電梯裝飾裝修合同范本（32篇）

電梯裝飾裝修合同范本（32篇）電梯裝飾裝修合同范本（精選32篇）電梯裝飾裝修合同范本篇1發(fā)包方(簡稱甲方)：_身份證號：承包方(簡稱乙方)：_身份證號：甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工地點：。2.住房結構：房型房_廳套，施工面積_平方米。3.裝飾施工內容：_。4.承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自_年_月_日開工，至_年_月_日竣工，工期天。二、工程價款及結算的約定1.工程總價款：￥_元，大寫(人民幣)：詳見本合同裝修工程報價單。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付_元訂金，第二次付款時扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價%合計_元(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價%合計_元(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價%合計_元(5)工程保修期_年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。三、關于材料供應的約定1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的.雙倍補償給甲方。四、關于工程質量及驗收的約定1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2.本工程由方設計施工方案。3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。五、有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。六、其它事項1.甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。七、違約責任1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付__元違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方(簽字/蓋章)：乙方(簽字/蓋章)：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：_年_月_日_年_月_日電梯裝飾裝修合同范本篇2甲方（委托單位）：_________乙方（承包單位）：__________________年_________月甲方（委托人）：_________地址：_________委托代理人：_________身份證號：_________聯(lián)系電話：_________乙方（承包人）：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________行業(yè)準入證號碼：_________工程設計師：_________聯(lián)系電話：_________施工負責人：_________聯(lián)系電話：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》（建設部第110號令）及其它有關法律、法規(guī)，結合室內裝飾裝修工程的特點和具體情況，雙方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：第一條工程概況1.1施工名稱：_________。1.2施工地點：_________。1.3工程裝飾裝修面積：。1.4工程戶型：_________。1.5乙方按工程總造價的6%收取管理費，計入工程款。1.6工程承包方式，經商定采取下列第種方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（發(fā)包人）提供其余部分材料；（3）乙方（承包人）包工、甲方（發(fā)包人）提供全部材料。1.7工程期限：開工日期_________年_________月_________日；竣工日期_________年__________________月_________日。1.8工程款：本合同工程造價為人民幣元，金額大寫：（見附件1：附件1.《誠之龍裝飾裝修預算單》）。第二條工程質量標準2.1本工程質量執(zhí)行國家標準GB50096—1999《住宅設計規(guī)范》、GB50327—20__《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、GB50210—20__《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》等相關國家和行業(yè)標準。2.2裝修室內環(huán)境污染控制應嚴格執(zhí)行GB50325—20__《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關國家、行業(yè)和地方標準。2.3其它約定標準：_____。第三條甲方責任3.1開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具、陳設的損失，由甲方承擔。3.2向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由甲方承擔。3.3負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應當由甲方支付的相關費用。3.4遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。3.5甲方不得有下列行為：（1）隨意改動房屋主體和承重結構。（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。（3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。（5）強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。（6）其他違反相關法律法規(guī)規(guī)章等強制性規(guī)定的違法或違章行為。3.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。3.6對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結算。3.7指派為甲方駐工地代表，負責合同履行和對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。3.8協(xié)調做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。第四條乙方責任4.1參加施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，根據(jù)施工圖紙或施工說明，擬定施工和進度計劃，交甲方審定。4.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。4.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護等相關規(guī)定。