程預(yù)付款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.3工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方支付剩余工程款項。五、施工安全5.1乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)施工安全的規(guī)定和標準進行施工，確保施工安全。5.2乙方應(yīng)承擔(dān)因施工原因造成的人身傷亡、財產(chǎn)損失等一切責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2若乙方未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總價款的萬分之五。七、爭議解決7.1本合同的解釋及履行發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工并驗收合格后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.拆墻施工合同簽訂格式模板2.工程概述及相關(guān)設(shè)計圖紙3.工程質(zhì)量標準及驗收規(guī)范4.施工安全規(guī)范及操作流程5.違約金計算公式及相關(guān)法律法規(guī)6.爭議解決方式及法院管轄權(quán)說明7.甲方及乙方資質(zhì)證明文件8.工程預(yù)付款及剩余款項支付憑證9.工程竣工驗收報告10.施工期間現(xiàn)場照片及視頻資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，認定違約行為。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定或相關(guān)法律法規(guī)，認定違約行為。3.乙方未按照施工安全規(guī)范操作，造成人身傷亡或財產(chǎn)損失，認定違約行為。4.甲方未按照約定時間支付預(yù)付款或剩余款項，認定違約行為。5.甲方未提供施工場地或必要的施工條件，導(dǎo)致工程延期，認定違約行為。6.雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，未能友好協(xié)商解決，認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.拆墻施工合同：雙方約定乙方拆除甲方提供的墻體，并清理拆除現(xiàn)場的合同。2.工程概述：合同中約定的工程名稱、地點、內(nèi)容等基本信息。3.工程期限：合同中約定的工程開工日期、竣工日期等時間安排。4.工程質(zhì)量：乙方施工過程中應(yīng)保證的工程質(zhì)量標準。5.施工安全：乙方在施工過程中應(yīng)遵守的安全規(guī)范及操作流程。6.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。7.爭議解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程延期，雙方應(yīng)友好協(xié)商，根據(jù)實際情況調(diào)整工程期限。2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴格按照工程質(zhì)量標準進行施工，甲方有權(quán)要求乙方進行整改或重新施工。3.安全事故：乙方應(yīng)嚴格遵守施工安全規(guī)范，如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即報告甲方并采取相應(yīng)措施。4.支付款項問題：甲方應(yīng)按照合同約定時間支付預(yù)付款和剩余款項，如甲方延遲支付，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。5.爭議解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，可先嘗試友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.房產(chǎn)開發(fā)商在進行新建住宅或商業(yè)項目時，需要拆除部分墻體。2.企事業(yè)單位因工作需要，對內(nèi)部辦公空間進行重新布局和改造，需要拆除部分墻體。3.