全國一級建造師考試《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》歷真題與答案

2010 年全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試 建設(shè)工程法規(guī)與相關(guān)知識（參考答案及解析） 一、單項選擇題(共 70 題，每題 1 分，每題的備選項中，只有 1 個最符合題意)根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)核發(fā)《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機(jī)構(gòu)是（）。A、省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門B、國務(wù)院建設(shè)主管部門C、中國建筑業(yè)協(xié)會建造師分會D、國務(wù)院發(fā)展和改革委員會【答案】B2、根據(jù)《民法通則》,當(dāng)事人向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的普通訴訟時效是（）年A、1B、2C、4D、20【答案】B3對全國注冊建造師的注冊、執(zhí)業(yè)活動實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)是（）A、國務(wù)院建設(shè)主管部門B、省、自治區(qū)、直轄市人民政府C、建設(shè)行業(yè)協(xié)會D、人事部或其授權(quán)機(jī)構(gòu)【答案】A4、民事法律關(guān)系的內(nèi)容是指（）A、民事權(quán)利和民事義務(wù)B、民事權(quán)利和民事責(zé)任C、民事規(guī)范和民事責(zé)任D、民事義務(wù)和民事責(zé)任【答案】A5、根據(jù)《民法通則》，施工單位的項目經(jīng)理屬于施工單位的（）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、職務(wù)代理人【答案】A6、根據(jù)《物權(quán)法》，建設(shè)用地使用權(quán)屬于（）。A、所有權(quán)B、用益物權(quán)C、擔(dān)保物權(quán)D、留置權(quán)【答案】B7、根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證的前提條件是（）。A、已經(jīng)取得安全生產(chǎn)許可證B、辦理了工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)C、有滿足施工需要的施工圖紙D、已經(jīng)取得規(guī)劃許可證【答案】A8、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，關(guān)于我國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的說法，錯誤的是（）A、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個序列；B、建筑業(yè)企業(yè)根據(jù)各自的工程性質(zhì)的技術(shù)特點(diǎn)，分別劃分為若干資質(zhì)類別；C、個資質(zhì)類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級；D、房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)分為特級、一級、二級等三個等級。135 【答案】D9、甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6月5日甲公司向乙公司支付50萬元預(yù)付款，7月5日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6月3日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時將不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付預(yù)付款，此時甲公司可以行使（）。A、后履行抗辯權(quán)；B、同時履行抗辯權(quán)C、撤銷權(quán)D、不安抗辯權(quán)【答案】D10、下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是（）A、繼承糾紛B、對罰款不服發(fā)生的糾紛C、總分包之間的合同糾紛D、勞動合同糾紛【答案】DA、交通運(yùn)輸工具B、正在建造的船舶、航空器C、生產(chǎn)設(shè)備、原材料D、正在建造的建筑物【答案】D12、同一專業(yè)的兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實(shí)行聯(lián)合承包，應(yīng)當(dāng)按照（）單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程資質(zhì)等級較高的；B、聯(lián)合體牽頭C、承擔(dān)主要任務(wù)的D、資質(zhì)等級較低的【答案】D13、、關(guān)于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是（）。A、未經(jīng)行政復(fù)議程序，不能提起行政訴訟B、法院審理行政訴訟案件不適用調(diào)解C、行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則D、在行政訴訟過程中，被告有權(quán)自行向原告和證人收集證據(jù)【答案】C14、施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土等級的通知，施工圖紙中標(biāo)明該部位的混凝土標(biāo)號為C30標(biāo)準(zhǔn)。對該單位工程應(yīng)以（）為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。施工圖紙B、技術(shù)規(guī)范C、監(jiān)理通知D、施工合同【答案】A15、關(guān)于民事訴訟證人出庭作證的說法，正確的是（）。A、證人只提交書面證詞無須出庭作證B、數(shù)個證人證明同一事實(shí)時，可以同時接受詢問C、證人在庭審時應(yīng)當(dāng)旁聽D、證人有義務(wù)出庭作證【答案】D16、某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金為6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權(quán)主張的最高給付金額為（）萬元。A、16B、10C、12D、4【答案】C17、施工單位招聘臨時工的最低年齡為（）歲。A、16B、14C、20D、18【答案】A136 18、水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復(fù)，則該水泥買賣合同成立的時間為（）。A、水泥廠的答復(fù)文件到達(dá)施工單位時B施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時C、水泥廠發(fā)出答復(fù)文件時D、施工單位訂購水泥的要約到達(dá)水泥廠時【答案】A19、根據(jù)《合同法》，債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利自提存之日起（）年內(nèi)不行使而消滅，提存物扣除提存費(fèi)用后歸國家所有。A、3B、2C、5D、4【答案】C20、施工單位依法對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任的是（）。A、技術(shù)負(fù)責(zé)人B、法定代表人C、安全管理部門負(fù)責(zé)人D、項目負(fù)責(zé)人【答案】無21、某建筑施工單位有50名從業(yè)人員。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，該單位應(yīng)當(dāng)（）。A、配備兼職安全生產(chǎn)管理人員B、配備專職安全生產(chǎn)管理人員C、因?yàn)橐?guī)模較小，不需要配備安全生產(chǎn)管理人員D、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員【答案】D22、某建設(shè)單位與施工單位簽訂起工獎罰協(xié)議。雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)《合同法》，該趕工獎罰協(xié)議為（）合同。A、顯失公平B、附條件C、可變更、可撤銷D、附期限【答案】D23、某建設(shè)工程發(fā)包人經(jīng)過招標(biāo)確定了中標(biāo)人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為（）之日。A、合同備案B、評標(biāo)委員會提交評標(biāo)報告C、中標(biāo)通知發(fā)出D、發(fā)包人確定中標(biāo)人【答案】B24、關(guān)于法院采取訴訟財產(chǎn)保全與訟前財產(chǎn)保全措施時，申請人是否需要提供擔(dān)保的說法，正確的是（）。A、申請人對于前者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，而對于后者根據(jù)法院要求提供擔(dān)保B、申請人對于前者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，而對后者不需提供擔(dān)保C、申請人對于前者根據(jù)法院要求提供擔(dān)保，而對于后者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保D、申請人對于前者不需提供擔(dān)保，而對于后者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)?！敬鸢浮緾25、某工程建設(shè)項目設(shè)計招標(biāo)中，甲設(shè)計單位投標(biāo)報價為2000萬元，則其投標(biāo)保證金最高應(yīng)為（）萬元。A、40B、4C、20D、10【答案】D137 26、關(guān)于和解的說法，錯誤的是（）。A、和解協(xié)議具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力B、當(dāng)事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解C、和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段D、當(dāng)事人和解后可以請求法院調(diào)解，制作調(diào)解書【答案】A27、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，分包單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費(fèi)應(yīng)由（）支付。A、總承包單位和分包單位按一定比例共同B、分包單位C、總承包單位D、建設(shè)單位【答案】C28、施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于（）。A、要約邀請B、承諾C、部分承諾D、新要約【答案】D29、建設(shè)單位與施工單位的合同中約定：“雙方在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有關(guān)仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設(shè)單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執(zhí)不下。關(guān)于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是（）。A、只能向有管轄權(quán)的人民法院起訴B、只能向不動產(chǎn)所在地的仲裁委員會申請仲裁C、應(yīng)由甲仲裁委員會進(jìn)行仲裁D、建設(shè)單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進(jìn)行仲裁【答案】A30、下列建設(shè)項目中，可以不招標(biāo)的是（）。