版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
【精選】加工合同匯編7篇加工合同篇1出賣人:合同編號:買受人:簽訂地點:第三條出賣人對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限:按相應(yīng)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。第四條包裝標準,包裝物的供應(yīng)與回收:合理包裝達到運輸、裝卸要求,出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付,包裝物不回收,包裝費用出賣人承擔(dān)。第五條合理損耗標準及計算方法:國家標準計算損耗第六條尺寸偏差:國家允許標準第七條其他特殊項目要求:無第八條標的物所有權(quán):自交貨之日起轉(zhuǎn)移。第九條交(提)貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫。第十條運輸方式及到達站(港)和費用負擔(dān):汽運,運費由需方自行承擔(dān)。第十一條檢驗標準、方法、地點及期限:按本合同約定的質(zhì)量標準,在供方廠內(nèi)驗收。第十二條買受人就檢驗結(jié)果提出異議的期限:乙方驗收后簽字,若有異議由雙方提出更改方案。第十三條結(jié)算方式、時間及地點廠內(nèi)驗收提貨提貨一次付清第十四條擔(dān)保方式:無第十五條本合同解除條件:依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行。第十六條違約責(zé)任:按照雙方約定事宜進行執(zhí)行。第十七條合同爭議解決方式:由雙方協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。第十八條生效條件:雙方簽字或蓋章時起生效。第十九條其他約定事項:加工合同篇2承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱:xx型號:xx規(guī)格:xx質(zhì)量要求:xx計量單位:xx數(shù)量:xx加工費:xx單位總價:xx第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔(dān)。第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)。第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱:xx型號:xx規(guī)格:xx質(zhì)量要求:xx計量單位:xx數(shù)量:xx單價:xx總價:xx圖紙、技:xx術(shù)資料及:xx交付時間:xx第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱:xx交付時間:xx交付地點:xx交付數(shù)量:xx包裝要求:xx檢驗方法:xx運輸方法:xx運費承擔(dān):第六條加工費結(jié)算辦法與時間xx。第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。6.由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方:1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方:1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下:xx。3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:(1)提交xx仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx地址:xx地址:xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點:xx簽訂地點:xx加工合同篇3定作方(甲方):_________承攬方(乙方):_________一、委托加工項目1、委托加工產(chǎn)品:_________2、數(shù)量:以甲方下單為準3、單價:_________4、交貨期限:按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。二、委托加工方式1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應(yīng)在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_________年_________月_________日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。四、乙方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及期限1、面料、輔料質(zhì)量的確認;2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;3、縫紉手工藝的確認;4、其他質(zhì)量問題的確認;5、乙方負責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;6、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1、甲方提供飾品款式、圖案等圖樣的技術(shù)資料;2、乙方必須對甲方提供的飾品款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存飾品樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)七、包裝要求及交貨地點、運輸方式1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;2、于甲方指定的地點_________交貨。3、運輸方式為_________;運費由_________負擔(dān)。八、交付金額及銷售期限1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;3、銷售期限:_________。九、結(jié)算方式支付寶結(jié)算十、違約責(zé)任1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標,如果未達到要求而導(dǎo)致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金。