法規(guī)考前20天提分試卷一

2014年二級(jí)建造師《法規(guī)與相關(guān)知識(shí)》考前20天提分試卷一卷面總分為100分及格為60分一、單項(xiàng)選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意)第1題.甲、乙都是某建筑工地兩個(gè)分包商技術(shù)負(fù)責(zé)人。乙的現(xiàn)場(chǎng)辦公用房因使用電爐著火，甲為防止乙的火蔓延而去撲火，結(jié)果被燒傷，花去醫(yī)療費(fèi)1000元，則以下敘述正確的是（）。A.甲、乙之間構(gòu)成了不當(dāng)?shù)美畟鵅.甲、乙之間構(gòu)成了無因管理之債

C.甲、乙之間構(gòu)成了合同之債D.甲、乙之問沒有形成債的關(guān)系第2題.合同中權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓的關(guān)鍵條件是（）。A.轉(zhuǎn)讓人與承受人達(dá)成合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議B.原合同必須有效C.原合同必須為雙務(wù)合同

D.符合法定程序第3題.注冊(cè)建造師延續(xù)執(zhí)業(yè)，應(yīng)在注冊(cè)有效期滿30日前申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)，延續(xù)注冊(cè)的有效期為（）年。A.2B.3C.4D.5第4題.工程建設(shè)中，如果由于建設(shè)單位不及時(shí)支付工程款，承包商與其解除了合同，則其（）。法律關(guān)系因履行而終止B.法律關(guān)系因違約而中止C.法律關(guān)系因違約而終止D.法律關(guān)系因協(xié)議而終止第5題.建設(shè)工程在開工階段出現(xiàn)了下列情況，其中不能順延工期的是（）。A.承包人因施工機(jī)械不能及時(shí)到位，在開工前7天以書面形式向工程師提出延期開工，監(jiān)理方在48小時(shí)內(nèi)未作書面答復(fù)

B.承包人因工人回家過節(jié)不能按時(shí)開工，在節(jié)后以書面形式向工程師提出延期施工

C.因設(shè)計(jì)進(jìn)度拖延，工程師書面通知承包人延期開工

D.因施工場(chǎng)地未達(dá)到開工要求，工程師書面通知承包人延期開工第6題.某單位未經(jīng)城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門會(huì)同同級(jí)文物主管部門批準(zhǔn)，拆除歷史建筑以外的建筑物，限期內(nèi)無法恢復(fù)原狀，造成嚴(yán)重后果，對(duì)該單位處（）罰款。A.5萬元以下B.5萬元以上l0萬元以下C.10萬元以上l5萬元以下D.15萬元以上第7題.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行開始后，甲與乙達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將80萬元債務(wù)減少為70萬元，協(xié)議生效之Et起一個(gè)月內(nèi)還清。協(xié)議生效l個(gè)月后，乙公司并未履行協(xié)議約定。下列做法中正確的是（）。A.甲就乙違反協(xié)議的行為，向乙所在地法院提起民事訴訟B.有法院執(zhí)行和解協(xié)議

C.由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行D.甲向法院申請(qǐng)恢復(fù)原判決的執(zhí)行第8題.《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》規(guī)定，在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工前編制專項(xiàng)方案。對(duì)于建筑工程實(shí)行施工總承包。起重機(jī)械安裝拆卸工程實(shí)行分包的項(xiàng)目，其分包工程的專項(xiàng)方案（）。A.必須由施工總承包單位組織編制B.必須由專業(yè)承包單位組織編制C.可以由專業(yè)承包單位組織編制D.可以由監(jiān)理單位組織編制第9題.某項(xiàng)目分期開工建設(shè)，開發(fā)商二期工程3、4號(hào)樓仍然復(fù)制使用一期工程施工圖紙。施工時(shí)施工單位發(fā)現(xiàn)該圖紙使用的o2標(biāo)準(zhǔn)圖集現(xiàn)已廢止，按照《建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工單位的正確做法是（）。A.繼續(xù)按圖施工，因?yàn)檎請(qǐng)D施工是施工單位的本分B.按現(xiàn)行圖集套改后繼續(xù)施工

C.及時(shí)向相關(guān)單位提出修改建議D.由施工單位技術(shù)人員修改圖紙第10題.房屋建筑工程施工總承包二級(jí)企業(yè)法定的注冊(cè)資本和凈資產(chǎn)分別為（）。注冊(cè)資本金3億元以上，凈資產(chǎn)3．6億元以上B.注冊(cè)資本金5000萬元以上，凈資產(chǎn)6000萬元以上

