裝修合同糾紛七篇

1/1裝修合同糾紛七篇在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

裝修合同糾紛篇一經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場，致成訟。

審理中，經(jīng)原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進行審價，該公司經(jīng)審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

審理中，原告稱系爭房屋經(jīng)有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償?shù)臉藴时驹簩⒏鶕?jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負擔。

裝修合同糾紛篇二委托方（甲方）承接方（乙方）

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室

二、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)

三、工程項目：

1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金，xx年4月__日至xx年7月日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費，

八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方：xxxx乙方：xxx

簽字（蓋章）xxx簽字（蓋章）xxx

聯(lián)系電話：xxxxx聯(lián)系電話：xxxx

xxx年xx月xx日xxx年xx月xx日

裝修合同糾紛篇三甲方：（以下簡稱甲方）——裝修單位

乙方：（以下簡稱乙方）——裝飾公司

依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程承包方式：包工包料

4、工程概況：建筑面積平方米。

二、工程裝修內(nèi)容

綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

三、工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù)；

工程造價為：￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）

四、工程期限

工程開工日期：xx年月日

工程竣工日期：xx年月日

五、質(zhì)量要求

按國家建設部行業(yè)標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。辦公室裝修合同范本

六、付款方式

1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。

七、雙方責任

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）

3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

甲方單位名稱：乙方單位名稱：

（蓋公章）（蓋公章）

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

裝修合同糾紛篇四甲方:(法定代表人)

電話：

乙方:(承包方代表)

電話：

xxxktv承包經(jīng)營合同書由上述各方于年月日，在市訂立：

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承包經(jīng)營甲方瀏陽華納之聲ktv事宜，達成如下條款雙方共同遵照執(zhí)行：

第一條合同標的物

1、甲方提供給乙方承包經(jīng)營的xxxktv位于省市路號樓，場地面積共平方米。

2、xxxktv附有經(jīng)營所需設施、設備、用具(見所附交接清單)

第二條承包期限

乙方承包經(jīng)營期限為：自年月日至年月日。

第三條押金、租金及支付方式

1、押金：乙方向甲方繳納承包經(jīng)營押金人民幣元，合同簽定生效后一次性交清，承包結(jié)束后雙方交接結(jié)清楚(物業(yè)、設備、用具及有關費用等)后30天內(nèi)退還。

2、承包費：乙方承包經(jīng)營期內(nèi)，應每月向甲方交納承包費人民幣捌千元元，以每兩月交納一次的方式時間為：每兩月后10日前交納當月租金。

3、其他費用：乙方承包經(jīng)營期間的水電費、稅費、垃圾費、排污費等所有經(jīng)營所需要交納的費用，由甲、乙雙方協(xié)商后由乙方向有關部門或單位繳納。

4、押金和承包費用的支付方式：第1項和第2項約定的款項由乙方按照約定時間以現(xiàn)金的方式向甲方交納。

第四條甲方的權(quán)利義務

1、甲方按約定提供xxxxktv給乙方經(jīng)營，保證乙方獨立自主經(jīng)營。

2、為乙方提供現(xiàn)有的經(jīng)營場所及經(jīng)營設施、設備、用具等。(另附清單)

3、負責對乙方經(jīng)營活動及食品衛(wèi)生安全、質(zhì)量、價格、服務等進行檢查和監(jiān)督。

4、保證乙方經(jīng)營所需的水、電正常供應(特殊情況例外)。

5、負責ktv場地內(nèi)設備、設施的基本維護、維修。

6、甲方按乙方要求，合同簽定之日后預留十天作為乙方籌備時間，租金從第十一日起計算

第五條乙方的權(quán)利義務

1、必須合法經(jīng)營，主動接受政府有關部門及甲方的管理、檢查、監(jiān)督和處罰。受處罰后的一切善后事宜由乙方自理。

2、按合同規(guī)定如期交納有關費用。

3、承擔所聘用人員的工資及福利等費用和責任。認真做好社會治安、消防安全防范、用工管理等方面的工作，確保ktv財產(chǎn)安全。

4、負責經(jīng)營過程中ktv所有設備、設施的維護、保養(yǎng)和維修，并確保合同期結(jié)束時ktv所有資產(chǎn)完好和不流失。人為損壞或被盜，按協(xié)議價賠償。