A、個人捐資的教育項目中合同估算價為80萬元的監(jiān)理合同B、外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同C、使用財政預(yù)算資金的體育項目中合同估算價為80萬元的材料采購合同D、上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500萬元的材料采購合同【答案】C31、根據(jù)《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內(nèi)容中，不屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容是()。A、工程項目采用的材料、設(shè)備B、工程項目技術(shù)人員的勞動合同C、工程項目的規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工等環(huán)節(jié)D、工程項目的安全、質(zhì)量【答案】B32、某施工單位為避免破壞施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)原有地下管線，欲查明相關(guān)情況，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)向其提供施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)地下管線資料。A、城建檔案管理部門B、相關(guān)管線產(chǎn)權(quán)部門C、市政管理部門D、建設(shè)單位【答案】D33、關(guān)于分包工程發(fā)生質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題給建設(shè)單位造成損失的責(zé)任承擔(dān)說法，正確的是()。138 A、分包單位只對總承包單位負(fù)責(zé)B、建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利C、建設(shè)單位只能向給其造成損失的分包單位主張權(quán)利D、總承包單位承擔(dān)的責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向分包單位追償【答案】D34、某建設(shè)項目實(shí)行施工總承包，則該建設(shè)工程的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援案應(yīng)由()編制。A、總承包單位和分包單位各自B.建設(shè)單位統(tǒng)一組織C、總承包單位統(tǒng)一組織D.監(jiān)理單位統(tǒng)一組織【答案】C35、《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括()建筑。A、廠房B、醫(yī)療C、住宅D、教育【答案】A36、下列勞動合同條款，屬于必備條款的是()。A、福利待遇B、試用期C.勞動條件D、補(bǔ)充保險【答案】C37、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對全國建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施綜合監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)是()。A、國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門B、國務(wù)院鐵路、交通、水利等有關(guān)部門C、國務(wù)院D、國務(wù)院建設(shè)行政主管部門【答案】A38、劃撥土地使用權(quán)只能由()人民政府依法批準(zhǔn)。A、縣級以上B、鎮(zhèn)級以上C、中央D、省級以上【答案】A39、下列施工單位人員中不必經(jīng)建設(shè)主管部門考核合格即可任職的是（）。A、項目安全生產(chǎn)管理人員B、項目技術(shù)員C、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人D、項目經(jīng)理【答案】B40、停建、緩建建設(shè)工程的檔案，暫由()保管。A、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門B、建設(shè)單位C、施工單位D、城建檔案館【答案】B41、關(guān)于代位權(quán)行使的說法，正確的是()。A、債權(quán)人可選擇以自己的名義或債務(wù)人的名義起訴次債務(wù)人B、債權(quán)人可以代位行使的權(quán)利必須不是專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)C、代位權(quán)是債權(quán)人行使的抗辯權(quán)D、債權(quán)人自己負(fù)擔(dān)行使代位權(quán)的必要費(fèi)用【答案】B139 42、下列與工程建設(shè)有關(guān)的規(guī)范性文件中，由國務(wù)院制定的是()。A、安全生產(chǎn)法B、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定C、工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法D、安全生產(chǎn)許可證條例【答案】D43、根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負(fù)有到期債務(wù)的第三人協(xié)助向（）履行債務(wù)。A、勝訴方B、金融機(jī)構(gòu)C、敗訴方D、執(zhí)行法院【答案】A44、施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設(shè)單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（）。A、盡管未約定利息，施工單位要求按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持B、由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持C、盡管未約定利息，施工單位要求低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持D、由于未約定利息，施工單位要求支付墊資力氣，不予支持?！敬鸢浮緿45、根據(jù)《稅收征收管理法》）日內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理變更稅務(wù)登記。A、60B、45C、30D、15【答案】C46、根據(jù)《建筑法》，有權(quán)對建筑工程實(shí)施強(qiáng)制監(jiān)理的范圍進(jìn)行規(guī)定的機(jī)構(gòu)是（）A、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理行政主部門B、國務(wù)院C、省級建設(shè)行政主管部門D、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部【答案】B47、某施工項目材料采購合同中，當(dāng)事人對價款沒有約定，未達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定，則應(yīng)按照（）的市場價格履行。A、合同簽訂地B、履行義務(wù)一方所在地C、材料所在地D、訂立合同時履行地【答案】D48、某工程項目建設(shè)過程中，發(fā)包人與機(jī)械廠簽訂了加工非標(biāo)準(zhǔn)的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼板。根據(jù)《合同法》，該合同屬于（）合同。A、施工承包B、承攬C.信托D、委托【答案】B49、根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。A、投標(biāo)保證金最高不得超過50萬元B、招標(biāo)人發(fā)了中標(biāo)通知書，投標(biāo)保證金的有效期自動終止C、投標(biāo)保證金不得采用銀行保函方式D、中標(biāo)人拒絕簽訂施工合同時，招標(biāo)人有權(quán)沒收其投標(biāo)保證金【答案】D140 50、某施工單位認(rèn)為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經(jīng)過審理，認(rèn)為該行政處罰顯失公平。關(guān)于法院對該案的處理，下列說法中正確的是（）。A、由于該行政處罰并不違法，法院應(yīng)當(dāng)維持原判B、法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告C、法院應(yīng)當(dāng)判決行政機(jī)關(guān)重新作出行政處罰D、法院可以直接判決減少部分罰款金額【答案】D51、在保險合同中，負(fù)有支付保險費(fèi)義務(wù)的當(dāng)事人是（）。A、受益人B、投保人C、被保險人D、保險人【答案】B52、2008年4月1日，甲公司將其廠房無償轉(zhuǎn)讓給乙公司，導(dǎo)致甲公司的債權(quán)人丙公司無法實(shí)現(xiàn)債權(quán)，丙公司于2009年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權(quán)的截止日期為（）。A、2011年1月1日B、2010年1月1日C、2010年4月1日D、2009年4月1日【答案】B53、承運(yùn)人按照合同約定將貨物運(yùn)輸?shù)街贫ǖ攸c(diǎn)后，托運(yùn)人拒絕支付運(yùn)輸費(fèi)用，承運(yùn)人可以對相應(yīng)的運(yùn)輸貨物行使（）A、抵押權(quán)B、質(zhì)押權(quán)C、抵消權(quán)D、留置權(quán)【答案】D54、在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機(jī)械設(shè)備，可能產(chǎn)生噪音污染的，施工單位必須在該工程開工（）日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)部門申報。A、7B、10C.15D、3【答案】C55、甲乙兩公司為減少應(yīng)納稅款，以低于實(shí)際成交的價格簽訂合同。根據(jù)《合同法》，該合同為（）合同。A、有效B、無效C、效力待定D、可變更、可撤銷【答案】B56、按照《城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例》，施工單位在繳納（）的同時，還應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅。A、企業(yè)所得稅B、利息稅C、營業(yè)稅D、個人所得稅【答案】C57、仲裁裁決作出后，當(dāng)事人應(yīng)錄履行裁決。一方當(dāng)事人不履行的，另一方當(dāng)事人可以根據(jù)《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，向（）申請執(zhí)行。A、人民法院B、公安機(jī)關(guān)C、政府主管部門D、仲裁委員會【答案】A58、某施工單位的副經(jīng)理將其個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同須經(jīng)過（）同意。A、股東會B、工會C.董事會D、監(jiān)事會【答案】A141 59、甲公司欠某供應(yīng)商500萬元貸款，現(xiàn)甲公司分立為乙、丙兩家公司。關(guān)于甲公司分立后500萬元債務(wù)的清償問題的說法，正確的是（）。A、應(yīng)當(dāng)由甲公司承擔(dān)全部債務(wù)B、應(yīng)當(dāng)由乙、丙公司承擔(dān)連帶債務(wù)C、乙公司與丙公司均不承擔(dān)清償責(zé)任D、應(yīng)當(dāng)由乙公司承擔(dān)全部債務(wù)【答案】B60、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)，下列招標(biāo)投標(biāo)行為中，不構(gòu)成招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是（）。A、招標(biāo)人在開標(biāo)前將投標(biāo)情況告知其他投標(biāo)人B、招標(biāo)人預(yù)先內(nèi)定中標(biāo)人C、招標(biāo)人與投標(biāo)人事先商定壓低標(biāo)價，中標(biāo)后再給中標(biāo)人讓利D、招標(biāo)人從幾名中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人【答案】D61、根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，不屬于施工招標(biāo)文件內(nèi)容的是（）。