C.注冊(cè)資本金2000萬元以上，凈資產(chǎn)2500萬元以上

D.注冊(cè)資本金600萬元以上，凈資產(chǎn)700萬元以上第11題.關(guān)于無資質(zhì)承攬工程，下列表述中正確的是（）。A.無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務(wù)分包合同都是無效合同

B.當(dāng)作為無資質(zhì)的“實(shí)際施工人”的利益受到損害時(shí)，不能向合同相對(duì)人主張權(quán)利

C.當(dāng)無資質(zhì)的“實(shí)際施工人”以分包人為被告起訴時(shí)，法院不應(yīng)受理

D.無資質(zhì)的“實(shí)際施工人”不能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利第12題.某建筑公司由于建設(shè)單位一直拖欠工程款，近2年來一直拒絕履行質(zhì)量保修工作，產(chǎn)生的如下法律后果中，屬于行政處罰的是（）。A.罰款B.被扣除保證金C.申請(qǐng)晉升資質(zhì)等級(jí)不予批準(zhǔn)D.申請(qǐng)主項(xiàng)資質(zhì)意外的資質(zhì)不予批準(zhǔn)第13題.某施工單位訴建設(shè)單位施工合同糾紛一案，由某人民法院開庭審理。建設(shè)單位經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭，則人民法院可以（）。A.撤消案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決第14題.下列關(guān)于噪聲污染防治的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.在醫(yī)院、學(xué)校等附近，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)

B.因燃?xì)夤艿罁屝?、搶險(xiǎn)作業(yè)可以在夜間連續(xù)作業(yè)

C.特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級(jí)以上人民政府或者其有關(guān)主管部門的證明

D.建設(shè)工程必須夜間施工的，施工單位應(yīng)在開工15日以前向建設(shè)主管部門申報(bào)第15題.訴訟進(jìn)行中，如果原告發(fā)現(xiàn)（）與被告有利害關(guān)系，不可以申請(qǐng)回避。A.審判人員B.書記員C.翻譯人員D.原告的辯護(hù)律師第16題.下列關(guān)于工程承包活動(dòng)相關(guān)連帶責(zé)任的表述中，正確的是()。A.聯(lián)合體承包工程其成員之間的連帶責(zé)任屬約定連帶責(zé)任

B.如果分包單位是經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的，總包單位對(duì)其過失不負(fù)連帶責(zé)任

C.工程總分包單位之間的連帶責(zé)任是法定連帶責(zé)任

D.負(fù)有連帶義務(wù)的每個(gè)債務(wù)人、都負(fù)有清償部分債務(wù)的義務(wù)第17題.下列關(guān)于噪聲污染防治的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.在高校附近，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)

B.因燃?xì)夤艿罁屝蕖岆U(xiǎn)作業(yè)要求，可以在夜間連續(xù)作業(yè)

C.環(huán)境影響報(bào)告書中，應(yīng)當(dāng)有該建設(shè)項(xiàng)目所在地單位和居民的意見

D.建設(shè)工程必須夜間施工的，施工單位應(yīng)在開工15日以前向建設(shè)主管部門申報(bào)第18題.按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，（）不屬于建設(shè)單位安全責(zé)任范圍。A.向建設(shè)行政主管部門提供安全施工措施資料B.向施工單位提供準(zhǔn)確的地下管線資料

C.對(duì)拆除工程進(jìn)行備案D.為施工現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)的施工人員提供安全保障第19題.某工程按國(guó)務(wù)院規(guī)定于2008年6月1日辦理了開工報(bào)告審批手續(xù)，由于周邊關(guān)系協(xié)調(diào)問題一直沒有開工，同年12月7日準(zhǔn)備開工時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)（）。A.向批準(zhǔn)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延續(xù)B.報(bào)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證C.重新辦理開工報(bào)告審批手續(xù)

D.向批準(zhǔn)機(jī)關(guān)備案第20題.房屋建筑工程施工總承包二級(jí)企業(yè)法定的專業(yè)技術(shù)人員中，應(yīng)具有二級(jí)資質(zhì)以上項(xiàng)目經(jīng)理（）人以上。A.50B.30C.15D.12第21題.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)參與建設(shè)工程（）分析，并提出相應(yīng)的棱柱處理方案。A.工期延誤B.投資失控C.質(zhì)量事故D.施工組織第22題.在項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)的成員中，無須回避的是（）。A.投標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人的近親屬B.項(xiàng)目主管部門的人員C.項(xiàng)目行政監(jiān)督部門的人員