4.4配合甲方委托人或委托的工程監(jiān)理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。4.5嚴格執(zhí)行建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：（1）無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載。（2）遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間，不得擾民及污染環(huán)境；（3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償?shù)腵責任；（4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護；（5）保證室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔；（6）負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業(yè)指定位置。（7）其他相關管理規(guī)定。4.6乙方須提前48小時通知甲方委托的監(jiān)理人員對下列關鍵工序進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：A、材料進場B、水路、電路改造及打壓試驗C、防水工程及蔽水實驗D、木工收口、E、吊頂基層。以上分項工程未經監(jiān)理驗收，施工單位擅自進行下一道工序施工，由此造成工料損失及質量問題的由施工方承擔責任。4.7向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本，根據(jù)工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價。4.8施工中未移交甲方之前，應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設、設施和工程成品，如造成損失，應承擔相應法律責任及賠償責任。4.9甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。4.10施工過程中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。第五條工程變更5.1工程進行中，業(yè)主有權對原設計進行改動或對施工項目進行變更。在未接到業(yè)主書面申請時施工單位無權變動任何設計及材料品質。設計應包括平面圖、天花圖、節(jié)點圖、制作尺寸詳圖，凡無以上經甲方確認的圖紙而現(xiàn)場私自制作的項目甲方有權拒付工程款（見附件4.《誠之龍裝飾裝修合同工程變更單》）。5.2合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方參照原預算單價制作預算造價單并協(xié)同甲方及甲方委托的監(jiān)理簽字確認。5.3增加項目所需的費用，計算在工程造價預算之內并參照工程進度款支付方式進行支付。5.4合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，雙方協(xié)商一致后，調整相應費用。第六條關于工期的約定在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙雙方須協(xié)商一致，并簽署書面變更單。同時調整相關工程費用及工期?！豆こ套兏鼏巍肥强⒐そY算和順延工期的依據(jù)。6.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。6.2因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。6.3因設計變更或非甲、乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，導致停工8小時以上（一周以內累計計算），工期相應順延，但乙方須對導致停工的事件作書面記錄并書面告知甲方，甲乙雙方均不承擔該責任。第七條關于工程質量、驗收和保修約定7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及本合同第二條規(guī)定的質量標準及相應國家、行業(yè)施工及驗收標準進行評定驗收。7.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。委托方：_________承包方：_________電梯裝飾裝修合同范本篇3甲方(發(fā)包方)：聯(lián)系電話：乙方(承包方)：聯(lián)系電話：_______根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，就甲方委托乙方負責房屋設計及裝修施工等事宜，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：第1條工程概況1.1工程施工地址:預算面積：戶型：室廳衛(wèi)1.2工程預算為人民幣(大寫)：整，￥元整，(工程預算項目及報價詳見《預算表》)。工程內容為雙方認可的施工圖紙和預算表中注明的項目。1.3工程期限：日。開工日期：年月日;竣工日期：年月日。但若因甲方原因(如延遲付款、未在施工前選定材料型號)、或自然不可抗力限制(如停水停電等)造成工程延遲，竣工日期順延，國家法定節(jié)假日施工工期自動順延。第2條甲乙雙方權利與義務本合同簽訂生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，如有變動,應經雙方友好協(xié)商確定后執(zhí)行,協(xié)商不成按原合同執(zhí)行。2.1甲方的權利與義務：2.1.1甲方保證對所裝修的房屋具有所有權或已取得了所有權人的合法委托，有權對本合同房屋進行裝修。甲方指定為己方的全權代表，全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。施工過程中乙方只認可甲方或甲方代表的意見，如有工程變更，須有甲方或甲方委托人的簽字確認。2.1.2甲方有權對裝飾工程的設計圖紙、預(結)算表進行審核，經甲方簽字認可后，雙方各持一份，作為工程驗收、結算的依據(jù)。2.1.3乙方進場施工前，由甲方負責協(xié)調物業(yè)管理部門關系，并承擔物業(yè)管理部門收取的裝修物業(yè)管理費用，包括物業(yè)單位規(guī)定的強制裝飾公司交納的裝修押金、裝修管理費、垃圾外運費用、施工期間的水電費用等。2.1.4簽訂裝飾施工合同后，其裝飾業(yè)務牽涉到須在物業(yè)部門或政府有關職能部門辦理相關手續(xù)的，由甲方負責辦理，所發(fā)生的費用由甲方負責，包含但不限于物業(yè)裝修押金、消防、城管、渣土等管理部門收取的行政及相關費用。2.1.5如因乙方施工人員擅自違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款，由乙方承擔相關責任或相關費用。2.1.6甲方有義務將乙方施工所需的水、電開通入戶，并承擔水電費用。2.1.7乙方采購的材料如不符合質量要求，致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標，造成環(huán)境污染，甲方有權請求乙方承擔其責任并賠償其相應損失,但乙方按甲方要求采購的除外。