塑料制品購銷合同范本

1、合同編號(hào):塑料制品購銷合同范本甲方：乙方：簽訂日期：年 月 日承攬方:委托方：合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照中華人民共和國經(jīng)濟(jì) 合同法及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。一、承攬標(biāo)準(zhǔn)品名材料規(guī)格（mm）計(jì)量單位單價(jià)（含稅）金額（元）備注見附件合計(jì)（大寫）：具體金額于實(shí)際出貨為準(zhǔn)二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)！按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量：所有包裝由運(yùn)城制版公司大版制作，版費(fèi)由委托方預(yù)付14.9萬元，每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值15萬元，承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件四、貨款結(jié)算方式及時(shí)間：每月月底對(duì)賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方

2、在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。六、運(yùn)輸方式及交貨時(shí)間：承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方，運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時(shí)間：稿件客戶確認(rèn)后 20天交貨，返單交貨時(shí)間為合同簽定后 15天 交貨。七、加工承攬地：承攬方所在地。八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時(shí)扣 除。九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標(biāo)的，如未給承攬方造成損失之 前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工， 所有稿費(fèi)，版費(fèi)，材料費(fèi)及工時(shí)費(fèi)均由委托方承擔(dān)，委托方不得

3、拒付相關(guān)費(fèi)用。十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時(shí)問從委托方定稿并下訂單開始計(jì)算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。十一、驗(yàn)收時(shí)間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對(duì)產(chǎn)品的 數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定， 委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動(dòng)用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù) 量和質(zhì)量符合約定。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷， 使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委 托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。十二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊(cè)商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利，著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)

4、權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承 攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委托方對(duì)提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負(fù)責(zé)，如委托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起 侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），QS證，印刷執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），第三方檢測(cè)報(bào)告。十四、除外責(zé)任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲 或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時(shí)內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒 力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。十五

5、、違約責(zé)任：1 .承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2 .交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的， 有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3 .因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4 .逾期交貨，每延誤一大承攬方承擔(dān)本合同總金額的 0.2%的違約金（交付 約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有 權(quán)拒收。5 .不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定， 使委托方錯(cuò)過了產(chǎn)品上市 的最佳時(shí)機(jī)，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨 款外，視實(shí)際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。十七、未盡事宜，均按中華人民共和國合同法有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決， 協(xié)商不成交由委托方所 在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合