D.招標(biāo)人代表第23題.工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的部分規(guī)定有明顯缺陷或與相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相抵觸的，應(yīng)當(dāng)（）。A.廢止該工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)B.局部修訂該工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)C.繼續(xù)執(zhí)行該工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

D.局部修訂相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第24題.項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由（）承擔(dān)。A.項(xiàng)目經(jīng)理B.企業(yè)法人C.企業(yè)法定代表人D.項(xiàng)目經(jīng)理部與企業(yè)法人分擔(dān)第25題.某施工單位為趕工期，對(duì)本應(yīng)當(dāng)進(jìn)行邊坡支護(hù)的土石方工程未進(jìn)行有效支護(hù)，建設(shè)行政主管部門檢查到該情況后責(zé)令其改正，并進(jìn)行了罰款，其懲罰措施屬于（）法律責(zé)任形式。A.民事責(zé)任B.行政處分C.刑事責(zé)任D.程序處罰第26題.我國(guó)民事訴訟法確定級(jí)別管轄的根據(jù)不包括（）。A.案件的性質(zhì)B.復(fù)雜程度C.爭(zhēng)議金額的大小D.當(dāng)事人的年齡第27題.《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，（）至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練。A.每二年B.每年C.每半年D.每季度第28題.下列對(duì)于合同權(quán)利義務(wù)終止的說法正確的是（）。A.合同終止會(huì)引起合同權(quán)利義務(wù)客觀上不復(fù)存在B.合同權(quán)利義務(wù)終止是合同責(zé)任的終止

C.合同權(quán)利義務(wù)終止就終止了合同的經(jīng)濟(jì)往來結(jié)算條款的效力

D.合同權(quán)利義務(wù)終止后合同的遺留問題無須再處理第29題.在建設(shè)工程施工活動(dòng)中，施工單位最基本的安全管理制度以及施工單位安全生產(chǎn)的核心和中心環(huán)節(jié)是（）。A.安全生產(chǎn)責(zé)任制B.安全責(zé)任追究制C.群防群治制度D.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度第30題.根據(jù)《消防法》規(guī)定，下列建設(shè)工程竣工后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收的是（）。A.國(guó)務(wù)院公安部門規(guī)定的大型人員密集場(chǎng)所

B.國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門規(guī)定的大型人員密集場(chǎng)所

C.按照國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建設(shè)工程

D.國(guó)務(wù)院工業(yè)和信息化主管部門規(guī)定的大型人員密集場(chǎng)所第31題.根據(jù)《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》規(guī)定，建設(shè)單位明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或者施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量的，給予建設(shè)單位的行政處罰是（）。A.責(zé)令改正，可以處以l0萬元以上30萬元以下的罰款

B.責(zé)令改正，并處以20萬元以上50萬元以下的罰款

C.責(zé)令改正，可以處以20萬元以上50萬元以下的罰款

D.責(zé)令改正，并處以10萬元以上30萬元以下的罰款第32題.按照《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》通用條款規(guī)定，下列有關(guān)隱蔽工程檢查程序的表述，正確的是（）。A.隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人檢查且口示質(zhì)量符合隱蔽要求后，承包人即可覆蓋

B.隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人檢查質(zhì)量不合格的，承包人按監(jiān)理人指示完成修復(fù)后即可覆蓋

C.監(jiān)理人不能按時(shí)進(jìn)行檢查的，應(yīng)在檢查前48小時(shí)向承包人提交書面延期要求

D.監(jiān)理人未按時(shí)進(jìn)行檢查，也未提出延期要求的，承包人可自行完成覆蓋工作第33題.某工程基礎(chǔ)施工時(shí)出現(xiàn)險(xiǎn)情，施工單位安排工人搶險(xiǎn)直到深夜。則就加班時(shí)間和加班費(fèi)用，說法正確的是（）。A.加班時(shí)間不超過1小時(shí)的，不需要支付加班費(fèi)用