2.1.8甲方或與甲方相關的第三方人為的原因造成工地停工、怠工，給乙方造成的經濟損失由甲方全額承擔;由于乙方自身管理原因造成的工程虧損，甲方不負任何責任。2.1.9甲方有權外請工人協(xié)助裝修，但由此產生的權利義務乙方不承擔任何責任。甲方若要改動煤氣管道、智能網絡線等，應由甲方聘請具有相關資質的專業(yè)公司負責施工，乙方不承擔相應義務。2.1.10甲方負責協(xié)調鄰里關系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾清理等工作。2.1.11甲方根據(jù)乙方施工進度及通知，及時到場對階段工程進行驗收;若有工程變更，甲方及時按乙方流程要求辦理現(xiàn)場簽證。2.2乙方的權利與義務：2.2.1在甲方向物業(yè)管理部門辦理相關手續(xù)時，乙方有義務配合甲方工作的開展。2.2.2若由甲方提出變更設計方案，經雙方協(xié)商達成一致意見后，甲方應簽署《變更單》，并經乙方相關人員簽字后方可實施，否則乙方有權按原設計施工。甲方與項目經理私自達成的變更協(xié)議對乙方無任何約束力，乙方不負有任何法律責任。2.2.3乙方有義務協(xié)助甲方辦理物業(yè)方面相關手續(xù)，因本公司施工人員違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款或罰款，由乙方承擔費用。2.2.4如甲方未開通入戶的水源、電源，需乙方從戶外接入戶內，產生的費用由甲方承擔。2.2.5由乙方負責提供的材料，乙方有義務按照合同及預算的規(guī)定送達施工現(xiàn)場并通知甲方確認簽收。甲方應在接到通知后24小時內簽字確認，否則由此導致乙方無法正常施工的，甲方應承擔乙方因此增加的施工費用，施工期限做相應延長。甲方無法在24小時內確認簽收的，為了保證工程進度，乙方有權在確認主材與甲方選材一致時，代為簽收。2.2.6乙方必須確保房屋結構牢固，如要改動結構，敲墻必須征求甲方和物業(yè)管理部門的書面批準，否則，乙方不得動工。如甲方經乙方告知改動結構后的嚴重影響后，仍強制要求乙方改動結構，乙方可拒絕施工。甲方如擅自改動結構，乙方不負任何責任。2.2.7甲方的裝飾垃圾，乙方負責清運到小區(qū)內物業(yè)指定位置,垃圾外運由業(yè)主與物業(yè)公司負責。如小區(qū)物業(yè)在本小區(qū)內不準傾倒裝飾垃圾的，由此產生的外運費用由甲方承擔。2.2.8甲方應知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環(huán)境造成的影響，協(xié)調關系獲得理解并承擔相應的責任。2.2.9甲方有義務事先告知乙方未知的與本工程質量相關的事項，如甲方知道或根據(jù)經驗應該知道的有關質量問題而未告知乙方，則造成的損失由甲方承擔。2.2.10乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家俬、陳設以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。第3條工程變更3.1簽訂合同后，甲方未與乙方協(xié)商,不得擅自單方修改、變更設計，若有修改意見雙方應該協(xié)商一致，簽訂乙方提供的《中期施工增(減)項目變更申請單》(以下簡稱《變更單》)，并經甲方、設計師、項目經理、監(jiān)理、預算員、物料員簽字認可后方能生效。如甲方修改原設計方案造成工程延期，則有義務簽訂工程延期單，工期相應順延。3.2如乙方在施工過程中遇到設計與現(xiàn)場情況相沖突的時候，在保證工程質量和美觀的前提下，經與甲方共同協(xié)商，可以變更解決。3.3簽訂施工合同三日后乙方開始采購、定制相關主材及輔料，如果甲方在合同簽訂三日之后要求減少工程項目，須經甲乙雙方協(xié)商并取得一致后方可實施變更程序。3.4乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的變更，以及增加工程量，必須經甲方或甲方代表批準，并簽字確認。未經甲方批準簽字，乙方擅自變更設計或對原定材料更換，甲方有權不認可，發(fā)生的全部費用由乙方承擔，且工期不順延。3.5對于甲方提出的不可行的設計變更，乙方有義務事先告甲方將由此產生的質量問題及后果。若甲方強行進行設計變更，從而造成工程質量問題，由甲方承擔。3.6乙方按照甲方簽字認可的設計方案予以施工的項目，甲方不得以不美觀或不滿意為由要求更改設計。若甲方強行更改設計與材料，其返工費，材料損耗費等損失由甲方承擔。第4條付款方式及結算的約定4.1本合同簽訂后，甲方應在當日向乙方支付本合同總金額的65%，即人民幣￥元(大寫)。在泥作工程、木制作基本完工、漆工進場前，甲方向乙方支付二期工程款，合同總金額的30%，即人民幣￥元(大寫：)。余款5%即人民幣￥元(大寫：)在雙方制安驗收合格的三日內付清。4.2甲方如沒有按時付款，本工程工期自然順延，乙方有權拒絕向甲方交付主材及進行后續(xù)項目施工，并且無須承擔甲方房屋裝飾的保修義務。甲方拖欠工程款的，按30元/天向乙方支付違約金。甲方在交付二期工程款前進行變更導致工程款增加的，應在交納二期款時向乙方繳清;二期款后進行施工項目變更導致工程款增加的，應在增項項目開工前全額交納增加款項，否則乙方有權停止施工，相應責任由甲方承擔。4.3工程結算由乙方根據(jù)實際工程量做出《裝修工程業(yè)主繳款結算單》，經甲方確認后按實結算，多退少補。4.4甲方支付乙方的款項，只能交付給乙方公司，并開具乙方財務收據(jù)。如甲方將現(xiàn)金交付給其他人代繳而造成損失，責任由甲方承擔。第5條工程工期5.1因甲方未按合同約定完成工作，甲方自購的材料不能按時送達現(xiàn)場或因甲方提供的材料用品不合格造成返工而影響工程工期，原定工期順延，并由甲方承擔因此造成的一切費用。5.2由于乙方原因不能按期開工、中途停工或因乙方原因造成工程質量存在問題而返工，影響工程工期損失由乙方自行承擔，原定工期不順延。5.3由于變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它不可抗拒的因素而影響工期的，工期相應順延。5.4部分工作和部分制作需在施工過程中由甲方配合、確認，而甲方遲遲不予表態(tài)確認也不予以配合，則視作甲方有意拖延工期，其工期順延。第6條驗收結算6.1本工程質量評定驗收標準的依據(jù)(1)施工圖紙(2)預算表中所載明的主材說明及工藝備注(3)中期變更單;6.2工程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、細木工程(油漆前)，泥作工程、油漆工程。6.3甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作)，乙方自檢，并于48小時前通知甲方參加，驗收合格，甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;工程質量符合規(guī)范要求，甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方批準，乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，視為甲方已同意。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗;若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，且工期不順延。6.4由于乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞，其返工費用由乙方承擔。