5、認真做好社會治安、消防安全防范、用工管理等方面的工作，確保ktv財產(chǎn)安全。

6、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自對房屋、設施做任何改動。(包括在墻上打洞)

7、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自轉(zhuǎn)讓承包或變相轉(zhuǎn)讓他人經(jīng)營。

第六條違約責任

1、在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲、乙雙方中的任何一方都不得擅自終止合同,終止合同方視為違約,違約方應向守約方支付違約押金叁萬元元，給守約方造成相應損失的，還應當賠償給守約方造成的相應損失。

2、乙方遲延交付押金及承包費的，應按所拖欠金額每日的20%向甲方支付違約金，超過15日未支付的，甲方有權(quán)終止合同，所收取押金作為違約金予以沒收，給甲方造成財產(chǎn)損失的，還應當賠償相應損失。

3、乙方不得中途無故中止合同，如確須中止合同，乙方應提前壹個月以書面形式通知甲方。從停止經(jīng)營之日起，乙方向甲方支付叁萬元承包款作為違約押金。

第七條合同終止

甲方或乙方如要提前終止本合同,應提前壹個月以正式書面形式并電話通知對方,雙方通過友好協(xié)商后，在結(jié)清所有費用及理清相應責任后本合同終止。

第八條補充與變更

在ktv承包經(jīng)營期間，本合同可根據(jù)甲、乙雙方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與本合同具有相同法律效力。

第九條不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第十條爭議的解決

1.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。

2..如果雙方通過友好協(xié)商不能解決爭議，則可通過提起訴訟，交有管轄權(quán)的人民法院裁決。

第十一條生效條件

本合同自各方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。

第十二條其他

本合同—式三份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)一份，其他用于履行相關法律手續(xù)。

甲方：(簽字蓋章生效)____________

乙方：(簽字蓋章生效)____________

________年________月________日

裝修合同糾紛篇五業(yè)主(簡稱甲方)：xxx

施工隊(簡稱乙方)：xxx

甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，依照《中華人民共和國合同法》等相關法律，結(jié)合家庭居室裝飾裝修的'特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方壽陽“馬首·雋庭”別墅樣板間、17#樓裝修工程簽訂如下合同。

1、工程地址：壽陽縣馬首鄉(xiāng)馬首村

2、裝修范圍：

(1)7#樓聯(lián)排別墅1套(四衛(wèi)一廚、三室二廳)，建筑面積223㎡;

(2)6#樓疊加別墅1套(三衛(wèi)一廚、四室二廳)，建筑面積190㎡;

(3)17#樓會所一、二層，建筑面積374.86㎡。

乙方清包工，所有材料均由甲方供應。

1、清包工費：按照不同工種類別協(xié)商確定不同單價，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清運費、材料搬運費。

2、固定工程單價方式，即報價單中工程項目的單價不變，按實際完成的工程量計算工程造價。

1、工人進場施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活費。(依據(jù)現(xiàn)場工人考勤表)

2、工程完工以后，乙方憑結(jié)算單、驗收單和本協(xié)議，經(jīng)甲方現(xiàn)場工程師、總部總工辦、采供倉儲部、合同造價部等相關部門會審核定，方可按照約定扣除5%的質(zhì)保金進行付款。保修期貳年內(nèi)無質(zhì)量問題一次性付清，保修期自工程完工之日算起。

1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,并負責交底工作;

2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;

3、施工項目內(nèi)容的每一主要工序(隱蔽工程、結(jié)構(gòu)工程、木工、泥工)須經(jīng)甲方認可后方可進行下一步工序，并填報《分部分項工程驗收單》;

4、施工質(zhì)量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(db31/t30-1999)》中規(guī)定的內(nèi)容進行驗收。

1、乙方應提前8天向甲方提供《材料采購計劃表》，甲方應在7天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失;

2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用;

3、乙方應驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質(zhì)量引起的損失;