B.加班時(shí)間不得超過3小時(shí)，需要支付150%的加班費(fèi)用

C.加班時(shí)間不得超過3小時(shí)，不需要支付加班費(fèi)用

D.加班時(shí)間不受限制，需支付150%的加班費(fèi)用第34題.擔(dān)任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的注冊(cè)建造師，在所負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收或交接手續(xù)辦結(jié)前，不得變更注冊(cè)到另一企業(yè)，除非該項(xiàng)目（）。A.發(fā)包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.承包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

C.發(fā)包方與承包方產(chǎn)生了合同糾紛D.因不可抗力暫停施工第35題.債權(quán)相對(duì)性理論的內(nèi)涵不包括（）。A.債權(quán)主體的相對(duì)性B.債權(quán)內(nèi)容的相對(duì)性C.債權(quán)責(zé)任的相對(duì)性

D.債權(quán)客體的相對(duì)性第36題.施工企業(yè)甲向設(shè)備租賃公司乙租賃塔吊，租賃費(fèi)20萬元，其擬將租賃費(fèi)轉(zhuǎn)移給開發(fā)商丙，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，其轉(zhuǎn)移債務(wù)的必要條件是（）。A.通知設(shè)備租賃公司乙B.須經(jīng)設(shè)備租賃公司乙同意C.與開發(fā)商達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議

D.要為設(shè)備租賃公司提供擔(dān)保第37題.工程監(jiān)理單位負(fù)有審查施工方案等的責(zé)任，按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位重點(diǎn)是審查（）。A.安全生產(chǎn)投入是否充足B.安全技術(shù)措施及專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

C.施工現(xiàn)場(chǎng)人員的安全生產(chǎn)管理能力D.安全技術(shù)措施是否得到落實(shí)第38題.按照《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，下列情形中不予注冊(cè)的情形是（）。A.申請(qǐng)人年近花甲，已達(dá)59歲高齡

B.因執(zhí)業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止正好滿三年

C.被吊銷注冊(cè)證書，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止已經(jīng)滿2年

D.申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)之日止4年前擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理期間，所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故第39題.根據(jù)《建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為管理辦法》的規(guī)定，除招標(biāo)投標(biāo)違法行為外，建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為記錄信息的公布時(shí)間為行政處罰決定作出后的（）日內(nèi)。A.30B.20C.15D.7第40題.某施工項(xiàng)目，工程合同價(jià)300萬元，建設(shè)工期6個(gè)月。則開工前，建設(shè)單位到位資金不得少于（）萬元。A.90B.100C.150D.300第41題.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)部位設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。這里所指的安全警示標(biāo)志一般由（）制定。A.施工單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)單位D.國(guó)家有關(guān)部門第42題.注冊(cè)建造師需要增加執(zhí)業(yè)專業(yè)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)專業(yè)增項(xiàng)注冊(cè)。增項(xiàng)注冊(cè)應(yīng)提交擬增項(xiàng)專業(yè)的（）。A.資歷證明B.經(jīng)考核認(rèn)定的相應(yīng)能力證明C.專業(yè)資格證明D.業(yè)績(jī)證明第43題.按照《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)后不再符合相應(yīng)資質(zhì)條件且逾期不改的，其資質(zhì)證書將被（）。A.撤回B.撤銷C.注銷D.吊銷第44題.國(guó)家鼓勵(lì)在新建建筑和既有建筑節(jié)能改造中使用新型墻體材料等節(jié)能建筑材料和節(jié)能設(shè)備，安裝和使用（）系統(tǒng)。A.節(jié)能環(huán)保B.照明采暖制冷C.節(jié)水節(jié)電D.可再生能源利用第45題.甲施工單位與乙施工單位聯(lián)合承包某市政工程，雙方約定甲承擔(dān)基礎(chǔ)施工，乙承擔(dān)路面施工，并要求各方對(duì)自己施工的工程質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任?，F(xiàn)甲的工作任務(wù)已通過驗(yàn)收并已退場(chǎng)，在后續(xù)施工過程中，乙公司發(fā)生質(zhì)量事故給建設(shè)單位造成50萬元損失，建設(shè)單位竟要求甲公司承擔(dān)全部損失。本案中，正確的表述是（）。A.由于基礎(chǔ)工程已通過驗(yàn)收，甲有權(quán)拒絕建設(shè)單位的無理要求

B.建設(shè)單位應(yīng)首先要求乙賠償，不足部分才可以要求甲承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

C.甲有權(quán)申請(qǐng)事故鑒定，然后按責(zé)任比例對(duì)建設(shè)單位承擔(dān)損失

D.甲應(yīng)向建設(shè)單位先行賠付全部損失第46題.關(guān)于無資質(zhì)承攬工程的法律規(guī)定，下列表述中正確的是（）。A.無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務(wù)分包合同都是無效合同