6.5甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時，乙方和甲方直接發(fā)包的施工方應對各自的工程質量負責，若發(fā)生質量問題，由責任方承擔。6.6工程竣工后，乙方可口頭、電話、短信、郵件等方式通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方既不另行通知乙方延期驗收時間，又不按約定時間驗收，視為默認驗收合格。6.7工程竣工后，甲方未經驗收擅自使用，視為甲方驗收合格。6.8驗收合格項目，雙方簽字確認;不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。第7條工程保修7.1本工程保修責任期以公司完工后發(fā)放的《保修單》所載明的期限為準：1)屋內防水工程、防漏工程保修期為5年，水電工程保修期為5年，木工、泥工、油漆工程保修期為2年;2)基礎裝修施工項目非人為及自然不可抗力原因造成損壞公司提供終身維護;3)公司所代購的主材保修期為1年;4)家具、燈管保修期為3個月;5)家電保修期以家電保修卡規(guī)定的期限為準，保修義務由電器供應商履行;7.2保修范圍為乙方施工的工程項目。甲方在交納尾款后，乙方為甲方開具工程保修卡。7.3施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。7.4由于甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不在保修范圍之內。7.5在保修期間內，乙方工程質量原因造成的直接損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。7.6乙方驗收交房后，甲方如在使用過程中發(fā)現(xiàn)電路短路及其他問題，應及時通知乙方派專業(yè)人員檢修，不得擅自請其他行外人員進行維修，否則因此導致的次生災害事故等由甲方承擔。7.7未辦理工程驗收手續(xù)并開具工程質量保修單，甲方提前入住使用視為默認驗收，造成的一切損失由甲方負責，乙方有權拒絕保修。第8條爭議8.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應積極協(xié)商解決，否則由責任方承擔由此發(fā)生的損失。8.2協(xié)商不成可通過廣西建筑裝飾協(xié)會進行調解;調解不成，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院起訴解決。第9條合同解除和終止9.1由下列情形之一的，可以解除合同。(1)甲乙雙方協(xié)商一致;(2)不可抗力致使合同無法履行;(3)因一方違約致使合同無法履行。(4)客戶原因要求解除合同的，開工前，材料未進場，客戶需要承擔相應的`違約金;材料進場后，客戶需要承擔相應的違約金。9.2甲乙方履行完本合同全部義務，工程竣工，結算款項支付完畢后，本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。第10條其他約定事項第11條合同附件：11.1、工程預算書一份11.2、A3紙CAD黑白設計施工圖一份第12條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)后生效。甲方(簽名)：___年____月____日乙方：(蓋章)___年____月____日電梯裝飾裝修合同范本篇4建設方(簡稱甲方)：______承建方(簡稱乙方)：______根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一.施工地址：___市湖濱區(qū)財政局二樓機房。二.承包方式：全包(包工.包料、全包、部分承包)。三.總價款：￥.3元，大寫(人民幣)：壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中：材料費：99966.63元，人工費：3654.2元他費用：14417.47元經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。四.付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_____年_________月_________日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)五.合同組成本合同的組成包括：本合同文本、預算清單。六.工期：自_____年_________月_________日開工，至_____年_________月_________日竣工，工期26天。七.本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：乙方(簽章)：建設方代表(簽字)：承建方代表(簽字)：簽訂日期：年月日電梯裝飾裝修合同范本篇5甲方：乙方(業(yè)主)：乙方所購買房屋的房號為：為規(guī)范房屋的裝飾裝修行為，保持房屋的整體質量和使用安全，保障全體業(yè)主和使用人的合法權益，根據(jù)《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》、《臨時管理規(guī)約》中的相關約定和國家、省、市的有關規(guī)定，經甲、乙雙方充分協(xié)商達成如下協(xié)議：第一條裝飾裝修管理細則一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不得施工;19:00點后施工人員必須撤離施工現(xiàn)場，以確保小區(qū)安全;在國家法定節(jié)假日、高考和中考期間等其他特殊時間段，甲方有權調整施工時間。二、裝修期間，施工人員服從甲方的監(jiān)督管理;乙方對裝修施工人員的行為及其后果承擔連帶責任。三、裝修期間，甲方將派人員按本協(xié)議對裝修工程進行監(jiān)督管理，乙方、施工人員必須服從監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修，甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的，由乙方負責賠償并承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業(yè)的而造成他人損失或損害的，由乙方承擔賠償及其他一切責任。第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規(guī)定一、禁止一樓住戶下挖地面。二、禁止拆改梁、板、柱、承重墻等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、砍鑿承重墻和柱，不得鑿穿陽臺隔斷板，以及毗鄰房屋共用之隔墻。三、禁止隨意增加房屋荷載，尤其是樓面裝修不得使用超重材料等，總體負荷不超過住宅使用中的約定。四、禁止不經批準拆改水電管線、采暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附屬設施，如確需改動，須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意后，乙方拆改以上附屬設施時，應保證線路及管道暢通，不得影響原有設施的整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規(guī)裝修造成的滲水、漏電、斷電等事故，由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。