加工合同篇4甲方:廣州xx貿(mào)易有限公司地址:法定代表人:電話:傳真:乙方:地址:法定代表人:電話:傳真:經(jīng)甲方和乙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方以O(shè)EM方式生產(chǎn)“”商標的產(chǎn)品事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:一、甲方經(jīng)公司授權(quán)【參見《商標授權(quán)委托書》或《購銷合同》附件】,委托乙方生產(chǎn)“”商標的產(chǎn)品。授權(quán)方公司資料:二、“”商標產(chǎn)品的模具由甲方提供,乙方按照甲方提供的模具進行生產(chǎn)。乙方對甲方提供的模具及技術(shù)資料在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后均應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù),不得自己直接使用或在此基礎(chǔ)上改造使用該技術(shù)資料,也不得向本協(xié)議以外的第三方泄露相關(guān)技術(shù)資料。本協(xié)議期滿終止或本協(xié)議因各種原因解除時,乙方應(yīng)當(dāng)將甲方提供的模具及技術(shù)資料返還給甲方。三、甲方委托乙方生產(chǎn)的“”商標產(chǎn)品的規(guī)格型號為,產(chǎn)品數(shù)量為臺,由乙方分批生產(chǎn)交貨。各批次的型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨期限等,甲乙雙方每批次另行簽訂訂貨合同執(zhí)行。四、產(chǎn)品保修期限1、乙方生產(chǎn)的“”商標產(chǎn)品質(zhì)量必須符合公司的企業(yè)標準,乙方對委托生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任,整機保修年,其中第一年內(nèi)保換,第年內(nèi)免費維修,只收取配件成本費。2、保修期限從甲方提貨當(dāng)日開始計算。五、包裝要求及費用負擔(dān)六、運輸及費用:1、交(提)貨地點:。2、運輸方式:。3、運輸費用負擔(dān):。七、結(jié)算方式及期限:1、當(dāng)雙方簽訂本協(xié)議后,雙方將以此協(xié)議作為基礎(chǔ),每次訂貨都由甲方向乙方下訂單,由乙方負責(zé)人確認后才視為合格的訂貨合同,訂貨合同作為本協(xié)議的附件,與本協(xié)議具有同等法律效力。不合格的訂貨合同不受本協(xié)議條款約束。2、貨款的支付方式及期限:。3、乙方對甲方所訂貨物的交貨期限,從乙方負責(zé)人確認甲方訂單之日起計算。八、驗貨的標準、方法和期限:1、甲方對貨物的驗收標準和方法依據(jù)甲方和乙方商議認可的質(zhì)量文件為依據(jù)。2、甲方對貨物的驗收期限為收到貨物之日起算天內(nèi)完成。3、甲方認為貨物有質(zhì)量問題時,可向乙方提出異議并可以拒絕收取貨物。4、甲方提出質(zhì)量異議期限為驗收貨物即日起算180日內(nèi)書面向乙方提出,乙方在三日內(nèi)給予處理答復(fù),超過答復(fù)期限視為保修處理。九、獨家銷售要求1、在本協(xié)議有效期內(nèi),乙方對“”商標產(chǎn)品只具有甲方委托范圍內(nèi)的生產(chǎn)制造權(quán),無經(jīng)營銷售權(quán)。2、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后五年內(nèi),未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得直接或間接地通過甲方以外的渠道向本協(xié)議以外的第三方銷售甲方委托其加工生產(chǎn)的“”商標產(chǎn)品。3、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后五年內(nèi),乙方不得未經(jīng)甲方書面同意,私下直接或間接與授權(quán)方公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、供貨商、產(chǎn)品銷售商直接聯(lián)系、報價、交易,也不得私自接受來自授權(quán)方公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、供貨商、產(chǎn)品銷售商關(guān)于“”商標產(chǎn)品的訂單或“”商標的其他產(chǎn)品或其他商標的產(chǎn)品訂單。4、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止后五年內(nèi),乙方如有來自本協(xié)議以外的第三方的有關(guān)“”商標產(chǎn)品的詢價或訂單,乙方應(yīng)轉(zhuǎn)交給甲方,乙方不得未經(jīng)甲方書面同意私自接受本協(xié)議以外的第三方的有關(guān)“”商標產(chǎn)品的詢價或訂單。十、在本協(xié)議有效期內(nèi),若有本協(xié)議以外的第三方委托乙方加工生產(chǎn)有別于乙方委托甲方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品,從而會影響到甲方委托乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品的銷售并影響到甲方的經(jīng)濟利益時,甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商達成有關(guān)協(xié)議,以保障甲乙雙方的經(jīng)濟利益不受損害。十一、違約責(zé)任1、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后五年內(nèi),乙方如有違反本協(xié)議第九條中約定的任一情形的,乙方應(yīng)當(dāng)為其每次違約行為向甲方支付違約金人民幣貳佰萬圓(¥2,000,000.00),并在甲方發(fā)現(xiàn)乙方違約行為并向其發(fā)出警告函的叁個月內(nèi)支付給甲方。若雙方在本合同終止或解除后又有新的合作約定,該五年期限自動順延至新的合作約定完成后五年內(nèi)。2、乙方違反訂貨合同中關(guān)于交貨期限的約定,延期交貨的,每延期一日,應(yīng)當(dāng)向甲方支付當(dāng)批次貨款總額萬分之八的違約金;延期超過15日,甲方有權(quán)要求解除合同,同時要求乙方全額退還貨款并支付當(dāng)批次貨款總額30%的違約金。3、乙方如違反本協(xié)議第二條的保密義務(wù),應(yīng)當(dāng)向甲方支付壹佰萬元(¥1,000,000.00)的違約金。違約金不足以彌補甲方損失的,乙方應(yīng)一并賠償甲方所有損失,包括甲方為追究乙方違約責(zé)任支付的差旅費、律師費、訴訟費等。十二、解決糾紛的方式:1、執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。2、協(xié)商解決不成,需要訴訟的,任一方均應(yīng)向甲方住所地人民法院提出訴訟。