B.當(dāng)作為無資質(zhì)的“實(shí)際施工人”的利益受到損害時(shí)，不能向合同相對(duì)方主張權(quán)利

C.當(dāng)無資質(zhì)的“實(shí)際施工人”以合同相對(duì)方為被告起訴時(shí)，法院不應(yīng)受理

D.無資質(zhì)的“實(shí)際施工人”不能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利第47題.《工傷保險(xiǎn)條例》規(guī)定，職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應(yīng)當(dāng)向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。用人單位未按規(guī)定提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)的，工傷職工在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起（）內(nèi)，可以直接向用人單位所在地統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。A.一個(gè)月B.半年C.一年D.二年第48題.建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為信息中的良好行為記錄，是指企業(yè)因嚴(yán)格遵守建設(shè)法規(guī)，行為規(guī)范，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)而受到（）表彰、獎(jiǎng)勵(lì)所形成的記錄。A.建設(shè)單位B.行政主管部門或相關(guān)專業(yè)部門C.監(jiān)理單位D.公眾評(píng)價(jià)第49題.下列關(guān)于民事訴訟期間的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)一審裁定不服的上訴期是10日B.對(duì)一審判決不服的上訴期是15日

C.一審普通程序的審理期限是6個(gè)月D.再審應(yīng)當(dāng)在判決、裁定發(fā)生法律效力之日起l年內(nèi)提出第50題.關(guān)于《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定的正常使用條件下建設(shè)工程最低保修期限，下列表述正確的是（）。A.供熱與供冷系統(tǒng)為2年B.管線、給水排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程為3年

C.房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為50年D.屋面防水工程的防滲漏為5年第51題.按照《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》通用條款規(guī)定，承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發(fā)包人或監(jiān)理人對(duì)質(zhì)量有疑問的，可要求承包人對(duì)已覆蓋的部位進(jìn)行鉆孔探測(cè)或揭開重新檢查。下列有關(guān)費(fèi)用、工期和利潤(rùn)承擔(dān)原則的表述，正確的是（）。A.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，由發(fā)包人只承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和延誤的工期

B.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，由發(fā)包人只承擔(dān)由此延誤的工期并支付承包人合理的利潤(rùn)

C.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。

D.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用，發(fā)包人承擔(dān)延誤的工期第52題.公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程旋工現(xiàn)場(chǎng)消防安全工作的通知》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)建立施工現(xiàn)場(chǎng)消防組織，制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并至少（）組織一次演練。A.每月B.每季度C.每半年D.每年第53題.取得建造師資格證書的人員，如果要承擔(dān)建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)受聘并注冊(cè)一個(gè)具有（）資質(zhì)的企業(yè)。A.設(shè)計(jì)B.施工C.監(jiān)理D.造價(jià)咨詢第54題.關(guān)于建筑意外傷害保險(xiǎn)，下述選項(xiàng)中錯(cuò)誤的是（）。A.建筑意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)列入建筑安裝工程費(fèi)用B.建筑意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由施工企業(yè)支付

C.建筑意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由企業(yè)從職工工資中扣除D.保險(xiǎn)公司一般采取差別費(fèi)率第55題.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的應(yīng)當(dāng)（）。A.通知債務(wù)人B.經(jīng)債務(wù)人同意C.使債務(wù)人的抗辯只能針對(duì)債權(quán)人

D.只轉(zhuǎn)讓主權(quán)利，不轉(zhuǎn)讓從權(quán)利第56題.某施工企業(yè)為了索要工程款，聘請(qǐng)律師代為訴訟屬于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表見代理第57題.某設(shè)備供應(yīng)商，不按設(shè)備采購(gòu)合同的約定交付設(shè)備，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)（）。A.侵權(quán)責(zé)任B.刑事責(zé)任C.違約責(zé)任D.行政責(zé)任第58題.建設(shè)工程施工合同的訂立受《合同法》關(guān)于合同訂立一般規(guī)則的約束，同時(shí)又具有其特殊性。下列表述中錯(cuò)誤的是（）。A.投標(biāo)邀請(qǐng)書是要約邀請(qǐng)