A、投標(biāo)人須知B、技術(shù)條款C、施工組織設(shè)計D、合同主要條款【答案】C62、工程施工過程中應(yīng)當(dāng)采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是（）。A、禁止攜帶火種進(jìn)入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險物品的場所B、修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關(guān)單位必須事先經(jīng)過當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)C、禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險的場所使用明火D、自動消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗【答案】B63、建設(shè)工程施工合同應(yīng)以（）為合同履行地。A、原告住所地B、合同簽訂地C、施工行為地D、被告住所地【答案】C64、工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位（）。A、暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位B、整改，并及時報告建設(shè)單位C、暫時停止施工，并及時報告有關(guān)主管部門D、整改，并及時報告有關(guān)主管部門【答案】A65、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理依據(jù)的是（）。A、監(jiān)理合同B、法律、法規(guī)C、施工合同中約定采用的推薦性標(biāo)準(zhǔn)D、工程施工圖紙【答案】A66、某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經(jīng)查是由于設(shè)計缺陷造成。原施工單位進(jìn)行了維修，之后應(yīng)向（）主張維修費(fèi)用。A、設(shè)計單位B、物業(yè)管理單位C、大樓使用者D、建設(shè)單位【答案】D67、某工程施工聯(lián)合體參加資格預(yù)審并獲通過后，投標(biāo)過程中其組成成員發(fā)生變化，雖未經(jīng)招標(biāo)人同意，但新聯(lián)合體仍然符合資格預(yù)審條件要求，則招標(biāo)人（）。142 A、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定投標(biāo)文件無效B、可以認(rèn)定投標(biāo)文件有效C、征得投標(biāo)人同意后可以認(rèn)定投標(biāo)文件有效D、征得評標(biāo)委員會同意后可以認(rèn)定投標(biāo)文件有效【答案】A68、施工項目進(jìn)行公開招標(biāo)，投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超過（）30天。A、招標(biāo)文件發(fā)出日B、投標(biāo)文件截止日C、投標(biāo)有效期D、中標(biāo)日期【答案】C69、某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（）合同。A、可變更B、可撤銷C、無效D、效力待定【答案】B70、建筑施工安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，應(yīng)當(dāng)于期滿前（）個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)A、6B、2C、3D、4【答案】C二、多項選擇題（共 30 2 分。每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有 1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）71、根據(jù)《合同法》，締約過失責(zé)任的構(gòu)成要件有（）。A、合同被確認(rèn)無效B、發(fā)生在訂立合同的過程中C、當(dāng)事人違反了誠實(shí)信用原則所要求的義務(wù)D、在訂立合同時顯失公平E、受害方的依賴?yán)嬖馐軗p失【答案】BCE72、某機(jī)械設(shè)備租賃公司擬在施工現(xiàn)場安裝施工起重機(jī)械。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，該公司應(yīng)（）編制安裝方案B、出具自檢合格證明具有起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)D、派出本單位專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督自行驗(yàn)收【答案】ABCD73、關(guān)于不安抗辯權(quán)成立條件的說法，正確的是（）。A、雙方當(dāng)事人基于同一雙務(wù)合同互負(fù)債務(wù)B、債務(wù)履行有先后順序C、有確切證據(jù)證明后履行一方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化D、應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人未提供適當(dāng)擔(dān)保E、債務(wù)履行不分先后【答案】ABC74、根據(jù)《工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，下列標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有（。A、工程建設(shè)行業(yè)專用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)B、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C、工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工等行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)143 D、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)E、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的術(shù)語、符號和制圖方法等標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABDE75、當(dāng)事人就合同履行地點(diǎn)約定不明確，不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，雙方不能根據(jù)合同有關(guān)條款和交易習(xí)慣確定的，則（）。A、接受履行方有權(quán)選擇履行地點(diǎn)B、給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行C、交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行D、履行義務(wù)一方有權(quán)選擇履行地點(diǎn)E、其他標(biāo)的，在履行義務(wù)一方所在地履行【答案】BCE關(guān)于建設(shè)工程施工合同一般條款的說法，正確的有()。A、建設(shè)單位的名稱應(yīng)以其營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準(zhǔn)B、履行地點(diǎn)為項目所在地C、合同標(biāo)的是財產(chǎn)D、違約責(zé)任是當(dāng)事人違反合同義務(wù)的責(zé)任E、有關(guān)施工組織設(shè)計的內(nèi)容即為履行方式條款【答案】ABDE77、勞動爭議仲裁委員會的組成成員應(yīng)有()。A、工會代表B、律師C、同級人民法院代表D、企業(yè)方面代表E、勞動行政部門代表【答案】ADE78、關(guān)于工程文件與檔案的整理立卷、驗(yàn)收移交要求的說法，符合《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》的有()。A、在施工合同中，建設(shè)單位應(yīng)對工程文件套數(shù)、費(fèi)用、質(zhì)量、移交時間等提出明確要求B、建設(shè)工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負(fù)責(zé)主要施工任務(wù)的施工單位整理立卷，并及時向建設(shè)單位移交C、建設(shè)工程實(shí)行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設(shè)單位移交D、在組織工程竣工驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)提請當(dāng)?shù)爻墙n案管理機(jī)構(gòu)對工程檔案進(jìn)行驗(yàn)收E、未取得工程檔案驗(yàn)收認(rèn)可文件，建設(shè)單位不得組織竣工驗(yàn)收【答案】DE79、根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，下列在建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據(jù)的有()。A、工程設(shè)計圖紙B、施工單位偷錄的談判錄音C、工程質(zhì)量鑒定報告D、被告法定代表人的陳述E、律師代理意見【答案】ACD80、施工單位訴建設(shè)單位拖欠工程款案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定結(jié)論有異議申請重新鑒定時，人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許的情形有()。A、鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格B、鑒定程序嚴(yán)重違法C、鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足D、建設(shè)單位也不同意鑒定結(jié)論E、經(jīng)過質(zhì)證認(rèn)定鑒定結(jié)論不能作為證據(jù)使用【答案】ABCE。144 81、下列合同中，屬于依法應(yīng)當(dāng)采用書面形式的有（）。A、貨物運(yùn)輸合同C、買賣合同D、租賃合同E、施工合同【答案】BE82、某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監(jiān)事。下列公司人員中，可同時擔(dān)任監(jiān)事的有()。A、公司股東B、公司董事長C、公司財務(wù)經(jīng)理D、公司職工代表E、公司總經(jīng)理【答案】AD83、工程施工合同履行過程中，建設(shè)單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)違約責(zé)任的方（）。A、繼續(xù)履行合同B、降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)C、提高合同價款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息【答案】AE84、關(guān)于物權(quán)的說法，正確的有（）。A、建設(shè)單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權(quán)B、所有權(quán)和抵押權(quán)可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上C、國家所有土地的所有權(quán)和使用權(quán)都不能轉(zhuǎn)移D、用益物權(quán)和抵押權(quán)可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上E、兩個抵押權(quán)可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上【答案】BDE85、根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有（）。