4、乙方應幫助甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性;

5、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場;

6、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;

7、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

1、具備進場施工條件后45天內(nèi)完成。因甲方因素工期拖延，工期順延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費300元/天。

2、按照甲方總工期要求，由乙方編報分部工程進度表。

1、材料的損耗率分別為：瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%，乙方裝修過程發(fā)生的損耗量大于材料實際損耗量，超出部分甲方有權(quán)予以在結(jié)算中扣除。

2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人員應無條件卸車、搬運。

1、垃圾袋裝化;

2、垃圾應日日清;

3、垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。

1、乙方指定施發(fā)忠為工地現(xiàn)場負責人;

2、在合同價內(nèi)，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;

3、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員;

4、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費;

2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔。

1、現(xiàn)場禁止使用明火，若引起火災，后果由乙方全部承擔;

2、現(xiàn)場禁止吸煙;

3、油漆材料必須和其他材料分開放置;

4、乙方應在保證安全的前提下進行施工，若出現(xiàn)工傷事故，由乙方自行負全部責任。

1、因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應在壹年內(nèi)無償維修,普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修。

2、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。

1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商;

2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。

甲方簽章：乙方簽章：

簽約日期：簽約日期：

裝修合同糾紛篇六甲方：乙方：

根據(jù)《中華人民共和國裝飾材料供貨合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：

第二條質(zhì)量標準：乙方保證所供產(chǎn)品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，乙方應隨貨提供產(chǎn)品合格證等證明文件。

第三條供貨時間與地點：乙方負責將貨物運送至約定地點承擔相應運輸裝卸費用，并在貨物交付給甲方前承擔風險責任。

第四條安裝：安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝);選擇乙方安裝的，安裝標準為《天津市裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，《天津市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。

第五條付款方式及時間：雙方約定以協(xié)商的方式支付價款。乙方將貨物交付給甲方并驗收合格后憑發(fā)票要求甲方支付貨款，甲方在收到貨款后90天內(nèi)結(jié)清貨款。

第六條違約責任：(一)乙方違約責任：

1.大芯板、隔音棉、膩子粉、乳膠漆等經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)檢測不符合國家強制性標準或裝飾材料供貨合同約定質(zhì)量標準的，乙方應無條件換、退貨，或賠償甲方由此受到的損失;對于其他質(zhì)量問題，包修期限為_一年，乙方負責免費修理;

2.乙方遲延交貨的，每日應向甲方支付遲延部分價款__5___%的違約金;遲延交貨超過___30___日的，除支付違約金外，甲方還有權(quán)解除裝飾材料供貨合同，乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權(quán)要求乙方雙倍返還定金。

(二)甲方違約責任：

1.甲方遲延提貨的，每日應向乙方支付遲延部分價款__5__%的違約金;2.甲方無正當理由單方解除裝飾材料供貨合同的，應賠償由此給乙方造成的損失，已支付的定金無權(quán)要求返還。

第七條爭議解決方式：本裝飾材料供貨合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機關提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

第八條其他約定事項：__________________。第九條對本裝飾材料供貨合同的變更或補充不合理地減輕或免除乙方應承擔的責任的，仍以本裝飾材料供貨合同為準。

甲方(章)：乙方(章)：

委托代理人：委托代理人：

聯(lián)系電話：簽訂時間：聯(lián)系電話：簽訂地點：

裝修合同糾紛篇七發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：

為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工，保護雙方的合法權(quán)益，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《省保護消費者合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵寧。

一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。

2.地址：

3.裝修施工內(nèi)容：

4承包方式：包工包料

5.總價款：元(詳見預算單。)

6.工期：自年月日開工，至年月日竣工。工期為日。

二、關于材料供應的約定

1.甲方提供的材料

備注：

三、關于工程質(zhì)量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

2.本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3.由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產(chǎn)和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關于工程價款及結(jié)算的約定

1.合同簽訂后，甲方支付總價款的35%，計元;

水電完工后，甲方支付總價款的30%，計元;

瓦工、木工完工，甲方支付部價款的30%，計元;施工完成后支付剩余5%，計元。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天，向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供