B.投標(biāo)文件是要約，但投標(biāo)文件并非送達(dá)招標(biāo)人時(shí)生效而是自投標(biāo)截止時(shí)間起生效

C.中標(biāo)通知書是承諾，但中標(biāo)通知書并非到達(dá)中標(biāo)人時(shí)生效而是自發(fā)出時(shí)生效

D.承諾生效時(shí)建設(shè)工程施工合同成立第59題.建設(shè)工程質(zhì)量保證金(保修金)是從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，用以保證承包人對(duì)建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行維修的資金。該缺陷出現(xiàn)的時(shí)間應(yīng)在（）內(nèi)。A.缺陷責(zé)任期B.保修期C.竣工驗(yàn)收期D.工程使用期第60題.下面關(guān)于抵押物的說法，正確的是（）?？梢砸哉诮ㄔ斓慕ㄖ锏盅?，抵押權(quán)自登記時(shí)設(shè)立

B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權(quán)自簽訂抵押合同時(shí)設(shè)立

C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權(quán)自建筑物竣工驗(yàn)收時(shí)設(shè)立

D.不可以以正在建造的建筑物抵押二、多項(xiàng)選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0．5分)第1題.在建工程的施工單位開展消防安全教育工作的表述中錯(cuò)誤的是（）。A.在施工中應(yīng)當(dāng)對(duì)施工人員進(jìn)行消防安全教育

B.在建設(shè)工地醒目位置、施工人員集中住宿場(chǎng)所設(shè)置消防安全宣傳欄，懸掛消防安全掛圖和消防安全警示標(biāo)識(shí)

C.對(duì)明火作業(yè)人員在工程施工前進(jìn)行一次消防安全教育D.組織滅火演練

E.組織應(yīng)急疏散演練第2題.總承包單位分包工程應(yīng)當(dāng)經(jīng)過建設(shè)單位認(rèn)可，這種認(rèn)可的方式包括()。A.在總承包合同中規(guī)定分包的內(nèi)容

B.由建設(shè)單位指定分包，分包人與總承包單位簽約

C.總承包合同沒有規(guī)定分包內(nèi)容時(shí)，事先征得建設(shè)單位同意

D.勞務(wù)作業(yè)任務(wù)的發(fā)包人與承包人簽訂的勞務(wù)分包合同，由建設(shè)單位確認(rèn)

E.對(duì)于建設(shè)單位推薦的分包人，總承包人不能拒絕第3題.某施工單位根據(jù)《建筑法》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》投保了建筑職工意外傷害保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)責(zé)任有效期內(nèi)，被保險(xiǎn)人在建筑施工中遭受意外致殘。由被保險(xiǎn)人作為申請(qǐng)人填寫保險(xiǎn)金給付申請(qǐng)書，被保險(xiǎn)人被確定殘疾及其程度后，憑一系列的證明文件向保險(xiǎn)人申請(qǐng)給付保險(xiǎn)金。這些證明文件通常包括（）。A.保險(xiǎn)單及投保單位證明B.被保險(xiǎn)人戶籍證明及身份證明

C.由保險(xiǎn)人指定或認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或醫(yī)師出具的被保險(xiǎn)人殘疾程度鑒定書

D.被保險(xiǎn)人所能提供的與確認(rèn)保險(xiǎn)事故的性質(zhì)、原因、傷害程度等有關(guān)的其他證明和資料

E.保險(xiǎn)人認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的被保險(xiǎn)人死亡證明第4題.據(jù)《行政復(fù)議法》規(guī)定，下列選項(xiàng)中不可申請(qǐng)行政復(fù)議的有（）。A.建設(shè)行政主管部門吊銷建筑公司的資質(zhì)證書B.人民法院對(duì)保全財(cái)產(chǎn)予以查封

C.監(jiān)察機(jī)關(guān)給予機(jī)關(guān)工作人員降級(jí)處分D.建設(shè)行政主管部門對(duì)建設(shè)工程合同爭(zhēng)議進(jìn)行的調(diào)解

E.行政拘留第5題.在以訴訟方式解決建設(shè)工程合同糾紛的過程中，能夠作為證據(jù)的有（）。A.工程圖紙B.造價(jià)鑒定C.律師辯論筆錄D.被告人弟弟的證言E.偷拍的談判錄像第6題.對(duì)于可撤銷合同，具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人（），撤銷權(quán)消滅。A.自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的

B.自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起六個(gè)月內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的

C.自知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到侵害之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的