五、衛(wèi)生間、廚房均已做好地面防水層，裝修中禁止在地面防水層上打孔，以免破壞防水層，導致毗連層滲漏，如有破損需重做防水處理，并需進行24小時閉水實驗，不得將沒有防水要求的廚房設為衛(wèi)生間、廚房間。六、除空調外掛機等必要設備，防盜網等不得在外墻懸掛。七、禁止違反消防規(guī)定進行裝修，否則引起的一切后果由乙方承擔;施工現(xiàn)場禁止有明火源。八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內，不得阻塞公共走廊或任何公共場所。十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等，由乙方負責修復和賠償，并承擔相應法律責任。十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的，必須事先通知甲方，并在約定的期限內恢復原狀，按約定交納費用。造成損失的，責任人必須給予賠償。十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區(qū)公共設備、設施，如有任何損壞，當事人必須賠償損失。十三、無論什么時候，不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批后方可施工。第三條裝飾裝修注意事項一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及說明進行。二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規(guī)程和管理公司有關規(guī)定，電線必須要保護在阻燃塑料套管內。三、為了保證小區(qū)的整體美觀和相鄰業(yè)主的安全，乙方安裝防盜網須到甲方處登記，由甲方指定統(tǒng)一樣式的防盜網，并且要符合甲方安裝規(guī)定。四、乙方應按設計預留的位置安裝空調，未預留設計位置的，應按甲方指定的位置安裝，并按要求做好噪音及冷凝水的處理，外立面冷凝管、線必須規(guī)范安裝，以保持物業(yè)外立面整齊美觀。五、樓房外墻面已做保溫處理，乙方如需安裝空調，必須在固定處做好防水處理，以防發(fā)生滲水現(xiàn)象，由此造成的損失由業(yè)主自己承擔。六、所有外墻、房頂、陽臺不許安裝招牌及廣告以免影響建筑物外觀，室內裝修不能伸出公共走廊、窗臺、陽臺。七、所有內部隔墻應使用重量較輕和干式結構的材料，列如：空心板、GRC隔板，如果是木框架或板墻，必須要涂上防火漆;所有木制吊頂必須涂上防火漆(或防火涂料)。八、任何施工程序，包括鑿刻、鉆洞等均不許危及墻壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。九、所有發(fā)出的噪音、震動聲的工程，必須在指定時間內進行，其他時間不得擾及其他業(yè)主。十、室內給排水管道安裝完畢后，必須作閉水滲漏實驗，確認無滲水后進行下一步工作。十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問，請向甲方管理處咨詢。第四條防火責任明細一、消防工作重于泰山，本物業(yè)執(zhí)行“誰裝修，誰負責”的消防工作原則和“預防為主，防消結合”的消防工作方針，積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責范圍為：一切因乙方裝飾裝修工程，所能引起事故的防火消防區(qū)域及隱患。三、乙方防火職責為：1、協(xié)助小區(qū)防火責任人搞好消防工作，共同維護小區(qū)防火安全。2、負責本區(qū)域范圍內的防火工作，確保本區(qū)域安全。3、認真貫徹、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規(guī)定。4、協(xié)助甲方保護好本小區(qū)公共場所的消防設施、設備，愛護消防器材。5、協(xié)助小區(qū)防火責任人定期組織消防檢查，改善消防安全條件，完善消防設施，把火災事故消滅在萌芽狀態(tài)。6、檢查、上報本區(qū)域裝修工程，糾正處理本區(qū)域的違反消防法規(guī)的現(xiàn)象和行為。第五條竣工驗收裝修完成后，乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間，甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內，由工程、業(yè)主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收，驗收不合格項目由施工單位限期整改，因整改造成的各項損失費用，均有施工方承擔。第六條裝修保證金一、為保證業(yè)主的利益和樓宇結構及配套設備的安全，甲方收取乙方保證金每戶20__元。二、裝修完畢經甲方驗收合格后，扣除實際發(fā)生的費用(以甲方驗收合格之日停止計費)，3個月未發(fā)生質量問題，按規(guī)定退還尾款。如驗收不合格，甲方繼續(xù)收取乙方整改期間的相關費用。第七條其它事項一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失，由乙方連帶承擔一切責任。二、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。甲方簽章：代表人：年月日乙方簽章：代表人：年月日電梯裝飾裝修合同范本篇6編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：第一條工程概況1.1工程地點及面積：_________________________________1.2工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。1.4工程期限________天;開工日期_____年_____月_____日竣工日期_____年_____月_____日第二條工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份;3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。第四條甲方義務4.1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;4.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;4.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。第五條乙方義務5.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質量，按期完成工程;5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。第六條工程變更6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。第七條材料的提供7.1由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;7.2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;7.4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。