A、受要約人拒絕要約的通知到達(dá)要約人B、受要約人的承諾對要約內(nèi)容做了實(shí)質(zhì)性變更C、要約中規(guī)定的承諾期限屆滿，要約人未收到承諾通知D、發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達(dá)受要約人E、受要約人承諾到達(dá)要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知【答案】ABD86、根據(jù)《合同法》，()之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務(wù)院裁決。A、地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章B、部門法規(guī)C、部門規(guī)章與地方性法規(guī)D、地方政府規(guī)章與部門規(guī)章E、同一機(jī)關(guān)制定的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定【答案】BD87、某借款合同債權(quán)人將合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉(zhuǎn)移的其他權(quán)利有A、人身損害賠償請求權(quán)B、任意撤銷權(quán)C、擔(dān)保權(quán)D、抗辯權(quán)E、抵消權(quán)【答案】CDE。88、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有（）。A、施工總承包單位將建設(shè)工程的土方工程分包給其他單位B、總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位145 C、未經(jīng)建設(shè)單位許可，承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成D、施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位E、分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包【答案】BCDE89、關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的說法，正確的有（）。A、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是社會中介組織B、未經(jīng)招標(biāo)人同意，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得向他人轉(zhuǎn)讓代理業(yè)務(wù)C、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以參與同一招標(biāo)工程的投標(biāo)D、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得與招標(biāo)工程的投標(biāo)人有利益關(guān)系E、由評標(biāo)委員會指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】ABD90、根據(jù)《環(huán)境保護(hù)法》，建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施與主體工程應(yīng)當(dāng)()。A、同時招標(biāo)B、同時設(shè)計C、同時竣工D、同時施工E、同時投產(chǎn)使用【答案】BDE91、下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責(zé)任的有（）。A、在保險合同成立前，被保險人發(fā)生傷害B、被保險人在施工現(xiàn)場外發(fā)生傷害C、被保險人在施工現(xiàn)場斗毆而發(fā)生傷害D、被保險人因過失而在工程作業(yè)中墜落受傷E、被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷【答案】ACE92、根據(jù)《合同法》，當(dāng)事人一方可以解除合同的情形有（）。A、當(dāng)事人一方發(fā)生合并、分立B、作為當(dāng)事人一方的公民死亡C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人變更E、當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行【答案】CE93、關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的有（）。A、多個施工單位可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標(biāo)人的身份共同投標(biāo)B、中標(biāo)的聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)就中標(biāo)項目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任C、聯(lián)合體各方的共同投標(biāo)協(xié)議屬于合同關(guān)系D、聯(lián)合體中標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)由聯(lián)合體各方共同與招標(biāo)人簽訂合同E、由不同專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較低的單位確定業(yè)務(wù)許可范圍【答案】ABCD94根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律和司法解釋，下列施工合同中屬于無效合同的是（）。A、建設(shè)單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同B、未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位的合同C、承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質(zhì)的承包人的合同D、投標(biāo)人串通投標(biāo)中標(biāo)后與招標(biāo)人簽訂的合同E、招標(biāo)文件中明確要求投標(biāo)人墊資并據(jù)此與中標(biāo)人簽訂的合同【答案】BCD146 95、根據(jù)《消防法》，關(guān)于消防設(shè)計的審核、驗(yàn)收及安全指揮的說法，正確的有（）。A、消防設(shè)計圖紙審核不合格的，不得頒發(fā)施工許可證B、自動消防系統(tǒng)的操作員必須持證上崗C、建設(shè)工程未經(jīng)消防驗(yàn)收或消防驗(yàn)收不合格的，不得擅自使用D、消防器材的經(jīng)銷人員必須持證上崗E、企業(yè)、事業(yè)單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安全負(fù)責(zé)人【答案】BE96、下列質(zhì)量問題中，不屬于施工單位在保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任的有（）。、A、因使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問題B、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題C、第三方造成的質(zhì)量問題D、監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題E、不可抗力造成的質(zhì)量問題【答案】ACE97、關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的說法，正確的有（）。A、工程竣工驗(yàn)收合格的，以承包人送交竣工驗(yàn)收報告之日為竣工日期B、工程按發(fā)包人要求修改后經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人首次送交竣工驗(yàn)收報告之日為竣工日期C、承包人送交竣工驗(yàn)收報告后，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，以承包人送交竣工驗(yàn)收報告之日為竣工日期。D、承包人送交竣工驗(yàn)收報告后，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人送交竣工驗(yàn)收報告之日為竣工日期E、建設(shè)工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以建設(shè)工程轉(zhuǎn)移占有之日為竣工日期【答案】？98、根據(jù)擔(dān)保法律制度，關(guān)于抵押的說法，正確的有（）。A、抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移B、除受讓人代為清償債務(wù)以外，抵押人未通知抵押權(quán)人轉(zhuǎn)讓抵押物的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移C、抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權(quán)人有權(quán)要求抵押人提供相應(yīng)的擔(dān)保D、抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔(dān)保E、抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物所得價款超過債權(quán)數(shù)額的部分，歸抵押人所有【答案】ACE99、下列工程施工過程之中，屬于侵權(quán)責(zé)任的情形有（）A、施工單位未按合同約定支付項目經(jīng)理李某的獎金B(yǎng)、施工單位違約造成供貨商重大損失C、工地的塔吊倒塌造成供貨商重大損失D、施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡E、分包商在施工時操作不當(dāng)造成公用供電設(shè)施損壞【答案】CDE100、拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應(yīng)向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交（）等資料。A、建設(shè)用地規(guī)劃許可證B、土地使用權(quán)批準(zhǔn)文件C、拆遷計劃和拆遷方案D、拆遷補(bǔ)償安置資金證明E、建設(shè)工程規(guī)劃許可證147 【答案】ABCD148 2011 年全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試 建設(shè)工程法規(guī)與相關(guān)知識（參考答案及解析） 一、單項選擇題（共 70 題，每題 1 分，每題的備選項中，只有 1 個最符合題意）1.不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A.國務(wù)院主管部門B.最高人民法院C.國務(wù)院D.全國人大常委會2.某施工設(shè)備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價5%提取獎金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺50元補(bǔ)貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補(bǔ)貼款入賬。王某行為的法律定性是（）。 A.合法行為B.無權(quán)代理C.不正當(dāng)競爭D.濫用代理權(quán)3.被代理人因?yàn)橄虼砣耸跈?quán)不明確而給第三人造成的損失，應(yīng)（）。 A.由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任B.由被代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任C.由第三人自己承擔(dān)損失D.由代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任4.施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用為10萬元，則拍賣后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項為（）萬元。A.10B.20C.30D.505.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運(yùn)輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費(fèi)用，該企業(yè)向建設(shè)單位提供場地。