十三、協(xié)議有效期:本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效,協(xié)議有效期為年,從200年月日至年月日。有效期滿,如需繼續(xù)委托生產(chǎn),雙方另行簽訂委托加工協(xié)議。十四、未盡事宜雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。十五、本協(xié)議一式三份,甲方兩份,乙方一份。甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:日期:日期:加工合同篇5買方:賣方:地址:地址:電話:電話:傳真:傳真:聯(lián)系人:聯(lián)系人:經(jīng)買賣雙方友好協(xié)商,買方委托賣方加工生產(chǎn)____模具共______套。雙方達成如下加工協(xié)議模具基本情況:產(chǎn)品名稱序號零件名稱穴數(shù)(模具類型)模具單價(rmb元)交貨條件總價:(含17%增值稅)以上各套模具使用材質(zhì):_____________________(以上模具用料由賣方提供)。一、雙方的權(quán)利及責(zé)任:買方責(zé)任及權(quán)利如下:1。買方負責(zé)交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預(yù)測。2。買方負責(zé)交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料,并且負責(zé)技術(shù)方面的支持工作。3。對交付給賣方的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料,買方具有唯一的解釋權(quán),當(dāng)發(fā)生歧義時,賣方應(yīng)征詢買方意見,由買方確認。4。賣方完成模具的設(shè)計和制造后,由買方去賣方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由賣方提供產(chǎn)品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。賣方權(quán)利及責(zé)任如下:1。賣方負責(zé)根據(jù)買方提供的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進行模具的設(shè)計和制造,賣方負責(zé)按照合同規(guī)定按時完成符合買方設(shè)計要求的模具。2。賣方負責(zé)按時按量提供認證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時賣方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)3。模具由買方認證合格后,由賣方負責(zé)模具的封存。如買方同意賣方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn),則由賣方負責(zé)模具的修理和維護,賣方必須根據(jù)買方或買方授權(quán)的第三方的訂單進行批量生產(chǎn)。4。對給買方生產(chǎn)的所有模具,賣方應(yīng)提供的詳細的設(shè)計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。二、技術(shù)條款:1。模具的修理和維護:在生產(chǎn)過程當(dāng)中模具的修理和維護由賣方負責(zé);2。在雙方協(xié)商無異議之后,買方提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給賣方,并派工程人員同賣方進行技術(shù)交流或賣方派工程人員到買方進行技術(shù)交流,產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1;3。賣方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到買方的品質(zhì)要求4。賣方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到賣方的交貨要求:日產(chǎn)能:_______k月產(chǎn)能:______k5。賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。6。未經(jīng)買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔(dān)違約責(zé)任。三、商務(wù)條款:1。模具價格:1。1經(jīng)雙方協(xié)商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。1。2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。1。3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:1。3。1賣方對產(chǎn)品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;1。3。2賣方按合同規(guī)定進行模具設(shè)計、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費用;1。3。3賣方提供給買方進行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(800套)的費用;1。3。4賣方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;1。3。5賣方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費用。1。4當(dāng)買方書面要求賣方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復(fù)雜,對整個模具的結(jié)構(gòu)影響很大,則由賣方根據(jù)修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔(dān)相應(yīng)的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修?;蚋哪?,買方不承擔(dān)任何責(zé)任。1。5由于賣方原因?qū)е沦I方需要花費正常技術(shù)支持外的人工及費用,賣方應(yīng)根據(jù)買方認可的方式給予相應(yīng)的補償。2。開模進度:2。1賣方在收到買方確認后的產(chǎn)品圖檔之后,即開始進入模具設(shè)計和制作階段,開模周期為__25__天2。2由于買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內(nèi)。2。