D.知道撤銷事由后明確表示放棄撤銷權(quán)的

E.知道撤銷事由后以自己的行為放棄撤銷權(quán)的第7題.下列關(guān)于企業(yè)資質(zhì)變更的表述中，正確的有（）。A.企業(yè)合并的，合并后存續(xù)或新生企業(yè)可承繼合并前各方中較高的資質(zhì)等級(jí)，但應(yīng)符合相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)條件

B.企業(yè)分立的，分立后的資質(zhì)等級(jí)按實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的審批程序核定

C.企業(yè)改制的，即使改制后資質(zhì)條件未發(fā)生變化，也要重新核定

D.企業(yè)資質(zhì)證書的變更，由國(guó)務(wù)院建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)辦理

E.企業(yè)資質(zhì)證書的變更，由企業(yè)工商注冊(cè)所在地的建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)辦理第8題.專利權(quán)的客體包括（）。A.技術(shù)秘密B.計(jì)算機(jī)軟件C.發(fā)明D.實(shí)用新型E.外觀設(shè)計(jì)第9題.下列關(guān)于企業(yè)資質(zhì)變更的表述中，正確的有（）。A.企業(yè)合并的，合并后存續(xù)或新生企業(yè)可承繼合并前各方中較高的資質(zhì)等級(jí)，但應(yīng)符合相應(yīng)的條件

B.企業(yè)分立的，分立后的資質(zhì)等級(jí)按實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的審批程序核定

C.企業(yè)改制的，即使改制后資質(zhì)條件未發(fā)生變化，也要重新核定

D.企業(yè)資質(zhì)證書的變更，由國(guó)務(wù)院建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)辦理

E.企業(yè)資質(zhì)證書的變更，由企業(yè)公司注冊(cè)所在地的建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)辦理第10題.關(guān)于工程無法按規(guī)定期限竣工驗(yàn)收情況下的缺陷責(zé)任期的起計(jì)日期，下列說法正確的有（）。A.承包人原因所致的，從實(shí)際通過竣工驗(yàn)收之日起計(jì)

B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告30天后，工程自動(dòng)進(jìn)入缺陷責(zé)任期

C.發(fā)包人原因所致的，從實(shí)際通過竣工驗(yàn)收之日起計(jì)

D.發(fā)包人原因?qū)е碌模诔邪颂峤豢⒐を?yàn)收?qǐng)?bào)告60天后，工程自動(dòng)進(jìn)入缺陷責(zé)任期

E.發(fā)包人原因?qū)е碌?，在承包人提交竣工?yàn)收?qǐng)?bào)告90天后，工程自動(dòng)進(jìn)入缺陷責(zé)任期第11題.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。A.有專職律師B.有相應(yīng)的資金C.有相應(yīng)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所

D.有符合規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家?guī)霦.有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量第12題.關(guān)于法的效力層級(jí)，下列表述中正確的是（）。A.憲法至上B.新法優(yōu)于舊法C.上位法優(yōu)于下位法D.一般法優(yōu)于特別法

E.特別法優(yōu)于一般法第13題.《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》規(guī)定，超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案，應(yīng)當(dāng)由施工單位組織召開專家論證會(huì)，根據(jù)論證報(bào)告修改完善專項(xiàng)方案，并經(jīng)（）簽字后，方可組織實(shí)施。A.施工單位總經(jīng)理B.設(shè)計(jì)單位總工程師C.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人D.項(xiàng)目總監(jiān)理工程師

E.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人第14題.某施工單位在某工程項(xiàng)目的施工中，因自身原因?qū)е率┕ぶ谐霈F(xiàn)質(zhì)量問題，給建設(shè)單位造成損失，該施工單位承擔(dān)責(zé)任的方式應(yīng)包括（）。A.停業(yè)整頓B.賠償損失C.返還財(cái)產(chǎn)D.修理E.吊銷資質(zhì)證書第15題.所有權(quán)的內(nèi)容包括（）。A.占有權(quán)B.處分權(quán)C.使用權(quán)D.抵押權(quán)E.收益權(quán)第16題.下列與建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)相關(guān)的表述中，符合二級(jí)施工總承包資質(zhì)法定條件的有（）。A.注冊(cè)資本金2000萬元以上，凈資產(chǎn)2500萬元以上

B.具有二級(jí)資質(zhì)以上的項(xiàng)目經(jīng)理不少于12人

C.近5年承擔(dān)過l0萬平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群體的施工總承包，質(zhì)量