在此合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是（）。 A.相鄰權(quán)B.地役權(quán)C.土地出租權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)6.施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運(yùn)人運(yùn)輸，未按約定給付承運(yùn)費(fèi)用時，承運(yùn)人有權(quán)扣留足以清償其所欠149 運(yùn)費(fèi)的貨物，承運(yùn)人行使的是（）。 A.抵押權(quán)B.質(zhì)權(quán)C.留置權(quán)D.所有權(quán)7.在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（）之債。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美?.施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。A.建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位B.施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人C.施工企業(yè)質(zhì)量管理人員D.質(zhì)量監(jiān)督部門9.因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級應(yīng)按（）。 A.原企業(yè)的資質(zhì)等級確定B.降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定C.最低資質(zhì)等級核定D.實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)條件核定10.2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（）。 A.趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同B.張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作C.王先生于1989年進(jìn)入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲D.李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長11.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為（）A.竣工驗(yàn)收合格后B.提交竣工驗(yàn)收報告時C.竣工驗(yàn)收時D.交付使用時12.某建設(shè)工程施工項目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交，則應(yīng)（）。 A.按中標(biāo)無效處理B.視為放棄投標(biāo)C.按廢標(biāo)處理D.視為放棄中標(biāo)項目13.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計（）元。 A.560B.1360150 C.800D.112014.對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)（）簽字后實(shí)施。A.施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師B.施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人C.施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師D.建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師15.當(dāng)分包工程發(fā)生安全事故給建設(shè)單位造成損失時，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。 A.建設(shè)單位可以要求分包單位和總承包單位承擔(dān)無限連帶責(zé)任B.建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利C.總承包單位承擔(dān)責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償D.分包單位只對總承包單位承擔(dān)責(zé)任16.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板，乙開工不久，甲需要將預(yù)制板加厚，遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是（）。 A.甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲應(yīng)支付全部約定報酬D.甲不用賠償乙的損失17.下列責(zé)任種類中，屬于行政處罰的是（）。 A.管制B.賠償損失C.返還財產(chǎn)D.罰款18.經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。 A.第三人就完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人不再承擔(dān)責(zé)任C.承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔(dān)責(zé)任D.承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)19.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務(wù)減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）。 A.甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行B.甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議D.由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行20.某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗(yàn)收合格，該工程項目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011151 年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關(guān)于王某的法律責(zé)任的說法，正確的是（）。 A.應(yīng)追究王某的刑事責(zé)任B.可追究王某的民事責(zé)任C.不應(yīng)追究王某的行政責(zé)任D.應(yīng)追究王某的勞動責(zé)任21.關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。 A.國家對環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實(shí)行淘汰制度B.土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝C.打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工D.在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。22.下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務(wù)是（）。 A.對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議B.接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)C.發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)D.拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè)23.對于依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目，排名第一的中標(biāo)候選人（），招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。A.提供虛假資質(zhì)證明B.向評標(biāo)委員會成員行賄C.因不可抗力提出不能履行合同D.與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)串通24.某建設(shè)工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申請領(lǐng)取施工許可證時，應(yīng)當(dāng)?shù)轿坏慕ㄔO(shè)資金原則上不得少于（）萬元。A.100B.200C.1000D.60025.關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（）。 A.勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可B.承包單位可將其承包的全部工程進(jìn)行分包C.建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包D.建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人26.某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致該工程停工達(dá)1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲提擔(dān)任其他市政工程的項目經(jīng)理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)于甲任職的說法，正確的是（）。 A.甲不能同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理B.經(jīng)建設(shè)單位同意，甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理152 C.經(jīng)施工單位同意，甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理D.經(jīng)建設(shè)主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經(jīng)理27.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）。 A.完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容B.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料C.建設(shè)單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件D.勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件28.《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是（）。 A.安全生產(chǎn)法B.憲法C.建筑法D.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例29.某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可，但重新檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費(fèi)用和工期處理的說法，正確的是（）。 A.費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān)B.費(fèi)用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)C.費(fèi)用由承包商承擔(dān)，工期給予順延D.