3如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,導(dǎo)致模具無法驗收合格而買方又急需生產(chǎn),賣方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn),同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。3。付款方式:乙方同意甲方按如下方式付款。3。1單獨結(jié)算的方式:月結(jié),開票后60天,開17%增值稅發(fā)票。3。1。1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50k產(chǎn)品內(nèi),如果訂單數(shù)量不足50k,買方需補給賣方未攤完的模具費。3。1。2自雙方合同簽訂后,賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內(nèi)支付。4。產(chǎn)品定單:唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權(quán)的第三方的訂單。買方授權(quán)的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。四、產(chǎn)品品質(zhì)保證賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質(zhì)標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認報告)。買方對品質(zhì)標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權(quán)利。五、模具所有權(quán)1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權(quán),均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權(quán)。如在賣方生產(chǎn),由賣方負責(zé)保管,未經(jīng)買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn),否則買方有權(quán)要求賣方退還模具費并賠償造成的損失。2.買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉(zhuǎn)出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉(zhuǎn)移驗收,并自行承擔(dān)費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。賣方有義務(wù)對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發(fā)運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉(zhuǎn)移給買方。3.模具轉(zhuǎn)移過程當(dāng)中,如因賣方不當(dāng)組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔(dān)。六、模具維護1。賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內(nèi)由賣方負責(zé)免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內(nèi)不能使用,賣方應(yīng)負責(zé)更換或重新開模,并承擔(dān)相應(yīng)的費用。2。賣方應(yīng)對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由買方提出。如買方要詢問有關(guān)的技術(shù)細節(jié)或證據(jù),買方可以隨時間登記,無需通知。賣方每三加工合同篇6承攬方:____________________________________法定代表人:____________職務(wù):____________地址:____________郵碼:____________電話:____________定作方:____________________________________法定代表人:____________職務(wù):____________地址:____________郵碼:____________電話:____________定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品__________________________________________第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的.原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔(dān)__________________________________________________________第九條運輸辦法及費用負擔(dān)__________________________________________________________第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________第十一條其他約定__________________________________________________________第十二條承攬方的違約責(zé)任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。定作方:________________________承攬方:________________________代表人:________________________代表人:____________________________年____月____日____年____月____日加工合同篇7委托方:_______________________________(以下簡稱甲方)法定代表人:____________________________統(tǒng)一社會信用代碼:______________________通訊地址:______________________________聯(lián)系方式:______________________________受托方:________________________________(以下簡稱乙方)法定代表人:____________________________統(tǒng)一社會信用代碼:______________________通訊地址:______________________________聯(lián)系方式:______________________________銀行戶頭:______________________________銀行卡號:______________________________甲方委托乙方加工______________類產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下合同,以供雙方共同遵守。