第八條工期延誤8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;(4)甲方同意工期順延的其他情況。8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。第九條質量標準9.1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：(1)《GB50210—20__建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范》(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定》(3)其它驗收標準：9.2施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時：(1)甲乙雙方協(xié)商解決;(2)如協(xié)商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。第十條工程驗收和保修10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)第十一條工程款支付方式11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：(2)第一次合同簽訂之日，第二次隱蔽工程驗收后3日內，第三次竣工驗收合格后4日內(3)其他支付方式：___________________________________11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。第十二條違約責任12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;(2)向____________________________________人員法院起訴。第十四條具體規(guī)定14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內);14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。第十五條附則15.1本合同簽訂后工程不得轉包;15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;15.4合同履行完后自動終止;15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。甲方(簽字)：_____________乙方(蓋章)：_____________委托代理人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______________年_______月______日________年_______月______日電梯裝飾裝修合同范本篇7原告：_____________裝飾設計工程有限公司法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。訴訟請求一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;二、本案訴訟費由被告承擔。事實與理由原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。此致__________市__________區(qū)人民法院具狀人：______________裝飾設計工程有限公司_____年_____月_____日附：合同副本__________份。本訴狀副本______份。其它證明文件_____份。電梯裝飾裝修合同范本篇8合同編號：________發(fā)包人：________承包人：________住所：________住所：________委托代理人：________營業(yè)執(zhí)照號：________電話：________委托代理人：________電話：________依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程地點：______________________________________.1.2工程內容及做法（家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表）1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供裝飾裝修材料表），發(fā)包人提供部分材料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料表）；（3）承包人包工、發(fā)包人包料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表）1.4工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）________________________元，小寫：______________元（家庭居室裝飾裝修工程報價單）第二條工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）第四條發(fā)包人義務4.1開工前________天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；4.2提供施工期間的水源、電源；4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系；4.4不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；4.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。第五條承包人義務5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程；5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。電梯裝飾裝修合同范本篇9今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標準版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完后對您有參考價值。發(fā)包方(簡稱甲方)：_____________承包方(簡稱乙方)：_____________根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、概況及要求1、裝飾施工地點：2、裝飾施工內容：3、承包方式：_____4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。甲方要求：1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;2、以裝修效果圖為準;3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行;4、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收;二、關于材料供應的約定：1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。