費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延30.施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達(dá)材料供應(yīng)商處，則該取消通知從法律上稱為（）。 A.要約撤回B.要約撤消C.承諾撤回D.承諾撤消31.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設(shè)定定金條款,則定金的最高限額應(yīng)為（）萬元。A.10B.30C.50D.2032.某建設(shè)工程項目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補(bǔ)充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應(yīng)該（）作為結(jié)算工程款的依據(jù)。 A.雙方達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議B.雙方簽訂的備案合同C.類似項目的結(jié)算價格D.市場的平均價格33.某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的是（）。 A.主體結(jié)構(gòu)工程為10年B.供熱與供冷系統(tǒng)為3年153 C.屋面防水工程為3年D.有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年34.建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起（）個月內(nèi)，向有關(guān)部門申請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。A.3B.1C.2D.535.施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護(hù)其民事權(quán)利，該訴訟時效期間應(yīng)從（）之日算起。A.第一次付款期限屆滿B.最后一次付款期限屆滿 C.每次付款期限屆滿D.提交工程款支付申請 36.甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。 A.丙應(yīng)承擔(dān)150萬元的保證責(zé)任，因?yàn)楸麑缀鸵业耐ㄖ从璐饛?fù)，視為默認(rèn)B.丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因?yàn)榧着c乙變更合同條款未得到丙的同意C.丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效D.丙對100萬應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的50萬元不承擔(dān)保證責(zé)任37.某建設(shè)工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力時間，建筑物受損嚴(yán)重，部分施工機(jī)具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（）。 A.工期不予順延B.建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān)C.施工機(jī)具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān)D.施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān)38.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)的上級機(jī)關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是）。 A.企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的C.企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的D.企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的39.甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復(fù)。其后，乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟(jì)。下列說法中，正確的是（）。 154 A.住戶不得對乙市規(guī)劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟B.住戶對甲省人民政府征用土地的批復(fù)不服，應(yīng)當(dāng)先申請復(fù)議再提起訴訟C.住戶可以對乙市人民政府征用補(bǔ)償決定提起訴訟D.住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證的行為40.某建設(shè)工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門上報的是（）。 A.現(xiàn)場施工人員B.分包單位C.建設(shè)單位D.總承包單位41.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（）。 A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購B.設(shè)計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受C.建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受D.施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求42.某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。 A.建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任B.掛靠的個人承擔(dān)全部責(zé)任C.建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任D.建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔(dān)責(zé)任43.施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費(fèi)，但張某表示需將保費(fèi)交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費(fèi)交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。 A.張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失B.施工企業(yè)補(bǔ)繳保費(fèi)后，保險公司方可賠償損失C.保險公司找到張某追回保費(fèi)后，方可給予施工企業(yè)賠償D.保險公司應(yīng)當(dāng)支付保險金，并可向張某追償44.根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，注冊機(jī)關(guān)對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（）。 A.同時受聘于兩個或兩個以上單位的B.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的155 C.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的D.年齡超過60歲的45.關(guān)于設(shè)計單位的權(quán)利的說法，正確的是（）。 A.為節(jié)約投資成本，設(shè)計單位可不依據(jù)勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計B.有特殊要求的專用設(shè)備，設(shè)計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商C.設(shè)計單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級更高的設(shè)計單位完成D.設(shè)計深度由設(shè)計單位酌定46.某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是（）。 A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息B.認(rèn)定墊資違法，利息予以沒收C.返還墊資但不支付利息D.返還墊資并雙倍支付利息47.某施工合同約定以《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價約4000萬元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（）天內(nèi)核對（審查）完畢并提出審查意見。A.20B.30C.60D.4548.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設(shè)工程施工前，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明的是施工企業(yè)的（）。 A.負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員B.項目負(fù)責(zé)人C.技術(shù)負(fù)責(zé)人D.安全員49.張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實(shí)施的行為是（）。 A.提起反訴B.提出和解C.提出管轄權(quán)異議D.部分變更訴訟請求50.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起（）日內(nèi)，將建設(shè)工程驗(yàn)收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A.5B.15C.10D.3051.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO(shè)的（）標(biāo)準(zhǔn)。 156 A.推薦性B.國家C.強(qiáng)制性D.行業(yè)52.根據(jù)《勞動合同法》，在勞務(wù)派遣用式方式中，訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是（）。 A.派遣單位與用工單位B.用工單位與勞動者C.用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾瓺.派遣單位與勞動者53.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設(shè)單位不得壓縮（）工期 A.定額B.標(biāo)準(zhǔn)C.法定D.合同54.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每（）年修訂一次。A.1B.2C.4D.355.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（）應(yīng)至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年56.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在（）之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。 A.竣工驗(yàn)收B.簽訂施工合同C.進(jìn)場開工D.領(lǐng)取施工許可證57.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應(yīng)訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實(shí)體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應(yīng)為（）。 A.查清事實(shí)后改判，駁回甲的訴訟請求B.仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C.裁定駁回乙的上訴，維持原判決D.裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審58.