第一條、代加工內(nèi)容:甲方委托乙方加工商標為:_______________產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式、標準等要求由甲方提供。品名、規(guī)格、內(nèi)外包裝標準由甲方提供。價格由雙方協(xié)商確定,另在合同附件(1)上詳述。第二條、甲方責(zé)任:1、無償許可乙方在委托加工品上使用甲方__________牌商標。2、按計劃分批委托乙方為其加工甲方____________________,商標,玻璃瓶,紙箱等包裝由甲方提供;若商標有一切法律糾紛與乙方無關(guān)。向乙方提供加工品款式、規(guī)格、質(zhì)量標準、交貨時間等。3、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。4、甲方按照甲乙雙方確認的樣品和標準進行驗收貨品。5、合同期滿有權(quán)無償收回乙方“__________”牌商標使用權(quán)。6、合同期滿或合同終止后,對未使用的標有甲方商標的包裝及印刷品進行回購。7、嚴守乙方的商業(yè)機密。甲方不得將本合同內(nèi)容及產(chǎn)品價格等泄露給任何第三方。上述加工品的商標與版權(quán)歸甲方擁有,乙方不得將甲方的委托加工品或仿制給除甲方以外的單位和個人使用或經(jīng)銷。第三條、乙方責(zé)任1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動,高度重視生產(chǎn)甲方注冊商標的產(chǎn)品,保證產(chǎn)品達標,品質(zhì)優(yōu)良。2、乙方為甲方提供商標各種組合、內(nèi)外包裝設(shè)計及其它標有商標的包裝及印刷品等與甲方委托加工品有關(guān)的內(nèi)容。3、乙方按照甲方確定的款式、規(guī)格、質(zhì)量標準及交貨期限等要求進行生產(chǎn)。不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。4、乙方供給甲方所有的產(chǎn)品均為質(zhì)量合格品,產(chǎn)品質(zhì)量按照國家或企業(yè)的相應(yīng)產(chǎn)品的標準嚴格執(zhí)行生產(chǎn)。若乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格、質(zhì)量不達標等非甲方因素造成的損失全部由乙方承擔(dān)并甲方有權(quán)無償收回所有商標使用權(quán)和公司名稱使用權(quán)且終止本合同。風(fēng)險告知:受托人完成委托事務(wù)的,委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報酬。因不可歸責(zé)于受托人的事由,委托合同解除或者委托事務(wù)不能完成的,委托人應(yīng)當(dāng)向受托人支付相應(yīng)的報酬。當(dāng)事人另有約定的,按照其約定。5、乙方負責(zé)__________________的采購、驗收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量標準要求進行。甲方若需要第三方檢驗報告需告知乙方,檢測費用由甲方自行承擔(dān)。6、乙方不得自己或交與除甲方以外的單位和個人銷售標有甲方商標的產(chǎn)品。7、乙方嚴格管理標有甲方商標的包裝及印刷品,防止外流。8、乙方不得為與甲方產(chǎn)生直接或間接市場競爭的第三方從事代加工;乙方不得將生產(chǎn)的產(chǎn)品授權(quán)給或另設(shè)立與甲方產(chǎn)生直接或間接市場競爭的第三方為經(jīng)銷商。9、乙方在上述加工品包裝上標注生產(chǎn)廠商名稱、廠址,生產(chǎn)許可證號、產(chǎn)品標準號等相關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定的標簽。11、合同期滿或合同終止后,乙方不得使用甲方商標及標有甲方商標的包裝、印刷品。12、嚴守甲方的商業(yè)機密。上述加工品的商標與版權(quán)歸甲方擁有,乙方不得將甲方的委托加工品或仿制給除甲方以外的單位和個人使用或經(jīng)銷。不
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 廣東科技學(xué)院《環(huán)境材料》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東金融學(xué)院《設(shè)計色彩》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院《壓焊方法與設(shè)備》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院《測井?dāng)?shù)據(jù)處理與解釋》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東工業(yè)大學(xué)《教育與心理統(tǒng)計》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院《國際商務(wù)函電》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東東軟學(xué)院《新聞理論》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院《水土保持原理與技術(shù)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 《光合作用原初反應(yīng)》課件
- 廣東白云學(xué)院《數(shù)字信號處理及實踐》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 數(shù)學(xué)-2025年高考綜合改革適應(yīng)性演練(八省聯(lián)考)
- 景區(qū)旅游安全風(fēng)險評估報告
- 建筑消防設(shè)施檢測誠信承諾書
- ojt問答題未升版ojt204
- 五年級語文滲透法制教育滲透點教案呈現(xiàn)
- 貝雷片-潮白新河鋼棧橋及鋼平臺計算說明書
- VF程序設(shè)計知識要點
- 凱普21種基因型HPV分型與其它比較
- 小學(xué)數(shù)學(xué)小專題講座《數(shù)學(xué)教學(xué)生活化 》(課堂PPT)
- 雞場養(yǎng)殖情況記錄登記表
- 高壓配電柜系列產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范
評論
0/150
提交評論