三、關于工程質量及驗收的約定：1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2、本工程由___方設計施工方案。3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。四、關于工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定后第一次付款：金額：大寫：第二次付款工期進度過半付：元竣工驗收合格后付其余款：元五、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續(xù)工程款。4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金六、糾紛處理方式：1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調解，也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)七、合同的變更和解除：1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。八、其它約定：九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：乙方(簽章)：法定代表人：委托代理人：住址：地址：電話：電話：郵編：郵編：簽訂日期：年月日簽訂地點：電梯裝飾裝修合同范本篇10發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________承包方(簡稱乙方)：_________________________甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工地點：2.住房結構：房型房廳套，施工面積__________平方米。3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。4.承包方式：_____________(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、工程價款及結算的約定1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________，詳見本合同裝修工程報價單。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付________________元訂金，第二次付款時扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價________________%合計_________元(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價________________%合計_________元(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價________________%合計_________元(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。三、關于材料供應的約定1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。四、關于工程質量及驗收的約定1.本工程執(zhí)行________________《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、________________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2.本工程由________________方設計施工方案。3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。五、有關安全生產和防火的約定六、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。七、違約責任1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：________________電話：________________乙方(簽章)：________________電話：________________簽訂地點：________________簽訂日期：________________電梯裝飾裝修合同范本篇11發(fā)包方(簡稱甲方)：_______________承包方(簡稱乙方)：_______________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、概況1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___號__樓___室。3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：材料費：______，人工費：______管理費：______，設計費：______垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____其他費用：______經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。二、關于材料供應的約定：1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。三、關于工程質量及驗收的約定：1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2、本工程由___方設計施工方案。3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。7、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。四、有關安全生產和防火約定：甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。五、關于工程價款及結算的約定：1、工程款付款方式列下表：付款時間付款百分比金額對預算設計認可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除合同簽訂后開工前二至五天65%元施工過程中工期進度過半30%元竣工驗收當天5%元增加工程項目簽訂項目變更表100%元注：裝飾工程有形市場另有規(guī)定的，亦可按市場規(guī)定辦理。2、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。3、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。4、雙方款項往來，均應出具收據(jù)，施工結束須開具發(fā)票。六、其它事項1、甲方工作：(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔承擔有關費用。2、乙方工作：(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。七、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