建設(shè)單位委托設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設(shè)計師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（）。 A.建設(shè)單位和設(shè)計單位共同所有B.設(shè)計單位和甲設(shè)計師共同所有C.建設(shè)單位和甲設(shè)計師共同所有D.建設(shè)單位獨(dú)自所有59.根據(jù)《建筑法》，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，關(guān)于申請延期的說法，正確的是（）。 A.延期每次不超過3個月B.應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請157 C.延期沒有次數(shù)限制D.超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效60.在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)。A.縣級人民政府B.省級人民政府C.國務(wù)院D.省級文物行政部門61.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（）。 A.工程總承包B.專業(yè)分包C.專業(yè)承包D.勞務(wù)承包62.關(guān)于仲裁裁決效力的說法，正確的是（）。 A.仲裁裁決具有強(qiáng)制執(zhí)行力，一方當(dāng)事人不履行，對方當(dāng)事人可以向仲裁委員會申請強(qiáng)制執(zhí)行B.仲裁裁決在所有《承認(rèn)和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認(rèn)和執(zhí)行C.當(dāng)事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力D.一裁終局，當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理63.某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達(dá)成一致，施工企業(yè)起訴并請求進(jìn)行造價鑒定。關(guān)于該案鑒定的說法，正確的是（）。 A.鑒定申請應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出B.鑒定報告由造價主管部門出具C.法院對鑒定請求不予支持D.鑒定期間計入審限64.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設(shè)備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（）。 A.將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚˙.不予受理，告知乙直接向有關(guān)法院提出申請C.將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚―.審查后，直接作出裁定，由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行65.根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（）。 A.某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次，但因培訓(xùn)當(dāng)天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課B.甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙C.建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其乙將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)D.監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位158 66.關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（）。 A.聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定B.聯(lián)合體屬于非法人組織C.聯(lián)合體各方獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任D.聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨(dú)投標(biāo)67.仲裁裁決書自（）之日起發(fā)生法律效力。A.發(fā)出B.當(dāng)事人收到C.申請撤銷期限屆滿D.作出68.根據(jù)《民事訴訟法》，申請仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期間（）。 A.6個月B.1年C.2年D.3年69.關(guān)于投標(biāo)有效期的說法，正確的是（）。 A.投標(biāo)有效期延長通知送達(dá)投標(biāo)人時，該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金期限隨之延長B.投標(biāo)人同意延長投標(biāo)有效期的，不得修改投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容C.投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)文件對投標(biāo)人和招標(biāo)人具有合同約束力D.投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，投標(biāo)保證金應(yīng)予退還70.安全生產(chǎn)許可證的有效期為（）年。A.1B.2C.3D.5二、多項選擇題（共 30 題，每題 2 分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少 1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）71.當(dāng)事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（）。 A.沒有仲裁協(xié)議的B.裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權(quán)仲裁的C.當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的D.仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的E.仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的72.根據(jù)《全國建筑市場各主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于工程質(zhì)量不良行為的有（）。 A.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程B.將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包；C.施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細(xì)說明的159 D.未按照節(jié)能設(shè)計進(jìn)行施工E.履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的73.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的有（）。 A.檢測人員、檢測機(jī)構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字B.工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的非營利性中介機(jī)構(gòu)C.檢測機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系D.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機(jī)構(gòu)E.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)74.工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（）有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)；A.建設(shè)單位B.造價咨詢單位C.施工企業(yè)D.建筑材料、構(gòu)配件供應(yīng)單位E.設(shè)備供應(yīng)單位75.嚴(yán)某在某市A區(qū)新購一套住房，并請位于該市B區(qū)的裝修公司進(jìn)行裝修；裝修人員不慎將水管弄破，導(dǎo)致該樓下住戶家具被淹毀；嚴(yán)某交涉未果，遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司，B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院，A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院；關(guān)于本案管轄，說法正確的有（）。 A.A區(qū)法院對該案有管轄權(quán)B.嚴(yán)某有權(quán)向B區(qū)法院起訴 C.B區(qū)法院的移送管轄是錯誤的D.A、B區(qū)法院均無管轄權(quán) E.A區(qū)法院不接受移送，將案件退回B區(qū)法院是錯誤的 76.下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)條文中，經(jīng)國務(wù)院行政主管部門確定后，可作為強(qiáng)制性條文的有（）。 A.直接涉及國家主權(quán)的條文B.直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文C.直接涉及人體健康的條文D.直接涉及環(huán)境保護(hù)的條文E.直接涉及公共利益的條文77.下列義務(wù)中中，屬于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務(wù)是（）。 A.安全技術(shù)措施審查B.安全設(shè)備合格審查C.專項施工方案審查D.施工招標(biāo)審查E.安全生產(chǎn)事故隱患報告78.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，屬于違法分包的情形有（）。 160 A.總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的B.主體結(jié)構(gòu)的勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)的C.建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成D.施工總承包單位將建設(shè)工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的E.分包單位將承包的建設(shè)工程再分包的79.根據(jù)施工企業(yè)要求對原工程進(jìn)行變更的，說法正確的有（）。 A.施工企業(yè)在施工中不得對原工程設(shè)計進(jìn)行變更B.施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延C.工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享D.施工企業(yè)擅自變更設(shè)計發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的建設(shè)單位的損失由施工企業(yè)承擔(dān)，延誤的工期不予順延E.施工企業(yè)自行承擔(dān)差價時，對原材料、設(shè)備換用不必經(jīng)工程師同意80.下列關(guān)于投標(biāo)保證金說法，正確的有（）。 A.投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)保證金B(yǎng).投標(biāo)保證金是投標(biāo)文件的有效組成部分C.投標(biāo)保證金的擔(dān)保形式，應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定D.投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前送達(dá)E.投標(biāo)保證金的金額一般由雙方約定81.施工企業(yè)乙經(jīng)建設(shè)單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的有（）。 A.甲有權(quán)要求乙承擔(dān)民事責(zé)任B.甲有權(quán)要求丙承擔(dān)民事責(zé)任C.甲無權(quán)要求丁承擔(dān)民事責(zé)任D.乙向甲承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丙追償E.丙向乙承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丁追償82.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，關(guān)于意外傷害保險的說法，正確的有（）。 A.意外傷害保險為非強(qiáng)制保險B.被保險人為從事危險作業(yè)人員C.受益人可以不是被保險人161 D.保險費(fèi)由分包單位支付E.保險期限由施工企業(yè)根據(jù)實(shí)際自行確定83.關(guān)于租賃合同的說法，正確的有（）。 A.租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán)B.租賃期限超過20年的部分無效C.租賃期限六個月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式D.交付租賃物是租賃合同的成立要件E.當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃84.根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況有（）。 A.無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的B.投標(biāo)人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時不一致的C.投標(biāo)人對同一招標(biāo)項目按照招標(biāo)文件的要求提交了兩個報價方案D.未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的E.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的85.施工企業(yè)采購、租賃的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件，應(yīng)當(dāng)具有（），并在進(jìn)入施工現(xiàn)場前進(jìn)行檢查。A.生產(chǎn)（制造）許可證B.施工資質(zhì)證書C.產(chǎn)品銷售許可證D.施工許可證E.產(chǎn)品合格證86.根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程（）起計算。A.合同訂立之日B.實(shí)際竣工之日C.開工之日D.保修期屆滿之日E.合同約定竣工之日87.根據(jù)有關(guān)擔(dān)保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財產(chǎn)有（）。 A.土地所有權(quán)B.農(nóng)村集體宅基地土地使用權(quán)C.學(xué)校游泳館產(chǎn)權(quán)D.荒地承包經(jīng)營權(quán)E.被扣押的房屋88.施工企業(yè)被建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，通常應(yīng)當(dāng)按照（）進(jìn)行，不合格的不得使用。A.工程設(shè)計要求B.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.通行慣例E.合同約定162 89.建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時（）。 A.立項B.竣工C.設(shè)計D.施工E.投入使用90.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大生產(chǎn)安全事故的有（）。 A.2人死亡事故B.10人死亡事故C.3人死亡事故D.20人重傷事故E.1000萬元經(jīng)濟(jì)損失事故91.下列情形中，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任的有（）。 A.發(fā)包人提供的設(shè)計圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷.B.發(fā)包人提供的設(shè)備不符合強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)工程質(zhì)量缺陷C.發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷D.發(fā)包人未組織竣工驗(yàn)收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷E.發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu)配件不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，造成工程質(zhì)量缺陷92.法人應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。 A.依法成立B.有自己的場所C.有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)D.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)E.能夠獨(dú)立承擔(dān)無限民事責(zé)任93.當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為（）。 A.合同自成立時生效B.合同自辦理物權(quán)登記時生效C.未辦理物權(quán)登記合同無效D.未辦理物權(quán)登記不影響合同效力E.合同生效當(dāng)然發(fā)生物權(quán)效力94.下列行為中，構(gòu)成無因管理的有（）。 A.甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機(jī)具B.乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火C.材料供應(yīng)商丙將施工現(xiàn)場因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治D.戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示E.總承包單位結(jié)算時超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位95.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有（）。 A.管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格B.依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)163 C.保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入D.有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝E.依法辦理了建筑工程一切險及第三者責(zé)任險.96.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，具有法定最低保修期限的有（）。 A.基礎(chǔ)設(shè)施工程B.設(shè)備安裝、裝修工程C.門禁監(jiān)控系統(tǒng)D.電氣管線、給排水管道工程E.供熱與供冷系統(tǒng)97.根據(jù)《建筑法》，申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。 A.建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準(zhǔn)開工報告B.已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)C.城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證D.已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)E.建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)98.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，施工企業(yè)對作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，應(yīng)在（）之前。 A.作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位B.作業(yè)人員進(jìn)入新的施工現(xiàn)場C.企業(yè)采用新技術(shù)D.企業(yè)采用新工藝E.企業(yè)申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)164 2011年全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試 《建設(shè)工程法規(guī)與相關(guān)知識》 試卷參考答案一、單項選擇題1．【答案】C 【解析】P6"(五)需要由有關(guān)機(jī)關(guān)裁決適用的情況"第2段。2.【答案】A【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點(diǎn)其實(shí)是考核《反不正當(dāng)競爭法》第八條(教材P92"三、投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)"第2行)，非為考核無權(quán)代理或?yàn)E用代理權(quán)。由于反不正當(dāng)競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容，本題應(yīng)作為超綱題對待。注意"賬外暗中"給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補(bǔ)貼如實(shí)入賬，不得視為不正當(dāng)競爭行為。3.【答案】A【解析】P16倒數(shù)第4段。4.【答案】B【解析】P37"（三）抵押的效力"第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元，利息及違約金20萬元，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用10萬元優(yōu)先受償。5.【答案】B6.【答案】C7.【答案】A8.【答案】A【解析】P271倒數(shù)第2段。9.【答案】D【解析】P62"3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理"第2段。10.【答案】A【解析】P137案例上一段。11.【答案】B【解析】本題是命題熱點(diǎn)。P297"一、建設(shè)工程質(zhì)量保修書的提交時間及主要內(nèi)容"第一句。12.【答案】D【解析】P96最上面"三、履約保證金"第三行。165 13.【答案】B【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應(yīng)支付不低于200%的工資報酬；法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報酬。14.【答案】C【解析】P229正中間"二、編制安全專項施工方案"第2行尾巴。本段落為命題熱點(diǎn)，有三個要點(diǎn)應(yīng)把握，輪番命題：哪兩個人簽字？哪三類專項施工方案要經(jīng)過專家論證？誰組織專家論證？15.【答案】C【解析】P101"四、總分包的連帶責(zé)任"